当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师模拟试题 > 2013年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟测评(2)

2013年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟测评(2)

更新时间:2012-09-17 15:41:58 来源:|0 浏览0收藏0

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 2013年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟测评(2)

  一级建造师常见问题   

  一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1、法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由( )裁决。

  A、国务院 B、全国人民代表大会

  C、最高人民法院 D、全国人民代表大会常务委员会

  【参考答案】D

  【考点解析】新法与旧法不支持的法律适用

  2、对建造师注册、执业活动进行监督管理的部门不包括( )。

  A、信息产业部门

  B、铁路管理部门

  C、建设主管部门

  D、公安部门

  答案:D

  3、某国家投资的抢险救灾工程,施工单项合同估算价为3000万元人民币,该项目( )。

  A. 必须公开招标

  B. 必须邀请招标

  C. 可直接委托发包

  D. 必须聘请招标代理机构委托发包

  答案:C

  4、根据《民法通则》的规定,下列情形中,不导致委托代理终止的是( )。

  A、代理期间届满或者代理事务完成 B、代理人死亡

  C、被代理人丧失民事行为能力 D、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

  【参考答案】C

  【考点解析】委托代理终止的事由

  5.某施工企业于2007年9月1日签订了一份国际设备买卖合同,合同约定适用我国法律。该套进口设备于2007年11月20日运抵国内某港口,开箱检查时未发现问题。在施工过程中,设备于2007年12月11日出现重大故障,但供应商拒绝维修。则该施工企业提起诉讼的截止时间为()。

  A.2008年9月1日 B.2009年11月20日

  C.2010年12月11日 D.2011年12月11日

  【答案】D

  【试题解析】特殊诉讼时效不是由民法规定的,而是由特别法规定的诉讼时效。如《合同法》规定,因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议的时效期间为4年;《海商法》规定,就海上货物运输向承运人要求赔偿的请求权,时效期间为1年。

  6、张甲委托李某在出差期间为自己购买治疗心脏病的药品,但当李某将药品买回后,发现委托人张甲已经死亡,根据《民法通则》及相关司法解释,此时,张甲的儿子张乙对此代理行为的处理方式正确的是( )。

  A、终止代理,已经履行的无效

  B、如果代理人不知道被代理人死亡,认可其代理行为

  C、只承认被代理人死亡前已经进行的部分

  D、符合继承人利益的部分有效

  答案:B

  7、专利权的客体包括( )。

  A、发明、实用新型、科学发现

  B、发明、外观设计、科学发现

  C、发明、实用新型、外观设计

  D、作品、实用新型、科学发现

  答案:C

  8、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标,则A商标的有效期截止至( )。

  A、2006年3月1日 B、2006年9月1日

  C、2011年3月1日 D、2011年9月1日

  【参考答案】D

  【考点解析】注册商标的有效期

  9、根据《担保法》、《物权法》的规定,( )是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。

  A、抵押 B、质权

  C、定金 D、留置

  【参考答案】B

  【考点解析】质权的特征

  10.根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是( )。

  A.招标人有权要求中标人降低报价

  B.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间进行

  C.招标人可以在中标候选人中任选一个为中标人

  D.评标委员会成员中的2/3可以由招标人代表担任

  【答案】B

  【试题解析】招标人不得向中标人提出压低报价、增加工作量、缩短工期或其他违背中标人意愿的要求,以此作为发出中标通知书和签订合同的条件。故选项A错误。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。选项B正确。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。故选项C错误。依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的老师组成,成员人数为5人以上单数,其中技术、经济等方面的老师不得少于成员总数的三分之二。故选项D错误。

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  11、根据《建筑法》,下列不属于违法分包的是( )。

  A、建设工程总承包合同中未有约定而分包的

  B、未经建设单位认可分包的

  C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位

  D、分包单位将其承包的建设工程的劳务再分包

  答案:D

  12、根据《招标投标法》及相关规定,投标人不得为了排挤竞争对手,以低于成本的报价进行竞标。这里的“成本价”是指( )。

  A、整个建筑行业的平均成本

  B、所有投标人的平均成本

  C、投标企业自身的个别成本

  D、招标人规定的成本价

  答案:C

  13、根据《保险法》的规定,采用建筑工程一切险的,保险人对( )应负责赔偿。

  A、盘点时发现的短缺 B、维修保养或正常检修的费用

  C、设计错误引起的损失和费用 D、外力引起的机械或电气装置的本身损失

  【参考答案】D

  【考点解析】建筑工程一切险的承保范围

  14、根据《刑法》的规定,刑罚分为主刑和附加刑,下列刑罚中属于附加刑的是( )。

  A、管制 B、拘役

  C、有期徒刑 D、罚金

  【参考答案】D

  【考点解析】刑罚附加刑的种类

  15.根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位的安全责任包括()。

  A.对达到一定规模的危险性较大的基坑支护工程,应当编制专项施工方案

  B.及时提出预防生产安全事故的建议

  C.审查施工组织设计是否符合工程建设推荐性标准

  D.发现安全事故隐患报告及时向有关主管部门报告

  【答案】A

  【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。故选项C错误。施工组织设计中须包含安全技术措施和施工现场临时用电方案,对基坑支护与降水工程、土方开挖工程、拆除、爆破工程等达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,还应当编制专项施工方案。故选项A正确。工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。故选项BD错误。

  16、某企业没能够根据招标文件的要求密封,根据《招标投标法》,招标人对该文件应该( )。

  A、不予受理

  B、开标前由投标人或者其推选的代表确认

  C、开标前由招标人委托的公证机构确认

  D、承认其有效

  答案:A

  17、在评标委员会成员中,不能包括(  )。

  A.招标人代表

  B.招标人上级主管代表

  C.技术老师

  D.经济老师

  答案:B

  18、下列建设项目中,可以不招标的是( )。

  A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

  B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

  C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

  D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

  【参考答案】A

  【考点解析】申请资质时虚假陈述的法律责任

  19、建造师李某申请延续注册,下列情况中不影响延续注册的是,( )。

  A、因工伤被鉴定为限制民事行为能力人

  B、其负责的工程项目因工程款纠纷导致诉讼

  C、其始终从事技术工作,故无需且未参加继续教育

  D、执业活动受到刑事处罚,自处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满3年

  【参考答案】B

  【考点解析】不能延续注册的情形

  20.某施工单位申领建筑施工企业安全生产许可证时,根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,应具备经建设行政主管部门考核合格的人员不包括()。

  A.项目负责人   B.单位主要负责人

  C.特种作业人员   D.兼职安全生产管理人员

  【答案】D

  【试题解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中将建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件中包括:主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书等。

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  21、下列建设项目中,可以不招标的是( )。

  A、使用财政预算资金的体育项目中合同估算价为80万元的材料采购合同

  B、上市公司投资的商品房项目中合同估算价为500万元的材料采购合同

  C、个人捐资的教育项目中合同估算价为80万元的监理合同

  D、外商投资的供水项目中合同估算价为1000万元的施工合同

  【参考答案】A

  【考点解析】可以不招标的情形

  22、《工程建设项目施工招标投标办法》规定,自招标文件出售之日起至停止出售之日止,最短不得少于( )个工作日。

  A、5 B、7

  C、10 D、15

  【参考答案】A

  【考点解析】招标文件的发售时间要求

  23.某办公楼未经验收建设单位就提前使用,4年后该办公楼屋面出现漏水问题。根据有关规定,下列说法正确的是()。

  A.屋面防水的最低保修期限是2年,施工单位不再承担保修责任

  B.屋面防水的最低保修期限是5年,建设单位应当承担保修责任

  C.由于建设单位提前使用,施工单位不再承担该保修责任

  D.由于建设单位提前使用,该工程所有的保修责任均由其自己承担

  【答案】C

  【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定,在正常使用条件下,屋面防水工程的最低保修期限为5年。故选项A错误。建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的,施工单位应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任。故选项B错误。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用后,又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的,不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。故选项C正确。

  24、建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为,构成犯罪的,犯罪的主观方面一般表现为()。

  A、过失

  B、故意

  C、降低工程质量标准

  D、违反公共安全和国家有关工程建设管理的法律制度

  答案:A

  25、甲公司与乙公司组成联合体投标,则下面说法正确的是()。

  A.共同投标协议在中标后提交

  B.甲公司与乙公司必须是同一专业

  C.甲公司与乙公司必须是同一资质等级

  D.联合体是以一个投标人的身份投标

  【答案】D

  【解析】该题考点是联合体投标。联合体各方应当签订共同投标协议,明确约定各方拟承担的工作和责任,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。

  26、建设单位拟兴建一栋20层办公楼,投资总额为5600万元,由建设单位自行组织公开招标。建设单位对甲、乙、丙、丁、戊5家施工企业进行了资格预审,其中丁未达到资格预审最低条件。建设单位于投标截止日后的第2天公开开标。评标阶段丙向建设单位行贿谋取中标。评标委员会向建设单位推荐了甲、乙施工企业为中标候选人,建设单位均未采纳,选中丙为中标人。建设单位向丙发出中标通知书,并要求降低报价才与其签订合同。根据《招标投标法》的规定,下列说法中正确的是( )。

  A、丁施工企业可以参加投标 B、甲、乙、戊施工企业具有投标资格

  C、丙的行贿行为不影响中标 D、戊应当成为中标人

  【参考答案】B

  【考点解析】开标与评标的要求

  27、某施工项目总承包招标,合同估算价为人民币1.2亿元,则要求投标方提供的投标保证金数额最高应为( )元。

  A、 240万 B、120万

  C、80万 D、 20万

  【参考答案】C

  【考点解析】投标保证金

  28.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》,建筑施工专业承包二级资质企业应当配备不少于()人的专职安全生产管理人员。

  A.2 B.3 C.4 D.6

  【答案】A

  【试题解析】建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定,建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加:(1)建筑施工总承包资质序列企业:特级资质不少于6人;一级资质不少于4人;二级和二级以下资质企业不少于3人。(2)建筑施工专业承包资质序列企业:一级资质不少于3人;二级和二级以下资质企业不少于2人。(3)建筑施工劳务分包资质序列企业:不少于2人。(4)建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。

  29、施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料应当在()的监督下现场取样并送检。

  A.设计单位

  B.工程质量监督机构

  C.建设单位或监理单位

  D.建设单位和监理单位

  答案:C

  解析:本题的考点是施工单位见证取样的责任。

  《建设工程质量管理条例》第31条规定:“施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。”

  30、甲欲出售一套房屋,乙闻讯赶来询问。甲欺负乙是外地人,以乙的人身安全相威胁,要求乙以20万元的价格购买该房。乙无奈同意。合同履行不久,房价上涨两倍。甲以胁迫为由要求撤销房屋买卖合同。下列说法中,正确的是( )。

  A、胁迫不成立,甲无权撤销合同

  B、胁迫不成立,但合同显失公平,甲有权撤销合同

  C、胁迫成立,但甲无权撤销合同,乙有权撤销合同

  D、胁迫成立,甲乙均有权撤销合同

  答案:C

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  31、《合同法》规定,行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使,并应当向( )。

  A、人民法院或者公安机关

  B、公安机关或者仲裁机构申请

  C、人民法院或者仲裁机构申请

  D、人民法院或者县级以上人民政府申请

  【参考答案】C

  【考点解析】行使撤销权的机构

  32.根据《工伤保险条例》的规定,职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由()承担举证责任。

  A.职工本人 B.职工的近亲属

  C.用人单位 D.用人单位的工会组织

  【答案】C

  【试题解析】社会保险行政部门受理工伤认定申请后,根据审核需要可以对事故伤害进行调查核实,用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任。

  33、针对合同价款确定的叙述中,不正确的是( )。

  A、合同价款在协议书内约定后,任何一方不得擅自改变

  B、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据工程预算书在协议书内约定

  C、招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定

  D、合同价款的确定方式有固定价格合同、可调价格合同、成本加酬金合同,双方可在专用条款内约定采用其中一种

  【参考答案】B

  【考点解析】合同价格的确定

  34、下列各项关于担保的说法,正确的是( )。

  A、任何国家机关在任何时候均不得为保证人

  B、企业法人的职能部门均不得为保证人

  C、学校的资产不得作为抵押物

  D、企业法人的分支机构均不得为保证人

  答案: B

  35、施工单位应当依法取得相应的资质证书,并在其( )许可的范围内承揽工程。

  A、资质等级

  B、注册资本

  C、专业技术人员能力

  D、技术装备

  答案:A

  36、甲用人单位自用工之日至今6个月的时间里仍未与劳动者孙某订立书面劳动合同,其中劳动者孙某的月薪为4000元。则用人单位应当向劳动者每月支付( )元的工资。

  A、6000 B、8000

  C、10000 D、12000

  【参考答案】B

  【考点解析】未订立书面合同的法律后果

  37.施工企业职工田某因患病住院治疗一年,出院后不能从事原工作,也不能从事施工企业另行安排的其他工作,施工企业决定解除与田某的劳动合同,则施工企业应提前()日以书面形式通知田某,方可解除劳动合同。

  A.15 B.30 C.45 D.60

  【答案】B

  【试题解析】《劳动合同法》第40条规定,有下列情形之一的,用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后,可以解除劳动合同:(1)劳动者患病或者非因工负伤,在规定的医疗期满后不能从事原工作,也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作,经过培训或者调整工作岗位,仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化,致使劳动合同无法履行,经用人单位与劳动者协商,未能就变更劳动合同内容达成协议的。

  38、根据《劳动法》,用人单位应当对未成年工定期进行健康检查指的是()。

  A、年满16周岁未满18周岁的劳动者

  B、年满10周岁未满16周岁的劳动者

  C、年满18周岁的劳动者

  D、在校学生进行勤工俭学者

  答案: A

  39、有关对保险价值的理解错误的是( )。

  A、保险事故发生时保险人赔付的实际价值

  B、投保人与保险人订立财产保险合同时约定的保险标的实际价值

  C、投保人对保险标的所享有的保险利益的货币价值

  D、保险事故发生时保险标的实际价值

  答案: B

  40、2012年4月2日职工张某按照《职业病防治法》的规定被鉴定为职业病,则所在单位应当最迟于( ),向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

  A、2012年4月16日 B、2012年5月1日

  C、2012年5月16日 D、2012年5月21日

  【参考答案】B

  【考点解析】申请工伤认定的时间要求

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  41、关于买卖合同法律特征的表述中,不正确的是( )。

  A、买卖合同是实践合同 B、买卖合同是双务合同

  C、买卖合同是有偿合同 D、买卖合同是一种转移财产所有权的合同

  【参考答案】A

  【考点解析】买卖合同的法律特征

  42.建设工程竣工后,根据施工合同的约定,施工单位本应于6月1日提交竣工验收报告,但由于竣工资料不全,施工单位直到8月20日才提交竣工验收报告。同年9月8日,建设单位组织相关单位进行竣工验收,9月10日建设工程竣工验收合格。根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》的规定,该项工程的缺陷责任期应于()起计算。

  A.6月1日 B.8月20日 C.9月8日 D.9月10日

  【答案】D

  【试题解析】缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,缺陷责任期从实际通过竣(交)工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告90天后,工程自动进入缺陷责任期。本题中9月10日建设工程才竣工验收合格,即缺陷责任期应于9月10日起计算。

  43、在城市市区噪声敏感区域内,禁止夜间进行产生噪声污染的施工作业,因特殊需要必须连续作业的,必须( )。

  A、经附近居民所在单位的同意 B、在居民小区代表监视下施工

  C、公告附近居民 D、经居民小区业主委员会同意

  【参考答案】C

  【考点解析】因特殊需要必须连续作业要履行的手续

  44、甲建设单位一直拖欠乙施工单位工程款,乙多次索要未果,遂申请仲裁。仲裁庭作出裁决后,甲仍不履行,则乙可向()申请执行。

  A.仲裁委员会

  B.人民法院

  C.人民政府

  D.建设行政主管部门

  答案:B

  解析:本题考点为仲裁裁决的强制执行。《仲裁法》第62条规定:“仲裁裁决作出后,当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的,另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定,向人民法院申请执行。”

  45、某人民法院终审判决,建设单位应于2009年3月15日前付清施工单位工程款。建设单位未履行判决。依照有关法律规定,施工单位申请执行的期限不得迟于( )。

  A.2009年6月15日

  B. 2009年9月15日

  C. 2010年3月15日

  D. 2011年3月15日

  答案:D

  解析:本题考点为强制执行程序的申请。根据《民事诉讼法》第219条的规定,申请执行的期间为2年。

  46、《安全生产法》规定,因生产安全事故受到损害的从业人员,除依法享有工伤社会保险外,依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的,有权向( )提出赔偿要求。

  A、上级主管部门 B、本级人民政府

  C、本单位 D、监理单位

  【参考答案】C

  【考点解析】生产安全从业人员的权利

  47、对于土方开挖工程,施工企业编制专项施工方案后,经( )签字后实施。

  A、施工企业项目经理、现场监理工程师

  B、施工企业技术负责人、建设单位负责人

  C、施工企业技术负责人、总监理工程师

  D、建设单位负责人、总监理工程师

  【参考答案】C

  【考点解析】专项施工方案的签字主体

  48、甲乙两个单位采用数据电文的形式订立合同,双方约定在合同成立之前要求签订确认书。对此,理解正确的是( )。

  A、确认书只是一个形式,表示承诺的数据电文进入要约人指定的邮箱时合同成立

  B、双方当事人以最后一方签字盖章时合同成立

  C、双方当事人以最后一方签字盖章时合同生效

  D、签订确认书时合同开始履行

  答案:B

  49、当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款无效的是( )。

  A、因意外事故造成对方财产损失的

  B、造成对方人身伤害的

  C、因自然因素造成对方财产损失的

  D、因社会因素造成工程滞后的

  答案:B

  50、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,水泥厂将劣质水泥标榜为进口水泥予以出售。该买卖合同约定有仲裁条款,发现问题后,承包人应( )。

  A、向人民法院起诉,要求确认该合同无效

  B、向人民法院起诉,要求撤销该合同

  C、向仲裁机构申请仲裁,要求确认该合同无效

  D、向仲裁机构申请仲裁,要求撤销该合同

  答案:C

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  51、当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时,关于责任承担的说法,正确的是( )。

  A、建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任

  B、建设单位与分包单位无合同关系,无权向分包单位主张权利

  C、总承包单位责任超过其应承担份额的,有权向有责任的分包单位追偿

  D、分包单位只对总承包单位承担责任

  【参考答案】C

  【考点解析】分包工程的安全责任承担

  52、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣(交)工验收的,在承包人提交竣(交)工验收报告( )天后,工程自动进入缺陷责任期。

  A、30 B、45

  C、50 D、90

  【参考答案】D

  【考点解析】因发包人原因不能竣工验收时缺陷责任期的起算

  53.下列关于合同权利的转让说法不正确的是()。

  A.当债务人接到权利转让的通知后,权利转让即行生效

  B.债权人转让权利的,应当通知债务人

  C.最高额抵押的主合同债权可以转让

  D.债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外

  【答案】C

  【试题解析】我国一些法律中对某些权利的转让作出了禁止性规定。《担保法》第61条规定,“最高额抵押的主合同债权不得转让。”故选项C不正确。《合同法》规定,债权人转让权利的,应当通知债务人。未经通知,该转让对债务人不发生效力。债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外。故选项B、D正确。当债务人接到权利转让的通知后,权利转让即行生效,原债权人被新的债权人替代,或者新债权人的加入使原债权人不再完全享有原债权。故选项A正确。

  ★54、宏远建筑公司于2008年3月18日签订了工程承包合同,4月1日办理相关手续时经有关单位提醒可能存在误解,2008年5月10日组织有关技术老师研究发现因重大误解订立的合同可能给公司损失巨大,于是决定申请人民法院对合同予以撤销,其撤销权的行使期限截至时间是()。

  A、2009年3月18日

  B、2009年4月1日

  C、2009年5月10日

  D、2013年3月18日

  答案:B

  55、某施工企业与开发商签订了工程承包合同,采用政府指导价,由于延付工程款导致工期后延2个月,之后遇到市场价格上涨20%,其后延2个月的工程的费用应该( )。

  A、按原合同价执行

  B、按新价格执行

  C、按签合同时市场价执行

  D、按涨价前的市场价执行

  答案:B

  56、某工程为全部使用政府投资的建设项目,该工程价款结算总额为12000万元,则该工程的保证金应预留( )万元左右。

  A、300 B、600

  C、1200 D、2400

  【参考答案】B

  【考点解析】工程保证金的预留比例要求

  57、施工单位于6月1日提交工程竣工验收报告,建设单位因故退退不予组织竣工验收;同年10月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工程,则施工单位承担的保修期应于( )起计算。

  A、6月1日 B、8月30日

  C、10月8日 D、10月20日

  【参考答案】B

  【考点解析】施工单位质量保修期的起算时间

  58.在审理程序方面,仲裁和诉讼的区别主要是()。

  A.法院审理案件一律开庭,而仲裁一律不开庭审理

  B.法院审理案件必须开庭进行,而仲裁可以不开庭

  C.法院以公开审理为原则,而仲裁庭以不公开审理为原则

  D.法院以不公开审理为原则,而仲裁庭以公开审理为原则

  【答案】C

  【试题解析】根据仲裁应当开庭进行,当事人可以协议不开庭,故选项A错误。根据《最高人民法院关于适用(中华人民共和国民事诉讼法)审判监督程序若干问题的解释》中规定,人民法院审理再审案件应当开庭审理。但按照第二审程序审理的,双方当事人已经其他方式充分表达意见,且书面同意不开庭审理的除外,故选项B错误。除涉及国家秘密、个人隐私和法律另有规定的外,人民法院公开审理行政案件,故选项D错误。法院以不公开审理为由,而仲裁以不公开审理为原则,故选项C正确。

  59、保证人对债权人可以拒绝承担保证责任的情况是( )。

  A、保证合同是连带保证,债务人的财产没有执行完毕

  B、保证合同是一般保证,债务人的财产没有执行完毕

  C、保证合同没有明确采用保证的方式

  D、债务人财产依法强制执行仍不能履行债务

  答案: B

  60、某建设项目实行施工总承包,则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。()建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

  A.监理单位统一组织 、总承包单位

  B.总承包单位统一组织、总包单位和分包单位各自

  C.总承包单位和分包单位各自、各分包单位各自

  D.建设单位统一组织、总包单位和分包单位各自

  答案:B

  解析:《建设工程安全生产管理条例》规定,实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员,配备救援器材、设备,并定期组织演练。

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  61、根据《建设工程质量管理条例》规定,下列关于监理单位的表述错误的是( )

  A、应当依法取得相应等级的资质证书

  B、不得转让工程监理业务

  C、可以是建设单位的子公司

  D、应与监理分包单位共同向建设单位承担责任

  【参考答案】D

  【考点解析】监理单位的质量责任和义务

  62、《标准化法》规定,对需要在全国范围内统一的技术要求,应当制定( )。

  A、行业标准 B、国家标准

  C、地方标准 D、推荐性标准

  【参考答案】B

  【考点解析】国家标准的制定

  63.甲、乙因工程质量纠纷,双方欲通过仲裁方式解决纠纷。当事人申请仲裁应当具备的条件不包括()。

  A.有仲裁协议

  B.有明确的被申请人

  C.属于仲裁委员会的管辖范围

  D.有具体的仲裁请求、事实和理由

  【答案】B

  【试题解析】当事人申请仲裁,应当符合下列条件:(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。

  64、甲与乙订立租赁合同,租期约定为30年。对此,下列说法正确的是()。

  A、该合同可以采用书面形式,也可以采用口头形式签订

  B、由于租赁期超过20年,该合同无效

  C、由于租赁期超过20年,该合同超过20年的部分无效

  D、由于租赁期超过20年,该合同可以被撤销

  答案:C

  65、托运人的主要义务不包括( )。

  A、支付运输费用

  B、包装

  C、移交

  D、留置

  答案:D

  66、诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算,但是,从权利被侵害之日起超过( )年的,法院不予保护。

  A、8 B、10

  C、15 D、20

  【参考答案】D

  【考点解析】权利的最长保护期

  67、按照合同的约定,2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款,但没有支付。2007年7月1曰至8月1日之间,当地发生了特大洪水,导致承包方不能行使请求权。2007年12月3日,承包方向法院提起诉讼,请求发包方支付拖欠的工程款,2007年12月31日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。

  A、 2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

  B、 2007年12月31日起诉讼时效中止

  C、 2007年12月3日诉讼时效中断

  D、2007年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

  【参考答案】C

  【考点解析】诉讼时效的中止和中断

  68.某施工单位将工程转包,则建设行政主管部门给予该施工单位的处罚不可能是()。

  A.罚款 B.责令赔偿损失

  C.责令停业整顿 D.降低资质等级

  【答案】B

  【试题解析】承包单位违法行为应承担的法律责任中,承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。

  69、人民法院受理案件后,当事人对管辖权有异议的,应当在( )提出的异议。

  A、提交起诉书期间

  B、举证前

  C、质证期间

  D、提交答辩状期间

  答案:D

  70、人民法院审理第一审民事案件通常适用的程序是( )。

  A、普通程序

  B、简易程序

  C、基本程序

  D、审判程序

  答案:A

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  71、依据《物权法》的规定,物权的种类包括( )。

  A、自物权 B、他物权

  C、所有权 D、用益物权

  E、担保物权

  【参考答案】CDE

  【考点解析】物权的种类

  72、下列属于委托代理终止的情形是( )。

  A、被代理人取得或者恢复民事行为能力

  B、代理人丧失民事行为能力

  C、作为被代理人或者代理人的法人终止

  D、被代理人取消委托或者代理人辞去委托

  E、代理期间届满或者代理事务完成

  【参考答案】BCDE

  【考点解析】委托代理的终止

  73.某大型公益体育馆项目申请领取施工许可证时,建设单位应当具备的条件有()。

  A.银行出具投标保函

  B.已签订了施工监理合同

  C.已取得建设工程规划许可证

  D.已签订国有土地使用权出让合同

  E.消防设计图纸已通过公安消防机构审核

  【答案】BCDE

  【试题解析】《建筑法》规定,申请领取施工许可证,应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件,目前,已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。其中D选项属于在城市规划区的建筑工程,已经取得规划许可证中以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同,向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

  74.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》的要求,建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有()。

  A.依法参加工伤保险,并必须为施工现场所有工人办理意外伤害保险

  B.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全教育培训并考核合格

  C.设置安全生产管理机构,按规定配备专职安全生产管理人员

  D.特种作业人员经考核合格取得特种作业操作资格证书

  E.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门考核合格

  【答案】BCDE

  75、在工程招标中,如在开标过程中发现有()情况之一时,投标书将被宣布为废标。

  A、未交投标保证金或投标保函

  B、内容不全,字迹辨认不清

  C、投标单位名称与资格预审不一致

  D、无单位和法定代表人或代理人的印章

  E、报价高于或低于一定的限额

  答案:ABCD

  76、招标人自行招标的,应当具备的条件有()。

  A、具有项目法人资格

  B、有从事同类工程建设项目招标的经验

  C、拥有国家提供的老师库

  D、熟悉和掌握招标投标法及有关法规规章

  E、拥有2名专职招标业务人员

  答案:ABD

  77、关于联合体投标的说法,正确的有( )。

  A、多个施工单位可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标

  B、中标的联合体各方应当就中标项目向招标人承担连带责任

  C、联合体各方的共同投标协议属于合同关系

  D、由不同专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定业务许可范围

  E、联合体中标的,应当由联合体各方共同与招标人签订合同

  【参考答案】ABCE

  【考点解析】联合体投标的规定

  78、所有的合同的订立过程都必须经过( )。

  A、要约邀请 B、要约

  C承诺 D、审批

  E、公证

  【参考答案】BC

  【考点解析】订立合同的必经过程

  79.下列关于工程设计图纸和施工技术标准施工的说法正确的有()等。

  A.按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提

  B.工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准

  C.由施工企业技术负责人出变更图,经总监理工程师审批后方可施工

  D.如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工,应该对监理单位承担违约责任

  E.施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错,有义务及时向设计单位提出

  【答案】ABE

  【试题解析】按工程设计图纸施工,是保证工程实现设计意图的前提,也是明确划分设计、施工单位质量责任的前提。故选项A正确。工程建设国家标准、行业标准均分为强制性标准和推荐性标准。施工单位只有按照施工技术标准,特别是强制性标准的要求施工,才能保证工程的施工质量。故选项B正确。如果施工单位不按照工程设计图纸和施工技术标准施工,则属于违约行为,应该对建设单位承担违约责任。故选项D错误。如果施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸中确实存在差错,有义务及时向设计单位提出,避免造成不必要的损失和质量问题。选项E正确。

  80、下列关于生产经营单位应急预案的叙述,正确的有( )。

  A、应急预案应当至少每3年修订一次

  B、应急预案应当至少每5年修订一次

  C、生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的,应急预案应当及时修订

  D、周围环境发生变化,形成新的重大危险源的,应急预案应当及时修订

  E、生产经营单位生产工艺和技术发生变化的,应急预案应当及时修订

  答案:ACDE

  解析: 生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。

  有下列情形之一的,应急预案应当及时修订:

  (1)生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的;

  (2)生产经营单位生产工艺和技术发生变化的;

  (3)周围环境发生变化,形成新的重大危险源的;

  (4)应急组织指挥体系或者职责已经调整的;

  (5)依据的法律、法规、规章和标准发生变化的;

  (6)应急预案演练评估报告要求修订的;

  (7)应急预案管理部门要求修订的。

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  81、根据《环境保护法》,环境保护“三同时”制度是指建设项目需要配套建设的环境保护设施,必须与主体工程( )。

  A、同时施工

  B、同时评价

  C、同时投产使用

  D、同时勘察

  E、同时设计

  答案:ACE

  82、某施工企业与工人订立安全生产责任书,内容为:施工企业要求工人认真工作,如发生生产安全事故,后果由工人自负。对于此条款的处理结果,正确的有( )。

  A、发生生产安全事故后均由工人自负 B、该条款作无效处理

  C、施工企业应受行政处罚 D、应撤销施工企业的资质

  E、施工企业主要负责人应受行政罚款

  【参考答案】BC

  【考点解析】生产安全事故的责任主体

  83、根据我国《刑法》的规定,主刑的种类为()

  A、无期徒刑 B、拘役

  C、罚金 D、管制

  E、没收财产

  【参考答案】ABD

  【考点解析】刑罚中主刑的种类

  84.用人单位不得解除劳动合同的情形包括()。

  A.试用期内

  B.在哺乳期内的女职工

  C.劳动者被依法追究刑事责任

  D.劳动者患病正在接受治疗

  E.劳动者患职业病部分丧失劳动能力

  【答案】BDE

  【试题解析】为了保护一些特殊群体劳动者的权益,《劳动合同法》第42条规定,劳动者有下列情形之一的,用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同:(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。

  85、当仲裁庭由三名仲裁员组成时,其中首席仲裁员的产生方式有( )。

  A、双方当事人共同委托仲裁委员会主任指定

  B、当事人自己选定

  C、双方当事人共同选定

  D、仲裁委员会指定

  E、公正机构指定

  答案: AC

  86、下列证据中,不能单独作为认定案件事实的证据的有()。

  A、未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言;

  B、与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言;

  C、视听资料;

  D、无法与原件、原物核对的复印件、复制品;

  E、未出庭作证的证人证言――无正当理由

  答案:ABD

  87、下列质量问题中,不属于施工单位在保修期内承担保修责任的有( )。

  A、因使用不当造成的质量问题

  B、质量监督机构没有发现的质量问题

  C、监理单位没有发现的质量问题

  D、第三方造成的质量问题

  E、不可抗力造成的质量问题

  【参考答案】ADE

  【考点解析】施工单位不承担保修责任的情形

  88、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》的规定,更进一步将违法分包的情形界定为( )。

  A、总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的

  B、建设工程总承包合同中未有约定,又未经建设单位认可,承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

  C、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

  D、建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责

  E、分包单位将其承包的建设工程再分包的

  【参考答案】ABCE

  【考点解析】违法分包的情形

  89、发包人将在建工程抵押给银行贷款,后因发包人经营状况不佳而无力还贷及支付工程款,则下列关于承包人权利的说法中,正确的是( )。

  A.承包人可申请人民法院将该工程拍卖

  B.承包人就该工程拍卖款优先于银行受偿

  C.承包人申请拍卖该工程,应按照诉讼时效的规定,在工程竣工之日提出

  D.承包人的优先受偿款包括建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出费用

  E.承包人因发包人违约所造成的损失,可在工程拍卖所得中扣除

  答案:.ABD

  解析:本题考点是抵押权的实现以及建设工程价款优先受偿权问题。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》,作出了如下解释:人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中,应当依照《中华人民共和国合同法》第286条的规定,认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

  90、下列关于格式条款的表述中正确的有()。

  A.格式条款是经双方协商采用的标准合同条款

  B.当格式条款与非格式条款不一致时,应当采用非格式条款

  C.提供格式条款方设置排除对方主要权利的条款无效

  D.若对争议条款有两种解释时,应做出有利于提供格式条款方的解释

  E.若对争议条款有两种解释时,应做出不利于提供格式条款方的解释

  答案:BCE

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

  编辑推荐:

  2013年一级建造师新旧教材对比汇总

  2013年一级建造师全程领跑套餐 抢先热招

  一级建造师百万奖学金申请

  一级建造师常见问题   

  91、建设工程合同属于( )。

  A、有名合同 B、实践合同

  C、要式合同 D、有偿合同

  E、单务合同

  【参考答案】ACD

  【考点解析】合同的分类

  92、根据《建筑法》的规定,申请施工许可证应当具备的条件包括( )。

  A、以出让方式提供国有土地使用权的建设项目用地规划许可证

  B、需要拆迁的,其拆迁进度符合施工要求

  C、未经确定建筑施工企业

  D、有保证工程质量和安全的具体措施

  E、建设资金来源已经落实

  【参考答案】ABD

  【考点解析】申请施工许可证的条件

  93.甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同,约定乙向甲交付200吨钢材,货款80万元,甲向乙支付定金10万元;如任何一方不履行合同应支付违约金15万元。乙因将钢材卖给丙公司而无法向甲交付,给甲造成损失20万元。甲的下列诉讼请求中,能够获得法院支持的是()。

  A.要求乙支付违约金20万元

  B.要求乙双倍返还定金20万元

  C.要求乙支付违约金15万元,同时返还定金20万元

  D.要求乙支付违约金15万元,同时继续履行交货义务

  E.要求乙双倍返还定金20万元,同时支付违约金30万元

  【答案】AB

  【试题解析】《合同法》规定,当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金,也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。

  约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

  当事人可以依照《担保法》约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后,定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定的债务的,无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定的债务的,应当双倍返还定金。

  当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。

  94、合同全部义务转移的效力包括( )。

  A、承担人成为合同新债务人,若承担人不履行债务,将由承担人直接向债权人承担违约责任

  B、债务人与承担人成为连带债务人

  C、债务人的抗辩权由接受债务的第三人行使

  D、新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩

  E、新债务人不承担与主债务有关的从债务

  答案:ACD

  95、合同解除的法律后果是( )。

  A、尚未履行的,终止履行

  B、尚未履行的,继续履行

  C、已经履行的,当事人可以要求恢复原状

  D、已经履行的,当事人可以要求赔偿损失

  E、已经履行的,当事人应当要求返还财产

  答案:ACD

  96、工程建设活动中常见的担保形式有( )。

  A、预付款支付担保

  B、投标担保

  C、履约担保

  D、工程款支付担保

  E、抵押担保

  答案:ABCD

  97、某在建工程被建设单位抵押给银行贷款,建设单位同时存在拖欠施工单位工程款和未能按时偿还银行贷款的情形。根据最高人民法院司法解释,下列叙述中正确的有( )。

  A、施工单位的优先受偿权优于银行的抵押权

  B、施工单位可以与银行平分该工程的拍卖所得

  C、施工单位因为建设单位违约而造成的损失不能从工程拍卖所得中受偿

  D、建设工程承包人行使优先权的期限为3个月

  E、如果工程拍卖所得高于工程款,银行可得到剩余部分

  答案: ACE

  98、根据最高人民法院司法解释,发包人对建设工程质量缺陷,应当承担过错责任的是()。

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

一级建造师资格查询

一级建造师历年真题下载 更多

一级建造师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

一级建造师各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部