2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)

　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道，为方便各位二级建造师考生更好的备考2016年二级建造师考试，特地整理二级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　一、单项选择题(共120题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1 按照承揽合同的法律规定，下列关于定作人义务的表述中，正确的是(　)。

　　A.定作人不按约定支付报酬的，承揽人对已完工作成果有处置权

　　B.定作人不能中途变更对承揽工作的要求

　　C.由于承揽人工作具有独立性，定作人不负有协助的义务

　　D.定作人怠于答复承揽人提出的有关图纸或技术要求中的问题而给承揽人造成损失的，应赔偿损失

　　参考答案：D

　　2 下列选项中，除(　)以外均为出卖人的标的物存在权利瑕疵。

　　A.标的物不具有约定或法定的品质

　　B.出卖人对标的物没有完全的所有权或处分权

　　C.标的物的处分涉及其他人的物权

　　D.标的物的处分涉及第三人的利益

　　参考答案：A

　　3 下列关于承揽合同法律特征的表述中，正确的是(　)。

　　A.承揽合同的标的包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作及其成果

　　B.承揽人和定作人的权利义务没有对应关系

　　C.为确保标的物的质量，定作人必须管理承揽人的工作过程

　　D.在确保标的物质量的前提下，承揽人有权将承揽的工作交由第三人完成

　　参考答案：A

　　4 百货公司向彩电厂订购彩电100台，每台价格3000元，总货款为300000元，约定12月10日前交货，逾期交货的，彩电厂应支付违约金30000元，后彩电厂未能如期交货。关于本案正确的表述应是(　)。

　　A.彩电厂支付违约金后，不必再承担其他民事责任

　　B.彩电厂支付违约金后，仍应当继续履行合同

　　C.彩电厂继续履行合同后，可不必支付违约金

　　D.彩电厂如无过错，可不必支付违约金

　　参考答案：B

　　5 下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是(　)。

　　A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担

　　B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担

　　C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移

　　D.标的物毁损、灭失的风险由买受人承担的，不影响买受人要求出卖人承担违约责任的权利

　　参考答案：D

　　6 关于用人单位支付给劳动者的劳动报酬包括货币工资、实物报酬和社会保险，对此，下列说法正确的是(　)。

　　A.用人单位可以实物或有价证券代替支付部分货币工资

　　B.实物报酬应是以免费或低于成本价提供给劳动者的物品或服务

　　C.社会保险不包括失业保险

　　D.货币工资不包括奖金、津贴和补贴

　　参考答案：B

　　7 按照承揽合同的法律规定，下列关于承揽人义务的表述中，正确的是(　)。

　　A.承揽人发现定作人提供的材料不合约定的，可以自行更换

　　B.承揽人应按约定选用材料并接受定作人检验

　　C.共同承揽人对定作人不负连带责任

　　D.承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以解除合同

　　参考答案：B

　　8 施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款5万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施工企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向(　)主张。

　　A.砖厂乙　B.砖厂丙　C.砖厂乙或砖厂丙均可　D.砖厂乙或砖厂丙均不可

　　参考答案：B　据《合同法》中关于债权转让效力的规定，由于债权已经转让，3万元的债权已经由丙代替，所以，债务人甲的抗辩权就不能再向原债权人乙行使了，而要向新的债权人丙行使。正确答案为B。

　　9 按照我国实行的最低工资保障制度，用人单位在劳动者正常劳动情况下支付给劳动者的工资，不得低于当地最低工资标准。这里所说的劳动者工资包括(　)。

　　A.延长工作时间的工资

　　B.特殊工作环境、条件下的津贴

　　C.法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇

　　D.法定工作时间内依法参加社会活动期间的工资

　　参考答案：D

　　10 依据《劳动争议调解仲裁法》等有关规定，下列选项不属于劳动争议的是(　)。

　　A.因休息休假发生的争议　B.因经济补偿发生的争议

　　C.因劳动保护发生的争议　D.因劳动能力鉴定委员会的伤残等级鉴定结论发生的争议

　　参考答案：D

　　11 甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为(　)。

　　A.2万元　B.3.5万元　C.5万元　D.8.5万元

　　参考答案：C　本题的考点是约定赔偿损失优于法定赔偿损失。约定赔偿损失是指一旦发生违约并造成受害人的损害后，受害人不必证明其具体损害范围即可依据约定赔偿损失条款而获得赔偿。本题中虽然明确了直接损失和问接损失，但因为有约定赔偿损失，因此赔偿金应为5万元。

　　12 标的物在订立买卖合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的交付方式是(　)。

　　A.简易交付　B.占有改定　C.指示交付　D.拟制交付

　　参考答案：A

　　13 某监理公司为了承揽某开发公司的监理业务，在开发公司的要求下，同意为其免费进行招标代理，但是在招标代理工作完成后，开发公司并未将监理业务委托给该监理公司，则招标代理合同属于(　)。

　　A.可撤销合同　B.有效合同　C.无效合同　D.效力待定合同

　　参考答案：A　按国家规定，招标代理业务属于有偿服务，其费用可以由双方协商确定，本合同中开发公司采用欺诈手段由监理公司免费招标代理，订立的合同显失公平，在没有损害国家利益、集体利益或者第三人利益的情况下，属于可撤销合同。

　　14 用人单位安排劳动者延长工作时间的，应支付不低于工资(　)的工资报酬。

　　A.120%　B.150%　C.200%　D.300%

　　参考答案：B

　　15 某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了《借款合同》，合同中约定房地产公司要定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司(　)。

　　A.要求返还利息　B.提前收回贷款　C.签订附加合同　D.继续发放贷款

　　参考答案：B　在借款合同履行过程中，房地产公司应按照合同约定向银行定期提供有关财务会计报表等资料。房地产公司未按照约定的借款用途使用借款的，银行可停止发放借款、提前收回或者解除合同。题中A、C、D答案与其不符，只有B为正确答案。

　　16 某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行了备案手续，发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利5%的补充协议，工程结算时双方对工程价款发生争议，则应当以(　)作为结算工程价款的依据。

　　A.备案的建设工程施工合同　B.补充协议

　　C.重新商定合同　D.当地建设行政主管部门发布的计价方法

　　参考答案：A　本题中的备案的工程合同和补充协议是属于典型的"黑白合同"，依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》(以下简称"《解 释》")第21条规定：当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款 的根据。因此，本题选A。

　　17 按照《劳动法》和相关法规的规定，下列关于劳动者工作时间的说法中，正确的是(　)。

　　A.实行计件工资的，不受日工作时间的限制

　　B.建筑工人可实行综合计算工作时间

　　C.企业因特殊需要延长工作时间的，每日不得超过5小时

　　D.质量事故需紧急处理，不受延长工作时间的限制

　　参考答案：B

　　18 下列关于合同债务转移效力的表述中，不正确的是(　)。

　　A.合同债务转移后，承担人成为合同的新债务人

　　B.合同债务转移后，从债务也随之转移

　　C.合同债务转移后，抗辩权也随之转移

　　D.合同债务转移后，抵消权也随之转移

　　参考答案：D

　　19 用人单位与劳动者建立全日制劳动关系，应当订立(　)。

　　A.书面劳动合同　B.固定期限劳动合同

　　C.无固定期限劳动合同　D.以完成一定任务为期限的劳动合同

　　参考答案：A

　　20 货物运输合同中，承运人的主要权利是(　)。

　　A.任意变更运输线路权　B.中止运输权

　　C.求偿权、特殊情况下的货物留置权和拒运权　D.对货物的处置权

　　参考答案：C　在运输合同中，承运人无权变更运输路线，对由此增加的运费要赔偿托运人，故A答案错误。托运人违反包装等规定的，承运人可以拒绝运输而非中止运输，故B答案错误。承运人无权处置托运人的货物，故D答案错误。本题的正确答案为选项C。

　　环球网校友情提示：本文为二级建造师论坛，你可以与更多考生交流证书领取后相关事宜。小编持续更新相关资讯，欢迎考生们关注。

　　编辑推荐：

　　2015年二级建造师考试真题解析

　　2016二建各科基础模拟试题汇总

　　2016年二建考试各科目学习计划

　　2016年二级建造师考试报名流程

　　2016年二级建造师考试报考须知

　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道，为方便各位二级建造师考生更好的备考2016年二级建造师考试，特地整理二级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　21 合同中关于(　)的条款的效力具有相对独立性，不受合同无效、变更或者终止的影响。

　　A.违约责任　B.解决争议　C.价款或酬金　D.数量和质量

　　参考答案：B

　　22 下列关于借款合同法律规定的表述中，正确的是(　)。

　　A.贷款人提供借款时可以预扣利息

　　B.借款人逾期还贷，应加倍支付逾期利息

　　C.自然人之间的借款合同，自合同签订时生效

　　D.民间借贷利率不得超过银行同类贷款利率的4倍

　　参考答案：D

　　23 建设工程在开工阶段出现了下列情况，其中不能顺延工期的是(　)。

　　A.承包人因施工机械不能及时到位，在开工前7天以书面形式向工程师提出延期开工，监理方在48小时内未作书面答复

　　B.承包人因工人回家过节不能按时开工，在节后以书面形式向工程师提出延期施工

　　C.因设计进度拖延，工程师书面通知承包人延期开工

　　D.因施工场地未达到开工要求，工程师书面通知承包人延期开工

　　参考答案：B

　　24 当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定时，应该按照(　)计息。

　　A.中国人民银行的国债利率

　　B.中国人民银行发布的活期存款利率

　　C.中国人民银行发布的同期同类存款利率

　　D.中国人民银行发布的同期同类贷款利率

　　参考答案：D

　　25 施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《合同法》的规定，其转移债务的必要条件是(　)。

　　A.通知设备租赁公司乙　B.须经设备租赁公司乙同意

　　C.与开发商达成转让协议　D.要为设备租赁公司提供担保

　　参考答案：B

　　26 下列关于租赁合同法律规定的表述中，正确的是(　)。

　　A.租赁合同的成立以租赁物的交付为要件

　　B.如果第三人对租赁物主张权利，承租人可要求减少租金

　　C.在租赁期内，承租人可自主转租

　　D.租赁合同为双方合同

　　参考答案：D

　　27 张某在甲公司连续工作满8年;李某与乙公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，没有产生用人单位可以单方解除劳动合同的情形;王某在丙公司初次实行劳动合同制时已在该公司工作了10年;赵某在丁公司累计工作了12年，但期间曾离开过丁公司。上述情形中应签订无固定期限合同的是(　)。

　　A.张某　B.李某　C.王某　D.赵某

　　参考答案：B　根据《劳动合同法》的规定：劳动者在用人单位连续工作满10年的，在正常情况下连续订立2次固定期限劳动合同的，除劳动者本人提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同。A、C选项不足10年，D选项不连续，故只有B选项符合题意。

　　28 分期付款的买受人未支付到期货款的金额达到全部价款的(　)的，出卖人有权要求解除合同。

　　A.二分之一　B.三分之一　C.四分之一　D.五分之一

　　参考答案：D

　　29 甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，双方签订劳动合同，在试用期内，甲公司对王某(　)。

　　A.不得解除劳动合同

　　B.支付的工资不得低于合同约定的工资

　　C.发给的工资不得低于单位所在地的最低工资标准

　　D.工资不得低于本单位最低档工资

　　参考答案：C《劳动合同法》第39条和第40条规定有试用期中可解除合同的情形。根据《劳动合同法实施条例》第15条的规定"劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者不得低于劳动合同约定工资的80%，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准"。选项C是正确的。

　　30 某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元的工程款迟迟不能支付，另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是(　)。

　　A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

　　B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

　　C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

　　D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

　　参考答案：D　消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人，因此A、B选项错误，另外按照合同法规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权，因此只有D是最符合题意的。

　　31 根据《劳动合同法》的规定，无固定期限劳动合同可以约定试用期，但试用期最长不得超过(　)个月。

　　A.1　B.2　C.3　D.6

　　参考答案：D

　　32 甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求(　)承担违约责任。

　　A.请求丙承担违约责任　B.请求乙承担违约责任

　　C.请求乙和丙共同承担违约责任　D.请求乙或者丙承担违约责任

　　参考答案：A

　　33 建设工程合同的法定形式为(　)。

　　A.书面合同　B.口头合同　C.默示合同　D.合同示范文本

　　参考答案：A

　　34 可撤销的合同，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起(　)年内行使撤销权。

　　A.1　B.2　C.3　D.4

　　参考答案：A

　　35 劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决(　)日内向人民法院提起诉讼。

　　A.7　B.15　C.30　D.60

　　参考答案：B

　　36 房地产开发商发包的工程由乙包工头借用甲施工企业的资质中标并签订施工合同，工程竣工验收质量合格，乙包工头要求按合同约定支付工程款，则(　)。

　　A.合同无效，不应支付工程款

　　B.合同无效，应参照合同约定支付工程款

　　C.合同有效，不应支付工程款

　　D.合同有效，应参照合同约定支付工程款

　　参考答案：B　首先《解释》没有资质的实际施工人借用建筑施工企业的名义所签订的合同属于违反《合同法》的规定，即违反法律、行政法规的强制性规定，认定该合同是无效的， 然后根据《解释》第2条的规定："建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予以支持。"故答案为B。

　　37 甲公司授权其采购员去采购乙公司的某产品100件，采购员拿着甲公司的空白合同书与乙公司订立了购买200件某产品的合同，由此发生纠纷后，应当采取的处理方式是(　)。

　　A.甲公司支付100件产品的货款　B.甲公司可以向乙公司无偿退货

　　C.由乙公司交付100件产品，甲公司支付相应的货款

　　D.由乙公司交付200件产品，甲公司支付相应的货款

　　参考答案：D　此题是考无权代理人代订合同行为有效的规定。行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人的名义订立合同，相对人有正当的理由相信行为人有代理权 的，即表见代理，该代理行为有效。采购员拿着公司的空白合同书与A公司签订合同，A公司有理由相信采购员是全权代理公司的业务，因此本题应选D。

　　38 甲与乙签订了一份合同，后乙将自己的债务转移给丙，并征得甲的同意，现丙履行债务的行为不符合合同的约定，甲有权请求(　)承担违约责任。

　　A.丙　B.乙　C.乙和丙共同　D.乙或者丙

　　参考答案：A

　　39 甲建筑工程公司委托王某购买一批建筑材料并负责运到施工工地。在运输途中发生了洪水，造成了时间延误和部分材料损毁。在这种情况下王某(　)。

　　A.承担材料毁损的责任　B.承担时间延误的责任　C.承担全部责任　D.不承担任何责任

　　参考答案：D　该题要求考生掌握合同履行过程中发生不可抗力时双方当事人的权利与义务。《合同法》第311条规定对不可抗力发生承运人不承担货物毁损的责任和时间延误的后果。故D为正确答案。

　　40 甲建筑公司与在其公司工作了15年的海外部副总王经理解除了劳动合同，甲建筑公司向王经理支付经济补偿的年限最高不超过(　)支付。

　　A.6年　B.10年　C.12年　D.15年

　　参考答案：C

　　环球网校友情提示：本文为二级建造师论坛，你可以与更多考生交流证书领取后相关事宜。小编持续更新相关资讯，欢迎考生们关注。

　　编辑推荐：

　　2015年二级建造师考试真题解析

　　2016二建各科基础模拟试题汇总

　　2016年二建考试各科目学习计划

　　2016年二级建造师考试报名流程

　　2016年二级建造师考试报考须知

　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道，为方便各位二级建造师考生更好的备考2016年二级建造师考试，特地整理二级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　41 关于承揽合同的解除，下列表述中错误的是(　)。

　　A.承揽人具有法定解除权　B.定作人具有法定解除权

　　C.承揽人具有法定任意解除权　D.定作人具有法定任意解除权

　　参考答案：C

　　42 下列选项中，不属于随时解除劳动合同情形的是(　)。

　　A.某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

　　B.某单位发现王某在试用期间不符合录用条件

　　C.史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

　　D.职工姚某无法胜任本岗位工作，经过培训仍然无法胜任工作的

　　参考答案：D

　　43 货物运输合同中，托运人的主要权利是(　)。

　　A.有条件的拒付运费权和任意变更解除权

　　B.按时提货验收权

　　C.对运输物品的保密权

　　D.对因不可抗力或货物的自然性质而损毁、灭失的货物的索赔权

　　参考答案：A　托运人在承运人自行改变运输线路或方式等条件下，有权拒付增加的费用，在货物送达收货人前，有权要求承运人中止运输、返还货物、变更交货地点或收货人，故A选项正确。B选项是托运人或收货人的义务，C、D选项不符合法规规定。

　　44 某工程施工合同中约定2012年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月，发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此，该工程的竣工日期为(　)。

　　A.2012年11月20日　B.2012年12月20日　C.2013年1月20日　D.2013年2月20日

　　参考答案：C　根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2012年11月20日，但承包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2013年2月20日，但是建设工程 未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后两个月时，也就是2013年1月20日，直接占 该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。

　　45 下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是(　)。

　　A.因迟延支付工程款所产生的利息　B.因迟延交付场地而产生的窝工损失

　　C.因发包方违约而产生的索赔　D.承包人支付的材料费

　　参考答案：D　建设工程价款是就该工程折价或拍卖的价款优先受偿，建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包 方违约所造成的损失。本题中A、B、C三个选项都属于发包方违约给承包商造成的损失，不属于建设工程价款，只有D符合题意。

　　46 合同中权利义务一并转让的关键条件是(　)。

　　A.转让人与承受人达成合同转让协议　B.原合同必须有效

　　C.原合同必须为双务合同　D.符合法定程序

　　参考答案：A

　　47 乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的措施费用是0.5万元，乙方应该支付甲方(　)万元费用。

　　A.0.5　B.2.5　C.3　D.3.5

　　参考答案：D

　　48 用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应向劳动者支付每月(　)倍的工资。

　　A.1.2　B.1.5　C.2　D.3

　　参考答案：C

　　49 承包人与材料供应商合同约定买卖钢材500t，由于施工内容的调整变化，发包人通知承包人可能要改变交货数量，但一直没有明确具体交货数额。交货期到达，供应商将500吨钢筋交付承包人，承包人拒绝接受，理由是合同已协议变更，则正确的说法是(　)。

　　A.供应商应承担由此给承包人造成的损失

　　B.承包人可根据实际情况部分接受货物

　　C.由于双方已变更合同，供应商应暂停送货

　　D.如承包人拒绝接受钢材，应承担违约责任

　　参考答案：D　当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。本题中双方对变更合同的交货数量属于约定不明确，应推定为未变更，供应商按照原合同约定执行合同，承包人拒绝接受，应承担违约责任，故D项正确。

　　50 某工程施工合同中约定竣工日期为2012年10月31日，工程施工过程中出现了以下情况：(1)开工时乙方设备延迟了7天进入施工场地;(2)施工中发生了洪灾，拖延施工7天;(3)施工中非承包商原因停水、停电累计达到8小时;(4)设计变更导致工程量增加的工作量达到7天，则该工程的实际竣工日期应为(　)。

　　A.2012年11月7日　B.2012年11月14日

　　C.2012年11月21日　D.2012年11月28日

　　参考答案：B　本题中(1)属于承包商责任，工期不能顺延，(2)属于发生了不可抗力事件，工期应该顺延，(3)虽然是非承包商原因停电停水超过了8小时，但是并不是在一 周内发生的，因此工期不能顺延，(4)是可以顺延的，因此(2)和(4)可以顺延的天数总共是14天，工程的实际竣工日期为2012年11月14日。

　　51 依据《劳动合同法》，下列关于劳务派遣的说法中，正确的是(　)。

　　A.劳务派遣单位应当与劳动者订立劳务派遣协议

　　B.用人单位可向被派遣劳动者收取一定的费用

　　C.派遣单位负责支付劳动者的工资福利和社会保险费用

　　D.用工单位应当与被派遣劳动者订立劳动合同

　　参考答案：C

　　52 我国《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议一方当事人在法定期限内不起诉又不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以申请(　)。

　　A.劳动争议调解委员会强制执行　B.劳动争议仲裁委员会强制执行

　　C.人民法院强制执行　D.劳动行政部门强制执行

　　参考答案：C

　　53 乙方当事人的违约行为导致工程受到损失，甲方没有采取任何措施减损，导致损失扩大到5万元。甲方与乙方就此违约事实发生纠纷，经过鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，乙方应该向甲方赔偿损失(　)万元。

　　A.1　B.2　C.3　D.5

　　参考答案：B　依照合同法的规定：当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大;没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。本题中甲方没有采 取措施减损，导致损失扩大到5万元，但经鉴定机构鉴定，乙方的违约行为给甲方造成的损失是2万元，因此只能获得乙方违约行为所造成的损失2万元，故选B。

　　54 用人单位招用劳动者及订立劳动合同时，可以按规定(　)。

　　A.要求劳动者提供担保　B.与劳动者约定试用期限

　　C.扣押劳动者证件　D.要求劳动者参加工伤保险

　　参考答案：B　劳动合同期限是劳动关系双方当事人享有权利和履行义务的有效时间，用合同方式确定下来，才能确保合同内容的实现并使劳动关系稳定，因而是劳动合同存在的前提，故B为正确选项。工伤保险由用人单位办理，要求劳动者参加不正确。A、C选项均为法律禁止的行为。

　　55 下列关于解除劳动合同的说法中，错误的是(　)。

　　A.劳动者提前30 日以书面通知用人单位可以解除劳动合同

　　B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位可以解除劳动合同

　　C.劳动者患病或因工负伤，用人单位可以解除劳动合同

　　D.用人单位不能单方解除劳动合同

　　参考答案：C

　　56 甲公司经济裁员6个月内重新招用人员，应当(　)。

　　A.恢复与被裁人员的劳动关系　B.重新与被裁人员签订劳动合同

　　C.优先录用被裁人员　D.通告被裁人员并在同等条件下优先录用

　　参考答案：D

　　57 债务人按合同约定向第三人履行债务的行为应属于(　)。

　　A.合同权利的转让　B.合同义务的转让

　　C.当事人的主体变更　D.当事人的主体不变

　　参考答案：D

　　58 标的物在交付之后，其孳息将(　)。

　　A.归买受人所有　B.归出卖人所有　C.双方共有　D.灭失

　　参考答案：A

　　59 某建设工程施工合同签订于2009年3月1日，合同约定工程开工、竣工日期分别为2009年3月10日和2010年10月1日，后工程于2010年10月20日竣工验收合格，现承包人欲行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在(　)前行使。

　　A.2011年4月1日　B.2011年10月1日　C.2011年4月20日　D.2011年10月20日

　　参考答案：C　建设工程承包人行使优先权的期限是6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之H起计算。本题中虽然约定了竣工日期，但工程竣工验收合格之日即201O年10月20日是实际的竣工日期，因此以该日期再加6个月，C答案正确。

　　60 下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是(　)。

　　A.买卖合同属于单务合同

　　B.当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关

　　C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件

　　D.买卖合同是一种转移财产处置权的合同

　　参考答案：C

　　环球网校友情提示：本文为二级建造师论坛，你可以与更多考生交流证书领取后相关事宜。小编持续更新相关资讯，欢迎考生们关注。

　　编辑推荐：

　　2015年二级建造师考试真题解析

　　2016二建各科基础模拟试题汇总

　　2016年二建考试各科目学习计划

　　2016年二级建造师考试报名流程

　　2016年二级建造师考试报考须知

　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道，为方便各位二级建造师考生更好的备考2016年二级建造师考试，特地整理二级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　61 买卖合同的法律特征主要体现在(　)。

　　A.买卖合同是双务合同　B.买卖合同是单务合同　C.买卖合同是诺成合同

　　D.买卖合同是实践合同　E.买卖合同是无偿合同

　　参考答案：A,C

　　62 根据《劳动合同法》，劳动者有下列(　)情形之一的，用人单位可以解除劳动合同。

　　A.在试用期问被证明不符合录用条件

　　B.严重失职，对用人单位造成重大损害的

　　C.严重违反用人单位规章制度的

　　D.同时与其他用人单位建立劳动关系的

　　E.被依法追究刑事责任的

　　参考答案：A,B,C,E

　　63 借款合同的法律特征主要体现在(　)。

　　A.借款合同的标的物是物品　B.借款合同的标的物是货币　C.借款合同一般为不要式合同

　　D.借款合同一般为要式合同　E.借款合同一般为有偿合同

　　参考答案：B,D,E

　　64 某建筑公司与应届毕业的大学生王某以书面形式签订了一份劳动合同。下列选项中，应属于该劳动合同必备条款的有(　)。

　　A.劳动合同期限为5年　B.劳动报酬为2000元/月　C.劳动合同试用期为3个月

　　D.每年参加培训时间不得少于10天　E.从事施工现场管理工作

　　参考答案：A,B,E

　　65 用人单位可以随时解除劳动合同的情形包括(　)。

　　A.严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

　　B.严重违反劳动纪律或者用人单位规章制度的

　　C.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

　　D.劳动者患病或者非因工负伤，医疗期满后，不能从事原工作也不能从事由用人单位另行安排工作的

　　E.在试用期间被证明不符合录用条件的

　　参考答案：A,B,E

　　66 无处分权人处分他人的财产，在(　)的情况下，该合同有效。

　　A.经过权利人追认　B.与其年龄相适应　C.与其智力相适应

　　D.与其精神健康状态相适应　E.无处分权人在订立合同后取得处分权

　　参考答案：A,E

　　67 建设工程施工合同履行过程中可能会出现以下原因所造成的损失，应由承包人承担的损失有(　)。

　　A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失

　　B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失

　　C.发包方中途变更设计造成的损失

　　D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失

　　E.发生不可抗力事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁

　　参考答案：A,B,D　本题中承包人承担损失的判断是以承包人是否违反国家法律法规和合同的有关规定为依据的，题目中A属于承包人的责任，B属于承包人违法分包，须与分包商承担连带赔偿责任，C属于发包方的责任，D属于承包人保管不善的责任，E中需要明确，发包方采购的材料经承包方验收入库后的材料本应由承包人负责看管，但是出现不可抗力事件后，可以免责，因此本题的答案为A、B、D。

　　68 有下列情形之一的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同的有(　)。

　　A.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全

　　B.在试用期内的　C.用人单位濒临破产

　　D.劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使合同难以履行的

　　E.用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动的

　　参考答案：A,E　劳动者解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知用人单位，试用期内提前3日通知用人单位。但有下列情形的，劳动者可以立即与用人单位解除劳动合同：用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的;用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的。故选项A、E属于可以立即与用人单位解除劳动合同的情形。

　　69 下列选项中，当事人可以行使法定解除权的是(　)。

　　A.因不可抗力致使不能实现合同目的

　　B.在履行期满前，当事人一方明确表示不履行部分义务的

　　C.当事人一方迟延履行部分义务，经催告后在合理期限内仍未能履行

　　D.当事人一方迟延履行债务或有其他违约行为致使不能实现合同目的

　　E.在履行期满前，当事人一方以自己的行为表明不履行主要债务

　　参考答案：A,D,E

　　70 委托合同的法律特征有(　)。

　　A.委托合同等同于民事代理　B.委托的事务可以是法律行为　C.委托合同可以是无偿合同

　　D.委托的事务可以是事实行为　E.委托合同是提供劳务合同

　　参考答案：B,C,D,E

　　环球网校友情提示：本文为二级建造师论坛，你可以与更多考生交流证书领取后相关事宜。小编持续更新相关资讯，欢迎考生们关注。

　　编辑推荐：

　　2015年二级建造师考试真题解析

　　2016二建各科基础模拟试题汇总

　　2016年二建考试各科目学习计划

　　2016年二级建造师考试报名流程

　　2016年二级建造师考试报考须知

　　【摘要】环球网校二级建造师考试频道，为方便各位二级建造师考生更好的备考2016年二级建造师考试，特地整理二级建造师考试相关模拟试题，并附解析与参考答案，本文为2016年二级建造师《工程法规》专项练习题及答案(4)，希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校二级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　71 下列施工总承包、专业承包企业用工方式中，属于违法用工模式的有(　)。

　　A.甲公司直接雇用农民工，不签订劳动合同

　　B.乙企业只签劳动合同不办理社保

　　C.丙企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与派遣劳动者订立劳动合同

　　D.丁企业只与"包工头"签订劳动合同

　　E.戊企业向劳务分包公司分包作业任务，不签订劳动合同

　　参考答案：A,B,D

　　72 下列各项中，属于合同终止的原因有(　)。

　　A.合同已按约定履行　B.一方违约　C.合同解除　D.债务免除　E.合同变更

　　参考答案：A,C,D

　　73 以下情况可能会造成工期延误，其中(　)情况经工程师确认，工期应相应的顺延。

　　A.一周内停水、停电累计超过8小时　B.设计变更和工程量增加

　　C.发包方未按合同约定提供图纸　D.不可抗力　E.承包方因质量不合格返工

　　参考答案：B,C,D

　　74 下列关于劳动合同试用期的说法中，正确的有(　)。

　　A.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期

　　B.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月

　　C.签订无固定期限合同的，试用期不得超过1年

　　D.劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为合同期限

　　E.劳动合同期限不满3个月，合同中不得约定试用期

　　参考答案：A,B,D,E　根据《劳动法合同法》的规定：劳动合同可以约定试用期。试用期最长不得超过6个月;以完成一定任务为期限的劳动合同以及合同期限不足3个月的，不得约定试用期，合同仅约定试用期的，试用期不成立。因此A、B、D、E选项是正确选项。

　　75 关于竣工日期的说法中，正确的有(　)。

　　A.建设工程竣工验收合格的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

　　B.建设工程竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期

　　C.发包人收到竣工验收报告后拖延验收的，以提交竣工验收报告之日为竣工日期

　　D.建设工程经竣工验收不合格后再验收的，以提交最终竣工验收报告之日为竣工日期

　　E.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有之日为竣工日期

　　参考答案：B,C,E

　　76 某房地产开发商与某汽车运输集团签订了电梯运输合同。合同中对运输费用、运输时间、交付电梯的地点等作了详细的约定。在合同履行过程中，房地产开发商的权利有(　)。

　　A.特殊情况下对货物的留置权　B.任意变更路线权

　　C.特殊情况下对货物的拒运权　D.任意解除运输权　E.有条件拒绝支付运费权

　　参考答案：B,D,E

　　77 承担违约责任的构成要件包括(　)。

　　A.有违约的事实　B.给当事人一方造成损失　C.当事人一方主观上故意

　　D.非违约方证明对方的行为不符合合同约定　E.当事人一方主观上过失

　　参考答案：A,D　当事人承担违约责任的条件，首先是有违约的事实，其次是非违约方能够证明其违约，但不需证明其主观原因。违约责任虽然属于民事责任的一种情况，但是它并不强调违约行为是否造成损失，有损失要承担违约责任，没有损失只要有违约行为也要承担违约责任，因此B项不能选，C、E选项也不合题意。

　　78 下列情况中，不影响劳动合同履行的有(　)。

　　A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

　　B.用人单位名称发生变更　C.用人单位法定代表人变更

　　D.用人单位投资人变更　E.用人单位被依法宣告破产

　　参考答案：B,C,D

　　79 某写字楼业主与某装饰装修公司签订了一份家装承揽合同。合同中对工程总造价、工期、质量标准、工程款支付等作了具体规定。该家装承揽合同的法律特征主要体现在(　)。

　　A.写字楼业主关心的是承揽人的工作过程

　　B.写字楼业主主要关心装修的工作成果

　　C.装饰公司可将承揽的主要工作转交第三人完成

　　D.装饰公司有权将承揽的辅助工作转交第三人完成

　　E.装饰公司在完成工作期间，要接受定作人管理

　　参考答案：B,D

　　80 下列劳动者的社会保险中，应当完全由用人单位缴纳的有(　)。

　　A.基本养老保险　B.基本医疗保险　C.工伤保险　D.失业保险　E.生育保险

　　参考答案：C,E

　　环球网校友情提示：本文为二级建造师论坛，你可以与更多考生交流证书领取后相关事宜。小编持续更新相关资讯，欢迎考生们关注。

　　编辑推荐：

　　2015年二级建造师考试真题解析

　　2016二建各科基础模拟试题汇总

　　2016年二建考试各科目学习计划

　　2016年二级建造师考试报名流程

　　2016年二级建造师考试报考须知