2015年监理工程师《合同管理》摸底试卷三

　　一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1.监理公司指派总监理工程师负责工程项目监理，这种行为的法律性质属于( )。

　　A.法定代理

　　B.指定代理

　　C.职务代理

　　D.委托代理

　　2.《合同法》规定的不安抗辩权制度，是指应当先履行债务的当事人有确切证据证明对方发生某些情形时可以中止合同。下列情形中，当事人可以行使不安抗辩权中止合同的是( )。

　　A.对方当事人的法定代表人变更

　　B.对方当事人降低注册资金

　　C.对方当事人经营状况严重恶化

　　D.对方当事人银行贷款数额激增

　　3.如果代理人是以自己的名义为法律行为，那么这种行为所设定的权利与义务( )。

　　A.只能由代理人自己承担

　　B.只能由被代理人自己承担

　　C.由代理人和被代理人承担按份责任

　　D.由代理人和被代理人承担连带责任

　　4.关于抵押效力的表述中，有误的是( )。

　　A.当事人可以约定抵押担保的范围

　　B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

　　C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保

　　D.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已 经抵押的情况

　　5.债权人按照合同约定占有对方的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定享有处置该财产并得到优先受偿的权利称为( )。

　　A.抵押

　　B.留置

　　C.质押

　　D.保证

　　6.施工预付款担保都是采用由( )的方式提供。

　　A.银行出具保函

　　B.担保公司出具保函

　　C.银行以现金

　　D.担保公司以现金

　　7.关于合同公证与鉴证区别的表述中，不正确的是( )。

　　A.经过鉴证的合同，其法律效力高于经过公证的合同

　　B.对于追偿债款、物品的债权文书，经过公证后，该文书还有强制执行的效力

　　C.公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力

　　D.鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内

　　8.工程项目履约保证的有效期限为( )。

　　A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止

　　B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止

　　C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止

　　D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止

　　9.建设工程合同订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是( )。

　　A.要约

　　B.承诺

　　C.新要约

　　D.要约邀请

　　10.关于格式条款的说法中，不正确的是( )。

　　A.格式条款又被称为标准条款

　　B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择

　　C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款

　　D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效

    温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。

    编辑推荐：

    2015年监理工程师（三控）阶段测试及答案汇总

    2015年监理工程师《理论与相关法规》摸底试卷汇总

　　11.缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因是( )。

　　A.合同尚未成立

　　B.缔约一方受有损失

　　C.缔约当事人有过错

　　D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系

　　12.合同的无效、变更、解除、终止，不影响( )的效力。

　　A.质量条款

　　B.价格条款

　　C.仲裁协议

　　D.履行期限

　　13.当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同是( )。

　　A.有效合同

　　B.无效合同

　　C.效力待定合同

　　D.表见代理合同

　　14.甲患病住院急需用钱又借贷无门，乙表示愿意借给甲5 000元，但1年后须加倍偿还，否则 以甲的房子抵债，甲表示同意。根据《合同法》的规定，甲、乙之间的借款合同因( )。

　　A.乘人之危而可撤销

　　B.胁迫而无效

　　C.欺诈而可撤销

　　D.显失公平而无效

　　15.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有( )有权变更或者撤销合同。

　　A.当地公安机关

　　B.本级人民检察院

　　C.县级以上人民政府

　　D.人民法院或者仲裁机构

　　16.下列做法中，不符合合同履行规定的是( )。

　　A.履行方式不明确的，按照有利于实现合同目的的方式履行

　　B.履行费用的负担不明确的，由履行义务一方承担

　　C.履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间

　　D.质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按企业标准履行

　　17.关于债权转让的表述中，正确的是( )。

　　A.债权人只能将合同的权利全部转让给第三人

　　B.债权人只能将合同的权利部分转让给第三人

　　C.法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续

　　D.债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部转让给第三人的行为

　　18.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支 付了5万元定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为( )万元。

　　A.3

　　B.5

　　C.8

　　D.10

　　19.合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式是( )。

　　A.和解

　　B.调解

　　C.仲裁

　　D.诉讼

　　20.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，施工单项合同估算价在( )万元人民币以上的项目必须进行招标。

　　A.50

　　B.80

　　C.150

　　D.200

　　21.设计招标过程中，为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用( )。

　　A.单独进行初步设计招标

　　B.技术设计招标或监理单位招标

　　C.技术设计招标或施工图设计招标

　　D.施工图设计招标或单独进行初步设计招标

　　22.当投标人对现场考察后向招标人提出质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以( )为准。

　　A.仲裁机构裁定

　　B.书面回函

　　C.招标文件

　　D.现场考察时招标人的口头解释

　　23.监理合同履行过程中，当事人一方要求变更或解除合同时，应当在( )d前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.42

　　24.监理合同履行过程中，监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是( )。

　　A.奖励金额一工程费用节省额x报酬比率

　　B.奖励金额一工作天数×报酬比率

　　C.奖励金额一工程费用节省额/工作天数×报酬比率

　　D.奖励金额一附加工作天数×合同约定的报酬/合同中约定的监理服务天数

　　25.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，设计的阶段成果完成后，应由( )组织鉴定和验收，并负责向发包人的上级或有管理资质的设计审批部门完成报批手续。

　　A.施工承包人

　　B.设计人

　　C.发包人

　　D.施工监理人

　　26.根据《建设工程设计合同(示范文本)》的规定，下列内容不属于初步设计阶段的工作任务的是( )。

　　A.编制技术设计文件

　　B.总体设计

　　C.方案设计

　　D.编制初步设计文件

　　27.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由( )支付。

　　A.承包人

　　B.委托人

　　C.委托人和承包人共同

　　D.政府主管部门

　　28.下列关于建设施工合同中工期的表述，错误的是( )。

　　A.在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数

　　B.如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数

　　C.在中标通知书中应注明发包人接受的投标工期

　　D.合同内发包人要求分阶段移交的单项工程或部分工程，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间

　　29.根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款规定，发包人应完成的工作不包括( )。

　　A.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表

　　B.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底

　　C.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担有关费用

　　D.开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要

　　30.发包人不按约定支付预付款，承包人在约定预付时间( )d后向发包人发出要求预付的通知。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.34

　　31.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准;发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的( )，对工期有影响的应给予相应顺延。

　　A.合同约定的合同价款

　　B.追加合同价款

　　C.工程预付款

　　D.工程进度款

　　32.下列关于建设工程设计变更管理的表述中，错误的是( )。

　　A.工程师在合同履行管理中应当严格控制变更

　　B.由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担

　　C.施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更

　　D.由于承包人擅自变更设计，延误的工期给予顺延

　　33.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人按照工程师的指示完成新增附加工作后，给承包人增加的支付款属于( )。

　　A.费用

　　B.索赔款

　　C.追加合同价款

　　D.可接受合同金额

　　34.《建设工程施工合同(示范文本)》规定，承包商应于不可抗力事件结束后( )d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　A.7

　　B.14

　　C.28

　　D.34

　　35.施工合同履行过程中，承包人在施工开始前应向工程师提出安全防护措施的工程范围不包括( )。

　　A.动力设备

　　B.输电线路

　　C.地下管道

　　D.人口密集区

　　36.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定( )。

　　A.承包人必须接受

　　B.仲裁机构应予以认可

　　C.不具有强制性的约束力

　　D.排除了法院的诉讼管辖

　　37.下列关于施工合同履行过程中竣工验收后管理的表述中，不正确的是( )。

　　A.发包人在验收后14 d内给予认可或提出修改意见

　　B.竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人承担工程保管责任

　　C.需要修改缺陷的部分，承包人应按要求进行修改，并承担由自身原因造成修改的费用

　　D.因特殊原因，发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项竣工协议，明确双方责任和工程价款的支付方法

　　38.某建设工程委托监理合同履行中，委托人提供了一辆汽车供监理人在施工现场使用。监理工作完成后，该汽车(　)。

　　A.归还委托人，并应支付折旧费

　　B.不用归还委托人

　　C.归还委托人，并应支付租赁费

　　D.归还委托人即可

　　39.在设计合同的履行过程中，发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限( )d以内的，设计人规定的交付设计文件时间应相应顺延。

　　A.5

　　B.15

　　C.10

　　D.20

　　40.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人负责采购材料设备的，应在材料设备到货前( )h通知工程师共同进行到货清点。

　　A.12

　　B.48

　　C.24

　　D.72

　　41.FIDIC《施工合同条件》规定，所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和称为( )。

　　A.缺陷通知期

　　B.合同工期

　　C.合同有效期

　　D.施工期

　　42.FIDIC《施工合同条件》在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类格式。保函均为不需( )确认违约的无条件担保形式。

　　A.工程师

　　B.业主

　　C.指定分包商

　　D.承包商

　　43.FIDIC《施工合同条件》规定，因承包商责任的延误竣工，最高赔偿限额一般不超过合同价的( )。

　　A.10%

　　B.20%

　　C.30%

　　D.40%

　　44.FIDIC《施工合同条件》规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有( )，由业主与承包商平均负担。

　　A.月聘请费、日酬金和奖金三部分

　　B.月聘请费和日酬金两部分

　　C.月聘请费

　　D.月聘请费和奖金两部分

　　45.FIDIC《施工合同条件》规定，根据施工进度管理，工程师对承包商提交的施工计划的审查不涉及( )。

　　A.承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现

　　B.承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰

　　C.承包商拟定的部分工程的施工图设计是否符合该工程

　　D.计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致

　　46.FIDIC《施工合同条件》规定，工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前( )d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。

　　A.7

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　47.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，在工程师颁发( )后的28 d内，将履约保函退还分包商。

　　A.缺陷责任证书

　　B.支付证书

　　C.履约保证书

　　D.工程接收证书

　　48.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，( )应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

　　A.承包商

　　B.承包商或业主

　　C.业主

　　D.工程师

　　49.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做( )。

　　A.费用索赔

　　B.工期索赔

　　C.工程加速索赔

　　D.工程变更索赔

　　50.在索赔管理任务中，工程师起草文件、下达指令、做出决定、答复请示时都应注意到完备性和( )。

　　A.严密性

　　B.正确性

　　C.合理性

　　D.周密性

　　二、多项选择题(共35题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　51.法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括( )。

　　A.合伙企业

　　B.法人的分支机构

　　C.个人独资企业

　　D.自然人

　　E.不具备法人资格的联营体

　　52.委托代理关系终止的原因有( )。

　　A.代理期间届满或者代理事项完成

　　B.被代理人取消委托或代理人辞去委托

　　C.被代理人或代理人死亡

　　D.作为被代理人或者代理人的法人终止

　　E.代理人死亡或代理人丧失民事行为能力

　　53.办理抵押物登记，应当向登记部门提供( )。

　　A.主合同

　　B.双方的房产

　　C.抵押合同

　　D.双方的固定资产

　　E.抵押物的所有权证书

　　54.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是( )。

　　A.提供第三人信用担保

　　B.银行出具履行保函

　　C.提交履约保证金

　　D.担保公司出具履约保函

　　E.提交工程预付款

　　55.根据《合同法》的规定，下列关于债务承担的表述中，正确的是( )。

　　A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况

　　B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意

　　C.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务

　　D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权

　　E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续

　　56.根据《合同法》的规定，采用合同形式的不要式原则的理由有( )。

　　A.合同本质对合同形式不作要求

　　B.电子技术对合同形式的影响

　　C.当事人对合同的形式不予重视

　　D.国际公约要求不应对合同形式进行限制

　　E.市场经济要求不应对合同形式进行限制

　　57.承担缔约过失责任的情形有( )。

　　A.假借订立合同，恶意进行磋商

　　B.违反缔约中的保密义务

　　C.有其他违背诚实信用原则的行为

　　D.表见代理人订立的合同

　　E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况

　　58.当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同的情形包括( )。

　　A.因重大误解而订立的合同

　　B.以合法形式掩盖非法目的的合同

　　C.在订立合同时显失公平的合同

　　D.一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同

　　E.以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同

　　59.合同中可以约定由债务人向第三人履行部分义务。这种情况的法律关系的特点表现为( )。

　　A.在合同履行期限内，债权人可以要求第三人履行债务，但不能强迫第三人履行债务

　　B.债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系

　　C.在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝

　　D.对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿

　　E.债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违 约责任

　　60.关于支付违约金的相关叙述中，正确的是( )。

　　A.违约金与赔偿损失可以同时采用

　　B.如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任

　　C.约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加

　　D.约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少

　　E.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法

　　61.招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”是最重要的文件部分，其内容主要包括( )。

　　A.项目说明书

　　B.设计文件编制的依据

　　C.合同的主要条件

　　D.平面布局要求

　　E.设备设计方面的要求

　　62.决标成交阶段的主要工作内容有( )。

　　A.开标

　　B.资格预审

　　C.评标

　　D.定标

　　E.发布招标公告

　　63.施工招标资格预审中的必要合格条件包括( )。

　　A.财务状况

　　B.营业执照

　　C.履约情况

　　D.流动资金

　　E.同类工程的施工经验

　　64.建设工程委托监理合同中，正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括( )。

　　A.直接成本

　　B.间接成本

　　C.增加监理工作时间的补偿酬金

　　D.额外监理工作的酬金

　　E.增加监理工作内容的补偿酬金

　　65.甲建筑公司收到某水泥厂寄发的价目表，但表中无其他内容。甲按标明价格提出订购1 000 t某型号水泥，并附上主要合同条款，却被告知因原材料价格上涨，原来的价格不再适用，要采用提价后的新价格。下列说法中正确的是( )。

　　A.水泥厂的价目表属于要约

　　B.水泥厂新报价属于承诺

　　C.水泥厂新报价属于新要约

　　D.水泥厂的价目表属于要约邀请

　　E.甲建筑公司的订购表示属于要约

　　66.依据《建设工程设计合同(示范文本)》，订立民用建筑设计合同时，双方通过协商，应根据工程项目的特点，在相应条款内明确委托任务的工作范围，具体内容有( )。

　　A.设计人配合勘察工作的要求

　　B.建筑物的合理使用年限设计要求

　　C.委托的设计内容

　　D.设计深度要求

　　E.设计人配合施工工作的要求

　　67.根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，发包人应当将委托的( )以书面形式通知承包人。

　　A.监理单位名称

　　B.监理单位地址

　　C.工程师的姓名

　　D.监理内容

　　E.监理权限

　　68.订立建设工程施工合同时已形成的文件包括( )。

　　A.施工合同附件

　　B.中标通知书

　　C.施工合同专用条款

　　D.施工合同通用条款

　　E.工程量清单

　　69.建设工程监理招标文件中投标须知的内容应包括( )。

　　A.工程项目综合说明

　　B.委托的监理范围和监理业务

　　C.无效投标文件的规定

　　D.评标的原则

　　E.对监理单位的要求

　　70.施工合同履行过程中，竣工验收分为( )类，视施工合同约定的工作范围而定。

　　A.单项工程竣工验收

　　B.单位工程竣工验收

　　C.分部工程竣工验收

　　D.分项工程竣工验收

　　E.整体工程竣工验收

　　71.下列关于施工合同履行过程中，竣工结算程序说法正确的是( )。

　　A.工程竣工验收报告经发包人认可后28 d，承包人向发包人递交竣工结算报告

　　B.工程竣工验收报告经发包人认可后28 d，承包人向工程师递交完整的结算资料

　　C.发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28 d内进行核实，给予确认或提出修改意见

　　D.发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续

　　E.工程竣工验收报告经发包人认可后，承发包双方应当按协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整方式，进行工程竣工结算

　　72.建设工程监理招标中，评标时主要侧重于监理单位的( )。

　　A.企业信誉

　　B.实施监理任务的计划

　　C.资质能力

　　D.派驻现场监理人员的素质

　　E.监理收费标准

　　73.与设计招标和监理招标相比，施工招标的特点是( )。

　　A.发包的工作内容明确、具体

　　B.评标时不过分追求投标价的高低

　　C.投标人的投标报价不是按规定的工程量清单填报单价后算出总价，而是首先提出初步方案，并论述该方案的优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价

　　D.开标时不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序，而是由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图

　　E.各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比

　　74.FIDIC《施工合同条件》规定，合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内约定，具体约定日期为( )。

　　A.次要部位工程通常约定为6个月

　　B.次要部位工程通常约定为1年

　　C.主要工程及设备大多约定为1年

　　D.主要工程及设备大多约定为1年半

　　E.个别重要设备也可以约定为1年半

　　75.担保活动应当遵循( )的原则。

　　A.公平

　　B.全面履行

　　C.自愿

　　D.平等

　　E.诚实信用

　　76.建设工程开工前，合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中，属于工程师准备工作范围的有( )。

　　A.开通施工现场公共道路

　　B.办理施工许可手续

　　C.审查承包人提交的施工进度计划

　　D.水准点与坐标控制点的交验

　　E.书面通知发包人及时支付工程预付款

　　77.FIDIC《施工合同条件》规定，如果由于工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得的承包商的赔偿包括(　)。

　　A.业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用

　　B.承包商为部分工程(视情况而定)所垫支的全部费用

　　C.清理现场所支付的费用

　　D.拆除工程所支付的费用

　　E.将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用

　　78.FIDIC《土木工程施工分包合同条件》规定，关于工程师对分包合同的管理，表述正确的是( )。

　　A.依据主合同对分包工作内容审查，行使确认权或否定权

　　B.依据主合同对分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权

　　C.对分包商使用的材料、工程质量进行监督管理

　　D.对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准

　　E.对分包商的施工进行监督、管理和协调

　　79.承包人可索赔的费用中，管理费可分为( )。

　　A.保函手续费

　　B.现场管理费

　　C.材料费

　　D.公司管理费

　　E.贷款利息及利润

　　80.索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，其索赔管理任务包括( )。

　　A.拒收不合格的材料和工程

　　B.公平合理地处理和解决索赔

　　C.审核承包人的索赔申请

　　D.通过有效的合同管理减少索赔事件发生

　　E.预测和分析导致索赔的原因和可能性

　　参考答案及解析

　　一、单项选择题

　　1.D 2.C 3.A 4.C 5.B6.A 7.A 8.A 9.B 10.D

　　11.A 12.C 13.B 14.A 15.D16.D 17.C 18.D 19.A 20.D

　　21.C 22.B 23.D 24.A 25.C26.A 27.B 28.D 29.A 30.A

　　31.B 32.D 33.C 34.B 35.D36.C 37.B 38.D 39.B 40.C

　　41.B 42.D 43.A 44.B 45.C46.B 47.A 48.A 49.D 50.A

　　二、多项选题

　　51.ABCE 52.ABDE 53.ACE 54.ABCD 55.ABCE

　　56.ABDE 57.ABCE 58.ACE 59.BCDE 60.BCDE

　　61.BDE 62.ACD 63.ABCD 64.AB 65.CDE

　　66.BCDE 67.ACDE 68.BCDE 69.ABCD 70.DE

　　71.ACDE 72.BCD 73.AE 74.ACE 75.ACDE

　　76.CD 77.ACDE 78.ABC 79.BD 80.BDE

　　【解析】

　　一、单项选择题

　　1.本题考核的知识点为代理的分类。其中，委托代理，是基于被代理人对代理人的委托授权行为而产生的代理。在建设工程中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理人等。

　　2.本题考核的知识点为不安抗辩权的行使。不安抗辩权，是指合同中约定了履行的顺序，合同成立后发生了应当后履行合同一方财务状况恶化的情况，应当先履行合同一方在对方未履行或者提供担傈前有权拒绝先为履行。应当先履行合同的一方有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：①经营状况严重恶化;②转移财产、抽逃资金，以逃避债务的;③丧失商业信誉;④有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。

　　3.本题考核的知识点为代理的特征。如果代理人是以自己的名义为法律行为，这种行为是代理人自己的行为而非代理行为。这种行为所设定的权利与义务只能由代理人自己承担。

　　4.本题考核的知识点为抵押权。抵押权与其担保的债权同时存在，抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。

　　5.本题考核的知识点为留置的概念。留置是指债权人按照合同约定占有对方(债务人)的财产，当债务人不能按照合同约定期限履行债务时，债权人有权依照法律规定留置该财产并享有处置该财产得到优先受偿的权利。

　　6.本题考核的知识点为预付款担保的形式。预付款担保都是采用由银行出具保函的方式提供。

　　7.本题考核的知识点为合同公证与鉴证的区别。合同公证与鉴证的区别体现在：①合同公证与鉴证的性质不同，合同鉴证是工商行政管理机关依据《合同鉴证办法》行使的行政管理行为，而合同公证则是司法行政管理机关领导下的公证机关依据《公证暂行条例》行使公证权所做出的司法行政行为;②合同公证与鉴证的效力不同，经过公证的合同，其法律效力高于经过鉴证的合同;③法律效力的适用范围不同，公证作为司法行政行为，按照国际惯例，在我国域内和域外都有法律效力，而鉴证作为行政管理行为，其效力只能限于我国国内。对于追偿债款、物品的债权文书，经公证处公证后，该文书具有强制执行的效力。一方当事人不按文规定履行时，对方当事人可以向有管辖权的基层人民法院申请执行。

　　8.本题考核的知识点为履约保证的有效期限。履约保证的有效期限从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止。

　　9.本题考核的知识点为承诺。在建设工程合同的订立过程中，招标人发出中标通知书的行为是承诺。

　　10.本题考核的知识点为格式条款。提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效。

　　11.本题考核的知识点为缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。合同尚未成立是缔约过失责任有别于违约责任的最重要原因。

　　12.本题考核的知识点为合同效力。合同成立后，合同中的仲裁条款是独立存在的，合同的无效、变更、解除、终止，不影响仲裁协议的效力。

　　13.本题考核的知识点为无效合同。无效合同是指当事人违反了法律规定的条件而订立的，国家不承认其效力，不给予法律保护的合同。

　　14.本题考核的知识点为可变更或可撤销合同的种类。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：

　　(1)因重大误解而订立的合同;

　　(2)在订立合同时显失公平的合同;

　　(3)以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

　　本题中，乙在甲危难之际要借钱给甲的条件显然不合理，但甲借贷无门只能违背自己的真实意思与乙订立合同。故乙的行为构成乘人之危，因而该合同可撤销。

　　15.本题考核的知识点为可变更或可撤销的合同。如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有人民法院或者仲裁机构有权变更或者撤销合同。

　　16.本题考核的知识点为合同履行的原则。对于质量要求不明的，按国家标准、行业标准履行，没有国家、行业标准的，按通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

　　17.本题考核的知识点为债权转让。债权转让是指合同债权人通过协议将其债权全部或者部分转让给第三人的行为。法律、行政法规规定转让权利应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。

　　18.本题考核的知识点为违约金与定金的选择适用。当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。债务人履行债务后定金应当抵作价款或收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返还定金;收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或定金条款。但是，这两种违约责任不能合并使用。

　　19.本题考核的知识点为和解的概念。和解是指合同纠纷当事人在自愿友好的基础上，互相沟通、互相谅解，从而解决纠纷的一种方式。

　　20.本题考核的知识点为必须招标的范围。依据我国招标投标法的基本原则，国家计委颁布了《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，对必须招标的范围做出了进一步细化的规定。要求各类工程项目的建设活动，达到下列标准之一者，必须进行招标：

　　(1)施工单项合同估算价在200万元人民币以上;

　　(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上;

　　(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上。

　　为了防止将应该招标的工程项目化整为零规避招标，即使单项合同估算价低于上述第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资在3 000万元人民币以上的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，也必须采用招标方式委托工作任务。

　　21.本题考核的知识点为招标发包的工作范围。一般工程项目的设计分为初步设计和施工图设计两个阶段进行，对技术复杂而又缺乏经验的项目，在必要时还要增加技术设计阶段。为了保证设计指导思想连续地贯彻于设计的各个阶段，一般多采用技术设计招标或施工图设计招标，不单独进行初步设计招标，由中标的设计单位承担初步设计任务。

　　22.本题考核的知识点为招标程序。投标人研究招标文件和现场考察后会以书面形式提出某些质疑问题，招标人应及时给予书面解答。如果书面解答的问题与招标文件中的规定不一致，以函件的解答为准。

　　23.本题考核的知识点为合同的暂停或终止。当事人一方要求变更或解除合同时，应当在42 d前通知对方，因变更或解除合同使一方遭受损失的，除依法可免除责任者外，应由责任方负责赔偿。

　　24.本题考核的知识点为监理合同的酬金。监理人在监理过程中提出的合理化建议使委托人得到了经济效益，有权按专用条款的约定获得经济奖励。奖金的计算办法是：奖励金额=工程费用节省额×报酬比率。

　　25.本题考核的知识点为设计合同中发包人的责任。由于设计人完成设计工作的主要地点不是施工现场，因此，发包人有义务为设计人在现场工作期间提供必要的工作、生活方便条件。

　　26.本题考核的知识点为各设计阶段的工作任务。初步设计阶段的工作任务包括以下 内容。

　　(1)总体设计(大型工程)。

　　(2)方案设计。主要包括：建筑设计、工艺设计、进行方案比选等工作。

　　(3)编制初步设计文件。主要包括：完善选定的方案、分专业设计并汇总、编制说明与概算、参加初步设计审查会议、修正初步设计。

　　27.本题考核的知识点为监理人的权利。监理人在工作过程中做出了显著成绩，如由于监理人提出的合理化建议，使委托人获得实际经济利益，则应按照合同中规定的奖励办法，得到委托人给予的适当物质奖励。

　　28.本题考核的知识点为工期。工期是在合同协议书内应明确注明开工日期、竣工日期和合同工期总日历天数。如果是招标选择的承包人，工期总日历天数应为投标书内承包人承诺的天数，不一定是招标文件要求的天数。合同内如果有发包人要求分阶段移交的单位工程或部分工程时，在专用条款内还需明确约定中间交工工程的范围和竣工时间。此项约定也是判定承包人是否按合同履行了义务的标准。

　　29.本题考核的知识点为发包人的义务。以下工作属于发包人应完成的工作：①办理土

　　地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后继续解决以上事项的遗留问题;②将施工所需水、电、电信线路从施工场地外部接至专用条款约定地点，并保证施工期间需要;③开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及专用条款约定的施工场地内的主要交通干道，保证施工期间的畅通，满足施工运输的需要;④向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料，保证数据真实，位置准确;⑤办理施工许可证和临时用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业以及可能损坏道路、管线、电力、通信等公共设施法律、法规规定的申请批准手续及其他施工所需的证件;⑥确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验;⑦组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底。专用条款内需要约定具体的时间;⑧协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木的保护工作，并承担有关费用;⑨发包人应做的其他工作，双方在专用条款内约定。

　　30.本题考核的知识点为工程预付款的支付。发包人不按约定预付，承包人在约定预付时间7 d后向发包人发出要求预付的通知。

　　31.本题考核的知识点为工程师对质量标准的控制。承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准。发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款，对工期有影响的应给予相应顺延。

　　32.本题考核的知识点为设计变更管理。施工合同范本中将工程变更分为工程设计变更和其他变更两类。其他变更是指，合同履行中发包人要求变更工程质量标准及其他实质性变更。发生这类情况后，由当事人双方协商解决。工程施工中经常发生设计变更，对此通用条款做出了较详细的规定。工程师在合同履行管理中应严格控制变更，施工中承包人未得到工程师的同意也不允许对工程设计随意变更。如果由于承包人擅自变更设计，发生的费用和因此而导致的发包人的直接损失，应由承包人承担，延误的工期不予顺延。

　　33.本题考核的知识点为追加合同价款。追加合同价款是指合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后，按照计算合同价款的方法，给承包人增加的合同价款。费用指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

　　34.本题考核的知识点为不可抗力发生后的合同管理。不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48 h内向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。发包人应尽力协助承包人采取措施。不可抗力事件继续发生，承包人应每隔7 d向工程师报告一次受害情况，并于不可抗力事件结束后14 d内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

　　35.本题考核的知识点为安全防护的内容。承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向工程师提出安全防护措施。经工程师认可后实施。防护措施费用，由发包人承担。

　　36.本题考核的知识点为工程师的索赔处理决定。通常，工程师的处理决定不是终局性的，对发包人和承包人都不具有强制性的约束力。承包人对工程师的决定不满意，可以按合同中的争议条款提交约定的仲裁机构仲裁或诉讼。

　　37.本题考核的知识点为工程竣工验收后的管理。竣工验收合格的工程移交给发包人运行使用，承包人不再承担工程保管责任。

　　38.本题考核的知识点为监理合同中委托人的义务。委托人向监理人提供的物质服务一般包括检测试验设备、测量设备、通信设备、交通设备、气象设备、照相录像设备、打字复印设备、办公用房及生活用房等。这些属于委托人财产的设备和物品，在监理任务完成和终止时，监理人应将其交还委托人。

　　39.本题考核的知识点为设计合同中发包人的责任。发包人应当按照合同约定时间，一次性或陆续向设计人提交设计的依据文件和相关资料，以保证设计工作的顺利进行。如果发包人提交上述资料及文件超过规定期限15 d以内，设计人规定的交付设计文件时问相应顺延。

　　40.本题考核的知识点为承包人采购的材料设备。承包人负责采购材料设备的，应按照合同专用条款约定及设计要求和有关标准采购，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。承包人在材料设备到货前24 h应通知工程师共同进行到货清点。

　　41.本题考核的知识点为合同工期的概念。合同工期在合同条件中用“竣工时间”的概念，指所签合同内注明的完成全部工程的时间，加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。

　　42.本题考核的知识点为承包商提供的担保。合同条款中规定，承包商签订合同时应提供履约担保，接受预付款前应提供预付款担保。在范本中给出了担保书的格式，分为企业法人提供的保证书和金融机构提供的保函两类格式。保函均为不需承包商确认违约的无条件担保形式。

　　43.本题考核的知识点为因承包商责任的延误竣工。FIDIC<(施工合同条件》专用条款中的日拖期赔偿额视合同金额的大小，可在0.03%～0.2%合同价的范围内约定具体数额或百分比，最高赔偿限额一般不超过合同价的10%。

　　44.本题考核的知识点为争端裁决委员会的报酬。付给委员的酬金分为月聘请费和日酬金两部分，由业主与承包商平均负担。裁决委员会到现场考察和处理合同争议的时间按日酬金计算，相当于咨询费。

　　45.本题考核的知识点为施工进度计划的确认。承包商有权按照他认为最合理的方法进行施工组织，工程师不应干预。工程师对承包商提交的施工计划的审查主要涉及以下几个方面：①计划实施工程的总工期和重要阶段的里程碑工期是否与合同的约定一致;②承包商各阶段准备投入的机械和人力资源计划能否保证计划的实现;③承包商拟采用的施工方案与同时实施的其他合同是否有冲突或干扰等。如果出现上述情况，工程师可以要求承包商修改计划方案。

　　46.本题考核的知识点为工程接收证书。工程通过竣工检验达到了合同规定的“基本竣工”要求后，承包商在他认为可以完成移交工作前14 d以书面形式向工程师申请颁发接收证书。

　　47.本题考核的知识点为划分分包合同责任的基本原则。为了约束分包商忠实履行合同义务，承包商可以要求分包商提供相应的履约保函。在工程师颁发缺陷责任证书后的28 d内，将保函退还分包商。

　　48.本题考核的知识点为分包合同的支付程序。承包商应在分包合同约定的时间内支付分包工程款，逾期支付要计算拖期利息。

　　49.本题考核的知识点为工程变更索赔。工程变更索赔是由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔。

　　50.本题考核的知识点为工程师的索赔管理任务。在施工合同的形成和实施过程中，工程师为发包人承担了大量具体的技术、组织和管理工作。起草文件、下达指令、做出决定、答复请示时都应注意到完备性和严密性。

　　二、多项选择题

　　51.本题考核的知识点为合同法律关系主体。法人以外的其他组织也可以成为合同法律关系主体，主要包括：法人的分支机构，不具备法人资格的联营体、合伙企业、个人独资企业等。

　　52.本题考核的知识点为委托代理关系的终止。委托代理关系可因下列原因终止：

　　(1)代理期间届满或者代理事项完成;

　　(2)被代理人取消委托或代理人辞去委托;

　　(3)代理人死亡或代理人丧失民事行为能力;

　　(4)作为被代理人或者代理人的法人终止。

　　53.本题考核的知识点为抵押物登记。办理抵押物登记，应当向登记部门提供主合同、抵押合同、抵押物的所有权或者使用权证书。

　　54.本题考核的知识点为保证在建设工程中的应用。建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。

　　55.本题考核的知识点为债务承担。债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况。债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意。债务人转移义务的，新债务人可以主张原债务人对债权人的抗辩。债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务，但该从债务专属于原债务人自身的除外。法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续。

　　56.本题考核的知识点为《合同法》采用合同形式的不要式原则的理由。《合同法》采用合同形式的不要式原则有以下理由：①合同本质对合同形式不作要求;②市场经济要求不应对合同形式进行限制;③国际公约要求不应对合同形式进行限制;④电子技术对合同形式的影响。

　　57.本题考核的知识点为承担缔约过失责任的情形。承担缔约过失责任的情形包括：①假借订立合同，恶意进行磋商;②故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况;③有其他违背诚实信用原则的行为;④违反缔约中的保密义务。

　　58.本题考核的知识点为可变更或可撤销合同。有下列情形之一的，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销其合同：①因重大误解而订立的合同;②在订立合同时显失公平的合同;③以欺诈、胁迫等手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同。

　　59.本题考核的知识点为债务人向第三人履行债务的法律关系特点。合同内可以约定由债务人向第三人履行部分义务，这种情况的法律关系特点表现为：

　　(1)债权的转让在合同内有约定，但不改变当事人之间的权利、义务关系;

　　(2)在合同履行期限内，第三人可以向债务人请求履行，债务人不得拒绝;

　　(3)对第三人履行债务原则上不能增加履行的难度和履行费用，否则增加费用部分应由合同当事人的债权人给予补偿;

　　(4)债务人未向第三人履行债务或履行债务不符合约定，应向合同当事人的债权人承担违约责任，即仍由合同当事人依据合同追究对方的违约责任，第三人没有此项权利，他只能将违约的事实和证据提交给合同的债权人。

　　60.本题考核的知识点为违约金的支付。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失额的赔偿办法。约定违约金低于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加;约定违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以适当减少。违约金与赔偿损失不能同时采用。如果当事人约定了违约金，则应当按照支付违约金承担违约责任。

　　61.本题考核的知识点为设计要求文件的主要内容。招标文件中，对项目设计提出明确要求的“设计要求”或“设计大纲’’是最重要的文件部分，文件大致包括以下内容：①设计文件编制的依据;②国家有关行政圭管部门对规划方面的要求;③技术经济指标要求;④平面布局要求;⑤结构形式方面的要求;⑥结构设计方面的要求;⑦设备设计方面的要求;⑧特殊工程方面的要求;⑨其他有关方面的要求，如环保、消防等。

　　62.本题考核的知识点为决标成交阶段的主要工作内容。决标成交阶段的主要工作内容包括：①开标;②评标;③定标。

　　63.本题考核的知识点为施工招标资格预审的合格条件。施工招标资格预审中，必须满足的条件包括必要合格条件和附加合格条件。

　　(1)必要合格条件包括：

　　1)营业执照―允许承接施工工作范围符合招标工程要求;

　　2)资质等级―达到或超过项目要求标准;

　　3)财务状况―通过开户银行的资信证明来体现;

　　4)流动资金―不少于预计合同价的一定百分比(例如5%);

　　5)分包计划―主体工程不能分包;

　　6)履约情况―没有毁约被驱逐的历史。

　　(2)附加合格条件。附加合格条件并非是每个招标项目都必须设置的条件。对于大型复杂工程或有特殊专业技术要求的施工招标，通常在资格预审阶段需考察申请投标人是否具有同类工程的施工经验和能力。附加合格条件根据招标工程的施工特点设定具体要求，该项条件不一定与招标工程的实施内容完全相同，只要与本项工程的施工技术和管理能力在同一水平即日]。

　　64.本题考核的知识点为正常监理工作的酬金。正常的监理酬金的构成，是监理单位在工程项目监理中所需的全部成本，再加上合理的利润和税金。具体应包括：①直接成本;②间接成本。

　　65.本题考核的知识点为要约与承诺。要约是希望和他人订立合同的意思表示。要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。受要约人对要约的内容做出实质性变更的，视为新要约。

　　66.本题考核的知识点为委托任务的工作范围。委托任务的工作范围包括：①设计范围;②建筑物的合理使用年限设计要求;③委托的设计阶段和内容;④设计深度要求;⑤设计人配合施工工作的要求。

　　67.本题考核的知识点为发包人委托的监理。发包人应当将委托的监理单位名称、工程师的姓名、监理内容及监理权限以书面形式通知承包人。

　　68.本题考核的知识点为订立建设工程施工合同时已形成的文件。订立合同时已形成的文件包括：①施工合同协议书;②中标通知书;③投标书及其附件;④施工合同专用条款;⑤施工合同通用条款;⑥标准、规范及有关技术文件;⑦图纸;⑧工程量清单;⑨工程报价单或预算书。

　　69.本题考核的知识点为监理招标文件中投标须知的内容。监理招标文件中投标须知的内容包括：①工程项目综合说明;②委托的监理范围和监理业务;③投标文件的格式、编制、递交;④无效投标文件的规定;⑤投标文件、投标文件的澄清与修改;⑥招标文件、投标文件的澄清与修改;⑦评标的原则等。

　　70.本题考核的知识点为竣工验收。工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用。发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题，由发包人承担责任。竣工验收分为分项工程竣工验收和整体工程竣工验收两大类，视施工合同约定的工作范围而定。

　　71.本题考核的知识点为竣工结算程序。工程竣工验收报告经发包人认可后28 d，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料。发包人自收到竣工结算报告及结算资料后28 d内进行核实，给予确认或提出修改意见。发包人认可竣工结算报告后，及时办理竣工结算价款的支付手续。工程竣工验收报告经发包人认可后28 d内，承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付时，如果发包人要求交付工程，承包人应当交付;发包人不要求交付工程，承包人仍应承担保管责任。

　　72.本题考核的知识点为监理招标的评标。监理招标的评标主要侧重于监理单位的资质能力、实施监理任务的计划和派驻现场监理人员的素质。

　　73.本题考核的知识点为施工招标的特点。与设计招标和监理招标比较，施工招标的特点是发包的工作内容明确、具体，各投标人编制的投标书在评标时易于进行横向对比。

　　74.本题考核的知识点为缺陷通知期。合同工程的缺陷通知期及分阶段移交工程的缺陷通知期，应在专用条件内具体约定。次要部位工程通常为半年;主要工程及设备大多为一年;个别重要设备也可以约定为一年半。

　　75.本题考核的知识点为担保活动应遵循的原则。担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则。

　　76.本题考核的知识点为开工前工程师准备工作的范围。开工前，对工程师而言，特别需要做好水准点与坐标控制点的交验，按时提供相关标准、规范。为了能够按时向承包人提供设计图纸，工程师可能还需要做好设计单位的协调工作，按照专用条款的约定组织图纸会审和设计交底。工程师对进度计划和对承包人施工进度的认可，不免除承包人对施工组织设计和工程进度计划本身的缺陷所应承担的责任。进度计划经工程师予以认可的主要目的，是作为发包人和工程师依据计划进行协调和对施工进度控制的依据。

　　77.本题考核的知识点为竣工验收阶段的合同管理。如果由于该工程缺陷致使业主基本上无法享用该工程或区段所带来的全部利益，拒收整个工程或区段(视情况而定)，在此情况下，业主有权获得承包商的赔偿。包括：①业主为整个工程或该部分工程(视情况而定)所支付的全部费用以及融资费用;②拆除工程、清理现场和将永久设备和材料退还给承包商所支付的费用。

　　78.本题考核的知识点为工程师对分包合同的管理。工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务。只是依据主合同对分包工作内容及分包商的资质进行审查，行使确认权或否定权;对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理。为了准确地区分合同责任，工程师就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包商。分包合同内明确规定，分包商接到工程师的指示后不能立即执行，需得到承包商的同意才可实施。

　　79.本题考核的知识点为承包人可索赔的费用。承包人可索赔的费用中管理费又可分为现场管理费和公司管理费两部分。

　　80.本题考核的知识点为工程师的索赔管理任务。索赔管理是工程师进行工程项目管理的主要任务之一，他的索赔管理任务包括：①预测和分析导致索赔的原因和可能性;②通过有效的合同管理减少索赔事件发生;③公平合理地处理和解决索赔。

    温馨提示：各位考友可进入监理工程师考试论坛与广大考友一起学习交流。

    编辑推荐：

    2015年监理工程师（三控）阶段测试及答案汇总

    2015年监理工程师《理论与相关法规》摸底试卷汇总