2020年二级建造师《工程法规》章节精选题：第七章

相关推荐：2020年二级建造师《工程法规》章节精选题汇总

第七章建设工程质量法律制度

1、【单选题】工程建设国家标准可分为()和推荐性标准。

A.一般性标准

B.特殊性标准

C.建议性标准

D.强制性标准

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是工程建设标准的分类。工程建设国家标准可分为强制性标准和推荐性标准。

2、【多选题】国家标准复审后，标准管理单位应当提出其继续有效或者予以修订、废止的意见，经国家标准的有关主管部门确认后报国务院工程建设行政主管部门批准。凡属()情况的国家标准，应当进行局部修订。

A.国家标准的部分规定已制约了科学技术新成果的推广应用

B.国家标准的部分规定有明显缺陷或与相关的国家标准相抵触

C.需要对现行的国家标准做局部补充规定

D.国家标准的部分规定与某些行业标准不一致时

E.国家标准的部分规定经修订后可取得明显的经济效益、社会效益和环境效益

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查的是工程建设标准的分类。当出现下列情形之一，国家标准应当进行局部修订：已制约了科学技术新成果的推广;经修订后可取得明显的经济效益、社会效益、环境效益;有明显缺陷或与相关的国家标准抵触;需要对现行的国家标准做局部补充规定。

3、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当()。

A.按照建设单位的指令确定

B.注明规格、型号性能等技术指标

C.注明生产厂、供应商

D.征求施工企业的意见

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是勘察、设计单位相关的质量责任和义务。设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。

4、【单选题】工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，不符合现行()规定的，应当由拟采用单位提请建设单位组织专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.国家技术标准

B.强制性标准

C.行业质量标准

D.地方质量标准

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。行政主管部门主管的是事情的合法性，所以选择强制性标准，违反强制性标准是违法行为，违反推荐性标准是违约行为。

5、【单选题】关于工程建设强制性标准的说法，正确的是()。

A.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

B.工程建设中拟采用的新技术、新工艺、新材料，可不受强制性标准的限制

C.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，工程建设强制性标准是直接涉及工程质量、安全、卫生及环境保护等方面的工程建设标准强制性条文;选项B，建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料，可能影响建设工程质量和安全，又没有国家技术标准的，应当由国家认可的检测机构进行试验、论证，出具检测报;选项D，工程建设中采用国际标准或者国外标准，而我国现行强制性标准未作规定的，建设单位应当向国务院住房城乡建设主管部门或者国务院有关主管部门备案。

6、【单选题】关于工程建设强制性标准监督规定，下列表述正确的是()。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.监理工程师应当对工程勘察、设计阶段是否执行强制性标准的情况实施监督

C.安全监督机构应对施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督

D.安全监督机构应对工程建设各阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准的实施的规定。选项B应为施工图设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督;选项C主体应为工程质量监督机构;选项D为安全监督管理机构应对工程建设施工阶段执行安全强制性标准的情况实施监督。。

7、【单选题】关于工程建设标准有关内容的说法，正确的是()。

A.在任何情况下，推荐性标准均无法律约束力

B.定额不属于工程建设标准范围

C.违反《工程建设标准强制性条文》有可能承担行政责任

D.违反工程建设强制性标准，但没有造成严重后果，不属于违法行为

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。选项A，如果双方把推荐性条款引入合同，就具有法律约束力;选项B，定额应当属于工程建设标准;选项D，只要违反工程建设强制性标准，无论是否造成严重后果，都属于违法行为。

8、【单选题】工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行修订或废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.企业可以根据自身情况选择适用哪一个标准

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是工程建设标准的分类。行业标准在相应的国家标准实施后，应当及时修订或废止。

9、【单选题】工程建设强制性标准的监督检查说法中，错误的是()。

A.国务院建设行政主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作

B.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式

C.工程事故报告不包含是否符合工程建设强制性标准的意见

D.工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定，属于强制性标准监督检查之一

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程建设强制性标准实施的规定。如果涉及到安全事故，工程事故报告一定要包含是否符合工程建设强制性标准的意见，选项C表述错误。

10、【单选题】根据《建筑法》，建筑工程分包企业应当接受()的质量管理。

A.咨询单位

B.总承包单位

C.监理单位

D.建设单位

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是总分包单位的质量责任。总分包的由总包单位对质量问题负总责，分包单位应当接受总承包单位的质量管理。

11、【单选题】建设工程施工总承包企业依法将专业工程分包，关于工程质量责任承担的说法中正确的是()。

A.分包工程质量由分包企业负总责

B.分包工程质量由分包企业单独承担责任

C.总承包企业对分包工程质量承担连带责任

D.分包企业接受总承包企业的质量管理可不承担责任

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是总分包单位的质量责任。建筑工程实行总承包的，工程质量由总承包单位负责，分包单位应接受总承包单位的质量管理;总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，总包或分包赔偿损失后，有权依据分包合同对不属于自己责任的那部分赔偿向另一方追偿。

12、【多选题】关于总承包模式下各单位质量责任的说法，正确的有()。

A.施工总承包单位应当对施工图设计文件质量负责

B.施工总承包单位对其采购的材料质量负责

C.施工总承包单位对施工质量负责

D.分包单位就分包工程质量向施工总承包单位负责

E.分包单位与施工总承包单位就分包工程质量向建设单位承担连带责任

『正确答案』BCDE

『答案解析』本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的责任。选项A表述错误，施工图设计文件是设计单位的成果，应当由设计单位来负责。

13、【单选题】关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.试样的真实性只能由取样人员负责

B.用于承重墙体的砌筑砂浆实验块必须实施见证取样和送检

C.见证人员应由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，并由其签字后即可

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是施工检测的见证取样和送检制度。选项A，试验的真实性由取样人和见证人共同负责;选项C，见证人必须是建设单位或者监理单位负责见证取样;选项D，取样人员在试验上签字不妥，最后取样的签字也必须是见证人签字。

14、【单选题】2006年3月，某住宅小区二期工程开工建设，其中5号楼套用2003年一期工程6号楼的施工图施工。施工过程中，承包方技术人员发现图纸中套用的图集现已作废，则该技术人员正确的做法是()。

A.按图施工即可，因该图纸是经过施工图审查合格的图纸

B.按现行的图集作相应的套改后继续施工

C.向建设单位提出

D.向设计院提出，要求其更改图纸

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。施工单位必须按图施工，如有问题，可向建设单位或监理单位对图纸提出意见和建议，而不能直接修改。

15、【单选题】下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。

A.屋面、厕浴间使用的防水材料

B.非承重结构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：(1)用于承重结构的混凝土试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

16、【单选题】施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在()的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。

A.建设单位或工程监理单位

B.施工项目技术负责人

C.施工企业质量管理人员

D.质量监督部门

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。施工单位的现场试验人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有相应法定资格的质量检测单位进行检测。

17、【多选题】关于工程质量检测的说法正确的有()。

A.检测人员、检测机构法定代表人或其授权签字人都必须在检测报告上签字

B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构

C.检测机构不得与建设单位有隶属关系

D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构

E.检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责

『正确答案』ADE

『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。选项B确实是具有独立法人资格的中介机构，但不是非盈利机构;选项C，检测机构不得与施工单位有隶属关系。

18、【多选题】下列选项中，对施工单位的质量责任和义务表述正确的是()。

A.总承包单位不得将主体工程对外分包

B.分包单位应当按照分包合同的约定对建设单位负责

C.总承包单位与每一分包单位就各自分包部分的质量承担连带责任

D.施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当按照国家标准施工

E.在建设工程竣工验收合格之前，施工单位应当对质量问题履行保修义务

『正确答案』AC

『答案解析』本题考查的是对施工质量负责和总分包单位的质量责任。选项B应该是分包单位应当按照分包合同的约定对总承包单位负责;选项D应该是施工单位在施工中发现设计图纸有差错时，应当及时向建设单位或监理单位提出;选项E保修义务是从竣工验收合格之日起计算的。

19、【单选题】工程项目质量安全第一责任人是()。

A.总经理

B.部门经理

C.安全经理

D.项目经理

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是施工单位的质量责任。项目经理对整个工程项目负责，对于整个项目，第一责任人是项目经理

20、【单选题】检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由()复检。

A.双方共同认可的检测机构

B.原检测机构

C.上级检测机构

D.建设行政主管部门

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。

相关推荐：2020年二级建造师《工程法规》章节精选题汇总

21、【多选题】施工单位在施工过程中，必须做好隐蔽工程的质量检查和记录。按照《建设工程质量管理条例》的规定，隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知()。

A.建设单位

B.工程监理单位

C.勘察、设计单位

D.工程质量监督机构

E.安全生产监督部门

『正确答案』ABD

『答案解析』本题考查的是施工质量检验和返修的规定。隐蔽工程隐蔽前，施工单位应当通知建设单位(实施监理的工程为监理单位)和建设工程质量监督机构。

22、【多选题】《建设工程质量管理条例》明确规定施工单位的质量责任和义务有()。

A.在本单位资质等级许可的业务范围内承揽工程

B.施工单位不得转包工程

C.施工单位不得分包工程

D.不得指定材料、设备的生产厂、供应商

E.不得指定检测单位

『正确答案』AB

『答案解析』本题考查的是违法行为应承担的法律责任。选项C在满足一定条件下可以分包，但绝对不能转包;选项D是设计单位的职责。

23、【多选题】施工企业保证工程质量的最基本要求包括()。

A.不得压缩合同工期

B.按设计图纸施工

C.与监理单位建立友好的沟通关系

D.严格履行企业质量管理认证体系E.不擅自修改设计文件

『正确答案』BE

『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。按图施工、不擅自修改设计，是施工单位保证工程质量的最基本要求。选项A是建设单位的要求，选项C并非基本要求，选项D教材未提及。

24、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，下列不属于施工企业进行施工的依据为()。

A.施工合同中约定采用的推荐性标准

B.建筑法律

C.施工图设计文件

D.工程监理合同

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是按照工程设计图纸和施工技术标准施工的规定。选项D属于监理单位工作的依据。

25、【多选题】施工企业对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，通常应当按照()进行，不合格的不得使用。

A.工程设计要求

B.企业标准

C.施工技术标准

D.通行惯例

E.合同约定

『正确答案』ACE

『答案解析』本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定。建筑材料、建筑构配件有三个检验标准：设计要求、施工技术标准、合同的约定。

26、【单选题】施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，将被处以( )的罚款。

A.20万元

B.50万元

C.合同额5%

D.合同额的2%-4%

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是违法行为应承担的法律责任。施工单位在施工中不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的，责令改正，处工程合同价款2%～4%的罚款;造成建设工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或吊销资质证书。

27、【单选题】根据《建筑法》，施工企业中使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是()。

A.吊销资质证书

B.责令改正，处以罚款

C.责令停业整顿

D.降低资质等级

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是施工企业违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规定，建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款;情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不符合规定的质量标准的，负责返工、修理，并赔偿因此造成的损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

28、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。

A.法定代表人

B.经营负责人

C.直接责任人

D.项目负责人

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是施工单位质量违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国

29、【多选题】下述行为中，由工程建设单位承担相应的行政责任的有()。

A.暗示设计单位违反工程建设强制性标准，降低工程质量

B.任意压缩合理工期

C.迫使承包方以低于成本的报价竞标

D.施工图设计文件未经审查，擅自施工

E.未对钢材和商品混凝土进行检验

『正确答案』ABCD

『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项E属于施工单位的过错。

30、【多选题】建设单位的质量责任和义务有()。

A.向施工单位提供有关原始资料

B.不得迫使承包方以低于成本价格竞标

C.依法进行设备、材料等的采购招标

D.按照图纸和施工技术标准进行施工

E.在领取施工许可证之前办理工程质量监督手续

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。选项D是施工单位的质量责任和义务。

31、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及()的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改善工程内部观感

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加工程造价总额

D.改变建筑工程局部使用功能

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是建设单位相关的质量责任和义务。根据《建设工程质量管理条例》，对于涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应在施工前委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

32、【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，工程监理单位与被监理工程的()有隶属关系或者其他利害关系，不得承担该工程的监理业务。

A.建筑材料供应商

B.勘察设计单位

C.施工企业

D.建设单位

E.设备供应商

『正确答案』ACE

『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。《建筑法》、《建设工程质量管理条例》都规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。

33、【单选题】必须经总监理工程师签字确定后方可实施的工作是()。

A.工程控制网测量复核

B.分项工程质量验收

C.下一道工序施工

D.建设工程竣工验收

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

34、【单选题】关于监理单位相关质量责任和义务的说法中，错误的是()。

A.监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理

B.工程监理单位不得转让工程监理业务

C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收

D.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工;未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。

35、【单选题】监理单位重新检查已隐蔽部位，检查结果合格，说法正确的是()。

A.费用由施工企业承担

B.工期不予顺延

C.视为建设单位违约

D.施工企业可主张合理利润

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是施工质量检验和返修的规定。在题干描述的情况下，此部分费用应当为业主方承担，对施工企业可主张合理利润。

36、【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()。

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

『正确答案』ABC

『答案解析』本题考查的竣工验收的主体和法定条件。选项D，有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E，有施工单位签署的工程保修书。

37、【单选题】对于大型人员密集场所或特殊工程外的一般建设工程，其消防验收方式为()。

A.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是建设工程竣工消防验收。消防有两种管理，对大型人员密集场所和其他特殊工程，应由公安消防机构验收;对其他建设工程，要到公安消防机构备案。

38、【多选题】建筑节能分部工程的质量验收、应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行()。

A.建筑围护结构的外墙承载实体检验

B.夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测

C.系统节能性能检测

D.节能工艺检验

E.系统联合试运转与调试

『正确答案』BCE

『答案解析』本题考查的是建筑工程节能验收。建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部合格的基础上，进行建筑围护结构的外墙节能构造实体检验，严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检测，以及系统节能性检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。

39、【单选题】关于工程竣工结算方式与编审的叙述中，错误的是()。

A.工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算

B.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由总(承)包人编制，发包人可直接进行审查，也可以委托具有相应资质的工程造价咨询机构进行审查

C.单位工程竣工结算由承包人编制，发包人审查

D.政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由上一级财政部门审查

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是竣工结算。D选项正确描述应当为：政府投资项目，单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算应由同级财政部门审查。

40、【多选题】某工程项目未经竣工验收，发包人擅自使用后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有()。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担全部责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

『正确答案』BE

『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

相关推荐：2020年二级建造师《工程法规》章节精选题汇总

41、【单选题】根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后()内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.6个月

B.3个月

C.9个月

D.1年

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是施工单位应提交的档案材料。根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

42、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.15

C.10

D.30

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是竣工验收报告备案的规定。根据《建设工程质量管理条例》，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

43、【单选题】建设单位应当在工程竣工验收后()内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

A.15日内

B.30日内

C.3个月内

D.6个月内

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是建设工程竣工规划验收。建设单位应当在竣工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。

44、【单选题】工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起()天内，向备案机关提交工程质量监督报告。

A.5

B.10

C.15

D.30

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是竣工验收报告备案的规定。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5天内，向备案机关提交工程质量监督报告。

45、【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，质量保修书必须明确的内容有()。

A.保修范围

B.保修期限

C.质量保证金返还方式

D.质量保证金预留比例和期限

E.保修责任

『正确答案』ABE

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。质量保修书必须明确的内容有保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施。

46、【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有()。

A.基础设施工程

B.设备安装、装修工程

C.门禁监控系统

D.电气管线、给排水管道工程

E.供热与供冷系统

『正确答案』ABDE

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。《建设工程质量管理条例》对门禁监控系统没有做出要求。

47、【单选题】根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。

A.竣工验收合格后

B.提交竣工验收报告时

C.竣工验收时

D.交付使用时

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程承包单位在向建设单位提交工程竣工验收报告时，应当向建设单位出具质量保修书

48、【单选题】某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是()。

A.主体结构工程为10年

B.供热与供冷系统为3年

C.屋面防水工程为3年

D.有防渗漏要求的房间和内外墙为2年

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。选项A，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;选项C和选项D，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年。

49、【多选题】在正常条件下，关于建设工程各保障项目法定最低保修期限的说法，正确的有()。

A.屋面防水工程为5年

B.给排水管道为2年

C.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期

D.基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限

E.设备安装和装修工程为5年

『正确答案』ABCD

『答案解析』本题考查的是建设工程质量的最低保修期限。基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年;供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

50、【多选题】建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程。使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院，则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。

A.有防水要求的卫生间发生渗漏

B.基础底板断裂

C.电气管线不通路

D.给水管道接口漏水

E.主体结构明显倾斜

『正确答案』BE

『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。未经竣工验收擅自使用的，施工单位不再承担质量责任，但地基基础和主体结构除外。也就是说，无论经没经过竣工验收，施工单位均应对地基基础和主体结构承担责任。

51、【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程保修期自()之日起计算。

A.竣工验收合格

B.交付使用

C.发包方支付全部价款

D.竣工验收备案

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程保修期的起始日为竣工验收合格之日。

52、【单选题】某工程竣工验收时发现隐蔽工程检查质量不合格，经查，是由于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承包人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承包人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格的，承包人不负责返修

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用由责任方负责。

53、【单选题】某工程竣工验收合格后第11年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由()。

A.建设单位维修并承担维修费用

B.施工单位维修并承担维修费用

C.施工单位维修，设计单位承担维修费用

D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。主体结构的质量缺陷责任由承包人承担。

54、【单选题】工程建设中预留保证金的说法中，下列说法正确的是()。

A.保证金的预留期限，最低为2年

B.质量保修期内的所有保修费用，均从质量保证金中扣除

C.保证金的比例一般为3%

D.返还剩余保证金，则保修期结束

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是质量责任的损失赔偿。选项A，一般不超过2年;选项B，承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除相关费用;选项D，缺陷责任期结束返还质量保证金，但是保修期并不结束。

55、【单选题】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()。

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是竣工工程质量争议的处理。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：(1)提供的设计有缺陷;(2)提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准;(3)直接指定分包人分包专业工程。

56、【单选题】某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于经2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年()。

A.5月1日

B.5月5日

C.5月8日

D.5月15日

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定。建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。

57、【单选题】监理工程师发现设计文件存在严重问题，下令施工现场停工，如合同中无明确约定，则停工产生的一系列费用应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.设计单位

D.监理单位

『正确答案』B

『答案解析』本题考查的是保修义务的责任落实与损失赔偿责任的承担。费用由责任方承担，这里指的责任方是施工合同的某一方，并非真正的责任者;设计单位的责任，先由建设单位承担，再由建设单位根据设计合同追偿。

以上就是小编整理的2020年二级建造师《工程法规》章节精选题，如果想及时了解2020年二级建造师考试报名时间、考试时间等，可以 免费预约短信提醒;如果2019年考生想及时了解二级建造师的成绩查询时间，也可以 免费预约短信提醒，预约成功之后，您将会及时准确地接收到相关的考试信息通知!