环球网校二建《工程法规》考点模拟试题43

编辑推荐：环球网校二建《工程法规》考点模拟试题汇总

环球网校二建《工程法规》考点模拟试题43

【常用考点】建设工程合同工期和支付价款

(一)工期

因承包人原因造成的停工，由承包人承担费用，工期不予顺延;非承包人原因(发包人原因、第三人原因或不可抗力)，由发包人承担追加合同价款，同时顺延工期。

可以顺延工期的情形：(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

(二)竣工日期

如对竣工日期有争议的，如下处理：1.经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

(三)约定不明确的处理

《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以：

①协议补充;②不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。③《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行;履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。

(四)合同价款的确定

种类：固定价格合同、可调价格合同和成本加酬金合同

【易考习题】

1[单选题]施工合同诉讼当事人对工程款付款时间没有约定或约定不明确，建设工程尚未交付，已提交竣工结算文件，则应付工程款时间为(　)。

A.竣工验收合格之日

B.当事人起诉之日

C.提交竣工结算文件之日

D.判决生效之日

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。故选项C正确。

2[单选题]因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分价款不能协商一致的，可以参照(　)建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程款。

A.签约时的签约地

B.履行时的签约地

C.履行时的项目所在地

D.签约时的项目所在地

『正确答案』D

『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。

3[单选题]工程建设施工合同对付款时间没有约定或约定不明，则应付款时间为(　)。

A.建设价款确定之日

B.建设工程已竣工验收的，为竣工验收合格之日

C.建设工程未交付的，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日

D.建设工程未交付的，为竣工结算完成之日

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

4[单选题]乙施工企业承包的由甲投资建设的某工程项目，合同约定由乙单位垫资，待工程竣工验收合格后全部结算，工程验收合格后，结算过程中双方就工程款发生了纠纷，诉至法院。乙除要求甲结算工程款外，还提出对垫资的利息要求。本例中法院对垫资利息的正确处理是(　)。

A.按民间借贷处理，垫资的利息为银行同期同类贷款利率的4倍

B.按银行借贷处理，垫资的利息按略高于银行同期同类贷款利率计算

C.合同中并无利息的约定，垫资不计息

D.甲乙双方签订的有垫资条款的合同因违反了政府的有关规定而无效，法院不予受理

『正确答案』C

『答案解析』本题考查的是工程价款的支付。对垫资利息的处理：对垫资和利息有约定的，支持约定，但约定的利息中高于中国人民银行同期同类贷款利率的部分不予支持.对垫资没有约定的，按照工程欠款处理;对垫资利息没有约定的，不予支持利息返还请求。

5[单选题]关于建设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的是(　)。

A.承包人的优先受偿权优于抵押权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者

C.优先受偿的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失

D.承包人行使优先受偿权的期限为1年

『正确答案』A

『答案解析』本题考查的是建设工程工期和支付价款的规定。《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定：(1)人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

温馨提示：为避免您备考中错过准考证打印、考试时间和成绩查询时间，您可 免费预约短信提醒服务，及时获取准考证打印和考试通知，同时小编还为积极备考的您准备了考点精华和考试大纲，您可点击下方按钮免费下载，祝各位复习愉快。