2015年二级建造师考试答疑精选2
浏览
收藏
环球首发：2014二建真题解析|2015年二级建造师考试答疑精选汇总
【学员问题】：当事人一方对峻工结算报告有异议可通过何种途径解决?
【解答】工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托，编审工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项认真办理，出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。当事人一方对报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
【学员问题】：工程峻工后什么情况下不予办理权属登记?
【解答】工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。
【学员问题】：发包人对工程质量有异议应如何解决?
【解答】发包人对工程质量有异议，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其质量争议按该工程保修合同执行;已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建工程的质量争议，应当就有争议部分的竣工结算暂缓办理，双方可就有争议的工程委托有资质的的检测鉴定机构进行检测，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行，其余部分的竣工结算依照约定办理。
【学员问题】：工程竣工结算报告什么时候生效?
【解答】工程造价咨询机构接受发包人或承包人委托，编审工程竣工结算，应按合同约定和实际履约事项认真办理，出具的竣工结算报告经发、承包双方签字后生效。当事人一方对报告有异议的，可对工程结算中有异议部分，向有关部门申请咨询后协商处理，若不能达成一致的，双方可按合同约定的争议或纠纷解决程序办理。
【学员问题】：发包人未在期限内支付结算款应承担何种责任?
【解答】根据确认的竣工结算报告，承包人向发包人申请支付工程竣工结算款。发包人应在收到申请后15天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。 承包人可以催告发包人支付结算价款，如达成延期支付协议，承包人应按同期银行贷款利率支付拖欠工程价款的利息。如未达成延期支付协议，承包人可以与发包人协商将该工程折价，或申请人民法院将该工程依法拍卖，承包人就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
【学员问题】：因发包人的哪些行为承包人可以要求赔偿损失?
【解答】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。
【学员问题】：因承包人原因致使工程造成人身损害的应由谁承担责任?
【解答】合同法明确规定，因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
【学员问题】：因施工人的原因致使工程质量不合格的发包人可以要求施工人做哪些补救?
【解答】因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
【学员问题】：勘察、设计的质量不符合要求的，勘察人、设计人应如何处理?
【解答】勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。
【学员问题】：建设工程在什么情况下才可以交付使用?
【解答】建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用;未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。
最新资讯
- 二级建造师一般月收入揭秘：薪资水平及影响因素2024-11-14
- 考完二建可以做什么工作？2024-11-13
- 二建增项考几门科目？实用备考建议2024-11-12
- 非专业怎么考二建？路径与策略解析2024-11-12
- 二级建造师证有什么用？深度解析其重要性、价值及行业发展前景2024-11-12
- “二建证即将取消”：真相与误解的剖析2024-11-05
- 二建是啥证？解读二级建造师证书的重要性与作用2024-10-29
- 解析：二建矿业工程为什么最难2024-10-29
- 二级建造师能做什么工作：职业范围与职责2024-10-27
- 二建是做什么的？职业角色与职责是什么2024-10-26
打卡人数
