2020年二级建造师《工程法规》每日一练(11月20日)

正在备考2020年二级建造师考试的考生，您可以点击文章底部按钮，免费下载2020年二建备考白皮书，教您如何高效备考!

相关推荐：2020二级建造师《各科》11月每日一练汇总

2020二级建造师《工程法规》每日一练(11月20日)

1.【单选】甲乙双方的施工合同约定工程应于2018年5月10日竣工，但是乙方因为管理不善导致工程拖期，在5月20日到5月25日该地区发生洪灾，造成工期一再拖延，最后竣工时间为2018年5月31日。甲方在支付乙方工程费用时，拟按照合同约定扣除因乙方工程拖期的违约费用，那么甲方应该计算( )天的拖期违约损失。

A.15

B.16

C.17

D.21

2.【单选】2018年3月5日，某建筑公司所承揽的某住宅小区施工项目竣工。按照施工承包合同的约定，建设单位应该在2018年4月1日支付全部剩余工程款，但是建设单位以各种理由推托迟迟不予支付。考虑到人际关系问题，建筑公司没有立即对建设单位提起诉讼。2018年12月3日，建筑公司听说银行正计划将此住宅小区拍卖，理由是建设单位没有偿还贷款。而这些住宅则是作为贷款的抵押物。于是建筑公司提出自己对该小区拍卖所得价款享有优先受偿权。以下的表述正确的是( )。

A.建筑工程价款包括承包人因发包人违约所造成的损失

B.根据我国《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，建筑公司享有优先权期限为一年，可以自己对小区进行拍卖

C.建设单位没有偿还贷款，所以银行享有最优先受偿权

D.2018年12月3日已经超过了国家规定的行使优先权的期限，所以建筑公司无权享有优先受偿权

3.【单选】甲建筑公司与乙房地产开发公司签订一份建设工程承包合同，合同规定由甲公司预先垫付20%的工程款，但没有约定利息的计算方法，若甲乙公司就工程款支付发生争议，甲公司起诉至人民法院，要求乙公司支付工程款并偿还垫付工程款的利息，人民法院应( )。

A.对该诉讼请求予以支持

B.对该诉讼请求不予支持

C.对工程款诉讼请求予以支持，对利息诉讼请求不予支持

D.对工程款诉讼请求不予支持，对利息诉讼请求予以支持

【答案解析请翻页查看】

相关推荐：2020二级建造师《各科》11月每日一练汇总

2020二级建造师《工程法规》每日一练(11月20日)答案

1.【答案】D

【解析】本题虽然发生了不可抗力，但是乙方因管理不善而导致工期拖延的违约责任是不能免除的。因为不可抗力发生的时间不是在合同约定的施工期内，而是乙方违约后发生的，因此因不可抗力导致工期拖延的时间仍然是属于乙方工期的延误。

2.【答案】D

【解析】《合同法》规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

3.【答案】C

【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定的，承包人请求利息支付的，不予支持。

以上就是小编整理的2020二级建造师《工程法规》每日一练(11月20日)，如果想及时了解2020年二级建造师考试报名时间、考试时间等，可以 免费预约短信提醒，预约成功的考生将会在时间公布后及时准确地接收到相关的考试信息通知！

相关推荐：以下内容是2020年二级建造师各科11月的每日一练汇总，有需要的考生可以点击查看。

公共科目：《施工管理》

专业科目：《水利水电》