当前位置: 首页 > 监理工程师 > 监理工程师备考资料 > 2019监理工程师《合同管理》第五章考点:建设工程勘察、设计合同的订立

2019监理工程师《合同管理》第五章考点:建设工程勘察、设计合同的订立

更新时间:2018-10-14 08:40:01 来源:环球网校 浏览62收藏31

监理工程师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2019年监理工程师考试备考序幕已经拉开,有意参加2019年监理工程师考试的考生需尽早备考,为了帮助大家能够轻松备考,环球网校小编为大家整理了2019监理工程师《合同管理》第五章考点:建设工程勘察、设计合同的订立,供大家复习备考之用。

第五章 建设工程勘察设计合同管理

第二节 建设工程勘察、设计合同的订立

建设工程勘察合同履行管理

勘察合同双方的职责(“由最有条件的一方尽义务的原则”)

1、发包人的责任与违约责任

发包人的责任

违约责任

1向勘察人提供勘察依据文件和基础资料

(1)本工程的批准文件(复印件),以及用地(附红线范围)、施工、勘察许可等批件(复印件)。

因未提供资料、图纸,或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清,致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时,由发包人承担民事责任。

(2)工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。

(3)勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

(4)勘察工作范围地下已有埋藏物的资料(如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等)及具体位置分布图。

(5)其他必要相关资料。

如果发包人不能提供上述资料,一项或多项由勘察人收集时,订立合同时应予以明确,发包人需向勘察人支付相应费用。

2为勘察人提供现场工作条件

(1)落实土地征用、青苗树木赔偿;

由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人应承担的责任包括:

(1)付给勘察人停、窝工费,金额按预算的平均工日产值计算;

(2)补偿勘察人来回的进出场费和调遣费;

(3)工期按实际延误的工日顺延。

(2)查清地下埋藏物,平整施工现场,拆除地上地下障碍物;

(3)处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题;

(4)修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等;

(5)为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件,并承担费用,如不能提供时,应一次性付给勘察人临时设施费;

(6)若勘察现场需要看守,特别是在有毒、有害等危险现场作业时,应派人负责安全保卫工作,按国家有关规定,对从事危险作业的现场人员进行保健防护,并承担费用;

(7)应根据勘察人提出的工程用料计划,按时提供属于发包人负责提供的各种材料及其产品合格证明,并承担费用和运到现场,派人与勘察人的工作人员一起验收。

3、勘察费用的阶段支付

(1)阶段支付:

第一阶段:合同生效后3天内,发包人应向勘察人支付预算勘察费的20%作为定金

第二阶段:勘察外业工作结束后,发包人向勘察人支付约定勘察费的某一百分比。对于勘察规模大、工期长的大型勘察工程,还可将这笔费用按实际完成的勘察进度分解,向勘察人分阶段支付工程进度款;

第三阶段:提交勘察成果资料后10天内,发包人应一次付清全部工程费用。

(1)发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

(2)工程停建而终止合同或发包人要求解除合同:

勘察人尚未开始勘察工作不退还发包人已付定金;

勘察人已进行勘察工作,完成的工作量在50%以内→发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费

勘察人已进行勘察工作,完成的工作量超过50%→发包人应向勘察人支付预算额100%的勘察费

(2)勘察过程中的任何变更,经办理正式变更手续后,发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

(3)发包人若要求提前完工(或提交勘察成果资料)时,发包人应按每提前一天向勘察人支付计算的加班费。

(3)发包人不履行合同时,无权要求返还定金。

4、保护勘察人的知识产权

发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺(方法)、专利技术和合理化建议。未经勘察人同意,发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目。

(三)订立勘察合同时应约定的内容

1、发包人应向勘察人提供的文件资料

2、发包人应为勘察人提供现场的工作条件

3、勘察工作的成果

在明确委托勘察工作的基础上,约定勘察成果的内容、形式以及成果的要求等。

4、勘察费用的阶段支付

(1)订立合同时约定工程费用阶段支付的时间、占合同总金额的百分比和相应的款额。

(2)勘察费用计价方式包括:按国家规定的现行收费标准取费;预算包干;中标价加签证;实际完成工作量结算等。

5、勘察工作开始和终止时间

明确约定勘察工作开始的日期,以及交付勘察成果的时间。

6、合同争议的解决方式

明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。采用仲裁时,需注明仲裁委员会的名称。

分享到: 编辑:yangman

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

监理工程师资格查询

监理工程师历年真题下载 更多

监理工程师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

监理工程师各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部