2015年二级建造师考试《工程法规》考前冲刺卷(第五套)

　　11 二级和二级以下建筑施工总承包资质企业配置专职安全生产管理人员应不少于(　　)人。

　　A.2

　　B.3

　　C.4

　　D.6

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员。原建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》规定，二级和二级以下资质企业配备专职安全生产管理人员不少于3人。故选项B正确。参见考试用书2Z206021。

　　12 甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是(　　)。

　　A.甲建设单位

　　B.乙施工单位

　　C.丙施工单位

　　D.项目经理部

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。故选项B正确。参见考试用书 2Z206043。

　　13 某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是(　　)。

　　A.施工总承包单位

　　B.专业承包单位

　　C.总承包单位与专业承包单位

　　D.监理单位

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，建筑工程实行施工总承包的，专项方案应当由施工总承包单位组织编制。其中，起重机械安装拆卸工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等专业工程实行分包的，其专项方案可由专业承包单位组织编制。故选项B正确。参见考试用书2Z206031。

　　14 关于施工许可制度，下列表述错误的是(　　)。

　　A.施工许可制度有利于保证建设工程的开工符合必要条件

　　B.避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失

　　C.便于行政主管部门掌握所辖范围内建设工程的数量、规模、施工队伍等情况

　　D.实行开工报告批准制度的工程，必须领取施工许可证

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　建立施工许可制度，有利于保证建设工程的开工符合必要条件，避免不具备条件的建设工程盲目开工而给当事人造成损失或导致国家财产的浪费，从而使建设工程在开工后能够顺利实施，也便于有关行政主管部门了解和掌握所辖范围内有关建设工程的数量、规模以及施工队伍等基本情况，依法进行指导和监督，保证建设工程活动依法有序进行。为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。故选项D正确。参见考试用书2Z202010。

　　15 甲乙双方就工程款支付问题发生合同争议。此案以下解决途径不适用的是(　　)。

　　A.行政机关调解

　　B.行政复议

　　C.民商事仲裁

　　D.民事诉讼

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　此案属于民事纠纷。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、仲裁、诉讼。选项B的行政复议属于行政纠纷的解决方式。故选项8正确。参见考试用书2Z208012。

　　16 招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，该合同的订立时间应当自中标通知书发出之日不超过(　　)天。

　　A.15

　　B.30

　　C.45

　　D.60

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　我国《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。故选项B正确。参见考试用书2Z203012。

　　17 物权中所有权内容的核心是(　　)。

　　A.占有权

　　B.使用权

　　C.收益权

　　D.处分权

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利。它是一种财产权，又称财产所有权。其中，处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。故选项D正确。参见考试用书2Z201041。

　　18 某施工项目的土方施工中有可能危及危险化学品管道的安全，该施工单位应采取的措施不包括(　　)。

　　A.在开工的3日前口头通知管道所属单位

　　B.在开工的7日前书面通知管道所属单位

　　C.与管道所属单位共同制定应急预案

　　D.采取相应的安全防护措施

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《危险化学品安全管理条例》规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。故选项A正确。参见考试用书2Z206032。

　　19 在建设工程债产生的根据中，既没有法律规定的义务，也没有受他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务的行为属于(　　)。

　　A.不当得利

　　B.无因管理

　　C.无权代理

　　D.侵权行为

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务属于无因管理。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。故答案B正确。参见考试用书2Z201052.

　　20 关于抵押效力，下列说法错误的是(　　)。

　　A.当事人不可以在抵押合同中约定抵押担保的范围

　　B.抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值

　　C.转让抵押物的价款不得明显低于其价值

　　D.抵押权与其担保的债权同时存在

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以在抵押合同中约定抵押担保的范围。抵押人有义务妥善保管抵押物并保证其价值。转让抵押物的价款不得明显低于其价值。抵押权与其担保的债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。故选项 A正确。参见考试用书2Z201073。

编辑推荐：

　　21 某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的是(　　)。

　　A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼

　　B.约定的仲裁事项是不动产争议

　　C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构

　　D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　请求仲裁的意愿应当是确定的。有的当事人在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼，根据这种约定就无法判定当事人有明确的仲裁意愿。因此，《仲裁法》司法解释规定。这样的仲裁协议无效。仲裁事项可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特定问题的争议;既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人在仲裁协议中的约定。《仲裁法》司法解释规定，仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构的，应当认定选定了仲裁机构。仲裁协议约定两个以上仲裁机构的，当事人可以协议选择其中的一个仲裁机构申请仲裁;当事人不能就仲裁机构选择达成一致的，仲裁协议无效。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤消等，均不影响仲裁协议的效力。故选项A正确。参见考试用书2Z208031。

　　22 排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过(　　)。

　　A.3个月

　　B.6个月

　　C.9个月

　　D.1年

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　《水污染防治法》规定，排放水污染物超过国家或者地方规定的水污染物排放标准.或者超过重点水污染物排放总量控制指标的，由县级以上人民政府环境保护主管部门按照权限责令限期治理，限期治理的期限最长不超过1年;逾期未完成治理任务的，报经有批准权的人民政府批准，责令关闭。故选项D正确。参见考试用书2Z205014。

　　23 某工程计划投资420万元，除建设单位管理费外，下列选项达到必须招标规模标准的是(　　)。

　　A.施工单项合同估算价180万元

　　B.主要设备采购单项合同估算价120万元

　　C.设计费估算价45万元

　　D.监理费估算价35万元

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　按照《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行招标：(1)施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;(2)重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人民币100万元以上的;(3)勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;(4)单项合同估算价低于第(1)、(2)、(3)项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。选项A、 C、D均没达到上述标准，只有选项B超过了100万，故选项B正确。参见考试用书2Z203011。

　　24 关于确定中标人，下列说法错误的是(　　)。

　　A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人

　　B.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同

　　C.招标人和中标人可以订立背离合同实质性内容的其他协议

　　D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。故答案为选项C。参见考试用书2Z203012。

　　25 王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2012年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2014年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是(　　)。

　　A.2032年3月5日

　　B.2032年3月15日

　　C.2032年5月15日

　　D.2034年2月13日

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　发明专利权的期限为20年，自初次申请日起。故选项B正确。参见考试用书2Z201062。

　　26 建设工程债产生的根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。其中最主要、最普遍的依据是(　　)。

　　A.合同

　　B.侵权

　　C.不当得利

　　D.无因管理

　　参考答案：A

　　(难度：简单)

　　共1301人答过，平均正确率93.7%

　　参考解析：

　　任何合同关系的设立，都是在当事人之间设立了债权债务的关系，每个工程项目都存在着数个合同，如设计合同、施工合同、监理合同等，但并不是每个工程项目都一定会发生不当得利、侵权行为以及无因管理等情形。故选项A正确。参见考试用书2Z201052。

　　27 对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，责令改正、处以工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款，并可以(　　)。

　　A.取消国有资金拨付

　　B.暂停项目执行或资金拨付

　　C.重新审批该项目

　　D.追究当事人的刑事责任

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　按照《建筑法》及相关法规的规定，建设单位将建设工程肢解发包的，责令改正，处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;对全部或者部分使用国有资金的项目，并可以暂停项目执行或者暂停资金拨付。故选项8正确。参见考试用书2Z203024。

　　28 某开发商开发的住宅价值7000万元，其中已售出价值5000万元住宅，开发商将此笔资金全部用于购买土地。导致开发商欠施工单位的2000万元工程款迟迟不能支付.另外开发商还欠银行抵押贷款1000万元，欠材料供应商500万元，现承包人申请人民法院拍卖该工程，下列说法正确的是(　　)。

　　A.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后分别偿还开发商各方欠款

　　B.人民法院可将7000万元的房产拍卖，然后先还施工单位，再还银行和材料供应商

　　C.人民法院可将2000万元的房产拍卖，然后按欠款比例分别偿还开发商各方欠款

　　D.人民法院可将2000万元的房产拍卖，首先偿还施工单位欠款

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　消费者交付购买商品房的全部或大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。按照《合同法》规定，建筑工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。故选项D正确。参见考试用书2Z204012。

　　29 某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证(　　)。

　　A.自行废止

　　B.重新核验

　　C.继续有效

　　D.自动延期

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。故选项A正确。参见考试用书2Z202013。

　　30 关于仲裁协议的效力，下述说法错误的是(　　)。

　　A.发生纠纷后，当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁

　　B.法院对有效的仲裁协议约定的争议事项不具有司法管辖权

　　C.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁

　　D.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁委员会作出决定

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　根据《仲裁法》的规定：仲裁协议合法有效，即对当事人产生法律约束力。发生纠纷后，一方当事人只能向仲裁协议约定的仲裁机构申请仲裁，而不能就该纠纷向人民法院提起诉讼。有效的仲裁协议排除了人民法院对仲裁协议约定的争议事项的司法管辖权。仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁.对超出仲裁协议约定范围的其他争议事项无权仲裁。当事人对仲裁协议效力有异议的.应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决定.另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。故选项D正确。参见考试用书 2Z208031。

编辑推荐：

　　31 在施工许可证的法定审批条件中，关于建设用地的说法正确的是(　　)。

　　A.任何单位或个人进行建设需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地

　　B.在城市规划区以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，可直接办理建设工程规划许可证

　　C.在城市规划区以出让方式取得建设用地使用权的建设工程，签订国有土地使用权出让合同后，还要补办建设用地规划许可证

　　D.乡村公益事业建设工程，须核发建设用地规划许可证

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《土地管理法》的规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。B、C选项涉及城市规划区建设工程的规划许可问题，其中以划拨方式取得土地使用权仍应办理建设用地规划许可证，然后才能办理建设工程规划许可证。而以出让方式出让土地使用权时，出让合同已包含了土地的位置、面积、建设范围等内容，故无需补办用地规划许可证。而对于乡村公益事业建设工程，须核发乡村建设规划许可证。故选项A正确。参见考试用书 2Z202012。

　　32 某住宅项目，设计文件注明的合理使用年限为50年。该年限的起算日期是(　　)。

　　A.核发施工许可证之日

　　B.工程缺陷责任期满之日

　　C.工程竣工验收合格之日

　　D.工程法定保修期满之日

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　《<建设工程质量管理条例>释义》规定：“工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。”故选项C正确。参见考试用书2Z207032。

　　33 某施工工地起重机倒塌，造成5人死亡7人受伤，该事故的等级属于(　　)。

　　A.特别重大事故

　　B.重大事故

　　C.较大事故

　　D.一般事故

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，等级划分为：特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。其中，较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。故选项C正确。参见考试用书2Z206041。

　　34 施工单位应承担的消防施工质量和安全责任不包括(　　)。

　　A.选用质量要求符合国家标准或者行业标准的消防器材

　　B.按照经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工

　　C.查验具有防火性能要求的建筑材料及装饰材料的质量

　　D.建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《建设工程消防监督管理规定》规定：施工单位应当承担下列消防施工的质量和安全责任：(1)按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核合格或者备案的消防设计文件组织施工，……(2)查验消防产品和具有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及装饰材料的质量，……(3)建立施工现场消防安全责任制度，确定消防安全责任人……。不包括选项A，故选项A正确。参见考试用书2Z207043。

　　35 关于民事案件的一般地域管辖，下列表述错误的是(　　)。

　　A.对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖

　　B.被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖

　　C.经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满6个月的地方

　　D.同一诉讼的几个被告住所地在两个以上人民法院辖区的，这些人民法院都有管辖权

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　根据《民事诉讼法》的规定：对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。其中，公民的住所地是指该公民的户籍所在地。经常居住地是指公民离开住所至起诉时已连续居住满1年的地方，但公民住院就医的地方除外。同一诉讼的几个被告住所地、经常居住地在两个以上人民法院辖区的，各人民法院都有管辖权，原告可以向任何一个被告住所地或经常居住地人民法院起诉。故选项C正确。参见考试用书 2Z208021。

　　36 关于违约金，下列说法错误的是(　　)。

　　A.违约金和解除合同不可以并用

　　B.违约金的数额是预先确定的

　　C.违约金是违约后生效的责任方式

　　D.违约金是由当事人协商确定的

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　合同当事人违反合同义务，承担违约责任可支付违约金。《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行违约责任。但不能与解除合同的方式并用。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。故选项D错误。参见考试用书2Z204016。

　　37 结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于(　　)m。

　　A.0.2

　　B.0.5

　　C.0.8

　　D.1.0

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　对于施工现场的大气污染防治，重点是防治扬尘污染。原建设部颁布的《绿色施工导则》中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故选项B正确。参见考试用书2Z205012。

　　38 2014年1月，某建筑公司聘请王某为采购员，同年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，公司做出解除与王某的劳动合同的决定。对于该事项下列表述正确的是(　　)。

　　A.由于在试用期内，甲公司可以随时解除劳动合同

　　B.由于王某不能胜任工作，公司应提前30日通知王某，解除劳动合同

　　C.公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同

　　D.由于王某在怀孕期间，所以公司不得解除劳动合同

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　根据《劳动合同法》第四十二条的规定，女职工在孕期、产期、哺乳期的，用人单位不得解除劳动合同。故选项D正确。参见考试用书2Z204022。

　　39 李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决后的(　　)。

　　A.7天

　　B.15天

　　C.30天

　　D.60天

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　《劳动法》规定，劳动争议当事人对仲裁裁决不服的，可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼。故选项B正确。参见考试用书2Z204025。

　　40 甲乙双方均愿就合同纠纷以仲裁方式解决，但始终未达成书面协议。后甲向仲裁委员会申请仲裁，此时仲裁委员会正确的处理方法是(　　)。

　　A.受理

　　B.驳回申请，令双方补充协议后再申请

　　C.交给人民法院处理

　　D.不予受理

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。当事人申请仲裁，应当符合的条件有：(1)有效的仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。

编辑推荐：

　　41 关于建筑业企业资质申请，下列表述正确的是(　　)。

　　A.企业首次申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，但只能取得最低资质等级

　　B.企业增项申请建筑业企业资质，考核原有资质范围内的工程业绩

　　C.已取得工程设计资质的企业首次申请同类别建筑业企业资质，其所申请的资质等级可以高于现有的工程设计资质等级

　　D.已取得工程设计资质的企业首次申请相近类别建筑业企业资质，不可将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等级核定。已取得工程设计资质的企业首次申请同类别或相近类别的建筑业企业资质的，可以将相应规模的工程总承包业绩作为工程业绩予以申报，但申请资质等级最高不超过其现有工程设计资质等级。故选项A正确。参见考试用书2Z202021。

　　42 某工程项目为赶工期而昼夜施工，严重影响了相邻小区居民的休息，经现场劝阻无效，居民便成立维权小组与该施工企业谈判，要求其停止夜间施工，并赔偿2万元作为抚慰金。关于该施工企业与相邻小区居民之间的关系，以下表述正确的是(　　)。

　　A.其问构成了不当得利之债

　　B.其间构成了无因管理之债

　　C.其间构成了侵权之债

　　D.其间没有形成债的关系

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　由于该工程在夜间施工行为明显侵犯了居民的休息权，对居民的正常生活作息造成严重影响，已经构成侵权，侵权行为产生的债被称为侵权之债。故选项C正确。参见考试用书2Z201052。

　　43 某工程施工合同中约定2013年11月20日竣工，并于1个月内交付给发包方使用，但是施工过程中由于承包方管理不善的原因，造成工程拖期3个月.发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，未经验收直接使用和占有了该工程，因此.该工程的竣工日期为(　　)。

　　A.2013年11月20日

　　B.2013年12月20日

　　C.2014年1月20日

　　D.2014年2月20日

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　根据题目条件可以进行推定，所约定的竣工日期为2013年11月20日，但承包方的原因导致拖期3个月，则竣工日期应为2014年2月20日，但是建设工程未经竣工验收.发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期，题目中发包方在合同约定的竣工日期后2个月时，也就是2014年1月 20日，直接占有该工程，因而，这个日期才是最终的竣工日期。故选项C正确。参见考试用书2Z204012。

　　44 针对施工现场临时用电设备台数或总容量，应编制用电组织设计的是(　　)。

　　A.施工现场临时用电设备在5台及以上

　　B.施工现场临时用电设备在5台以下

　　C.设备总容量在50kW以下

　　D.施工现场临时用电设备在5台以上并且设备总容量在50kW以下

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　临时用电方案不仅直接关系到用电人员的安全，也关系到施工进度和工程质量。《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46―2005规定，施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者，应编制用电组织设计。故选项A正确。参见考试用书 2Z206031。

　　45 某工程施工合同约定2013年1月1日业主应向承包商支付工程款，如果承包商一直没有提出索要工程款的要求，业主也没有主动提出同意支付工程款，则(　　)。

　　A.截止于2015年1月1日，承包商丧失诉讼权

　　B.2015年1月1日以后，即使业主同意支付工程款，承包商也无权收取

　　C.截止于2015年1月1日，承包商丧失胜诉权

　　D.承包商获得工程款的权利最长保护2年

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　本案属于普通诉讼.普通诉讼时效期间通常为2年。超过诉讼时效期间.依据法律规定消灭其胜诉权。超过诉讼时效期间，当事人自愿履行的.不受诉讼时效限制。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是，从权利被侵害之日起超过20年的，法院不予保护。故选项C正确。参见考试用书 2Z208023。

　　46 建设项目投人生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过相关单位验收。该验收单位应是(　　)。

　　A.建设主管部门

　　B.大气污染防治监管部门

　　C.规划主管部门

　　D.环境保护行政主管部门

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　建设项目投入生产或者使用之前，其大气污染防治设施必须经过环境保护行政主管部门验收，达不到国家有关建设项目环境保护管理规定的要求的建设项目，不得投入生产或者使用。故选项D正确。参见考试用书2Z205012。

　　47 项目业主与监理单位签订了委托监理合同，监理单位在监理工作中遇到了突发事件，未经业主同意，处理不当，作出不利于业主的决定。事后监理单位未在规定的时间内将该情况及时报告给业主，并给业主带来了一定的损失。下列说法正确的是(　　)。

　　A.业主可以要求监理单位赔偿损失

　　B.监理单位不承担任何责任

　　C.业主无权要求监理单位赔偿损失

　　D.监理单位应承担刑事责任

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《合同法》第406条规定：“有偿的委托合同，因受托人的过错给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。无偿的委托合同，因受托人的故意或者重大过失给委托人造成损失的，委托人可以要求赔偿损失。受托人超越权限给委托人造成损失的，应当赔偿损失。”故选项A正确。参见考试用书 2Z204037。

　　48 建设单位向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门办理工程竣工验收备案，应当提交的文件中不包括(　　)。

　　A.工程竣工验收报告

　　B.法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件

　　C.工程质量监督机构提出的工程质量监督报告

　　D.施工单位签署的工程质量保修书

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：(1)工程竣工验收备案表;(2)工程竣工验收报告;(3)法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;(4)法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件;(5)施工单位签署的工程质量保修书;(6)法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告。故选项C正确。参见考试用书2Z207045。

　　49 某企业与运输公司签订了货物运输合同，在合同履行过程中.该企业未按合同内容履行合同，则运输公司可将其货物(　　)。

　　A.抵押

　　B.留置

　　C.质押

　　D.拍卖

　　参考答案：B

　　参考解析：

　　按照《担保法》、《物权法》的规定，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。故选项B正确。参见考试用书2Z201073。

　　50 某建筑公司采用不同方式分别与甲、乙、丙、丁四家材料供应商订立了仲裁协议，其中无效的仲裁协议是(　　)。

　　A.争议发生之后与甲达成的书面协议

　　B.与乙在合同中约定的仲裁条款

　　C.与丙通过电子邮件约定的仲裁意思表示

　　D.与丁口头约定的仲裁意思表示

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　《仲裁法》规定。“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。”据此，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。故选项D正确。参见考试用书2Z208031。

编辑推荐：

　　51 下列建设工程代理行为的终止情形中，属于委托代理终止的是(　　)。

　　A.被代理人恢复了民事行为能力

　　B.被代理人取得了民事行为能力

　　C.指定代理的人民法院取消指定

　　D.代理期间届满或者代理事务完成

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　本题考察委托代理、法定代理和指定代理这三种代理终止的不同情形，根据《民法通则》规定，显然，选项A、B、C属于法定代理或指定代理的终止情形，只有选项D属于委托代理的终止情形。故选项D正确。参见考试用书2Z201032。

　　52 根据我国的建设工程质量监督管理体制，负责对国家重大技术改造项目实施监督检查的机构是(　　)。

　　A.国务院建设行政主管部门

　　B.国务院发展计划部门

　　C.国务院经济贸易主管部门

　　D.县级以上地方人民政府建设行政主管部门

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　根据《建设工程质量管理条例》的规定：国务院建设行政主管部门对全国的建设工程质量实施统一监督管理。国务院发展计划部门按照国务院规定的职责，组织稽查特派员，对国家出资的重大建设项目实施监督检查。国务院经济贸易主管部门按照国务院规定的职责，对国家重大技术改造项目实施监督检查。县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。故选项C正确。参见考试用书2Z207034。

　　53 在我国法律体系中，按照一定的标准和原则所制定的同类法律规范的总称为(　　)。

　　A.法律形式

　　B.法律体系

　　C.法律规范

　　D.法律部门

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　本题考察的是法律部门的概念，在我国法律体系中.根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。部门法又称法律部门，是根据一定标准、原则所制定的同类法律规范的总称。故选项D正确。参见考试用书2Z201010。

　　54 某工程施工过程中，承包人将工程隐蔽部位覆盖后，发包人对质量提出质疑，并要求承包人对已覆盖的部位揭开重新检查。对此，正确的费用、工期和利润承担原则是(　　)。

　　A.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此增加的费用和延误的工期

　　B.经检查证明工程质量符合合同要求的，发包人只承担由此延误的工期并支付承包人合理的利润

　　C.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用和延误的工期.

　　D.经检查证明工程质量不符合合同要求的，由承包人承担由此增加的费用，发包人承担延误的工期

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)通用条款5.3.3：“承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，……。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润;经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。”故选项C正确。参见考试用书 2Z207024。

　　55 工程承包企业取得法人资格的时间是(　　)。

　　A.公司宣布成立

　　B.注册资金到位

　　C.取得资质证书

　　D.工商行政管理机关核准登记

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　工程承包企业是以盈利为目的的企业，企业法人必须依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格，即工商登记意味着企业法人成立。故选项D正确。参见考试用书2Z201021。

　　56 下列不属于违法分包行为的是(　　)。

　　A.总承包单位将其承包工程的部分非主体工程分包给具有相应资质条件的分包单位

　　B.建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的

　　C.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的

　　D.分包单位将其承包的建设工程再分包的

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的;(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的;(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的;(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。选项A不在违法分包行为之列，故选项A正确。参见考试用书2Z203023。

　　57 某职工与用人单位就是否认定为工伤问题产生了分歧，对此承担举证责任的应该是(　　)。

　　A.工伤职工

　　B.社会保险行政部门

　　C.用人单位

　　D.第三方机构

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　关于工伤认定，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。故选项C正确。参见考试用书2Z206034。

　　58 当法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，负责进行裁决的机构是(　　)。

　　A.国务院

　　B.最高人民法院

　　C.全国人民代表大会

　　D.全国人民代表大会常务委员会

　　参考答案：D

　　参考解析：

　　本题目涉及的是我国法律效力层级中的特殊情况之一：法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。故选项D正确。参见考试用书2Z201012。

　　59 某建设工程项目的发包方和承包商在工程款支付方面发生争议，这种争议属于(　　)。

　　A.合同纠纷

　　B.建筑工程行政纠纷

　　C.损害赔偿纠纷

　　D.侵权纠纷

　　参考答案：A

　　参考解析：

　　合同纠纷，是指因合同的生效、解释、履行、变更、终止等行为而引起的合同当事人之间的所有争议;建设工程行政纠纷，是在建设工程活动中行政机关之间或行政机关同公民、法人和其他组织之间由于行政行为而引起的纠纷;损害赔偿纠纷是因造成损害需给予赔偿而产生的纠纷;侵权纠纷，是指一方当事人不法侵害他人财产权或者人身权而产生的纠纷。故选项A正确。参见考试用书2Z208011。

　　60 某施工单位在其承揽的工程施工中.由于起重机倒塌.造成5人死亡事故，该施工单位主要负责人受到了罚款处罚.罚款限额为该负责人上一年年收入的(　　)。

　　A.20%

　　B.30%

　　C.40%

　　D.50%

　　参考答案：C

　　参考解析：

　　国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，造成3人以上10人以下死亡的事故为较大事故。事故发生单位主要负责人未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照规定处以罚款。对于发生较大事故的，处上一年年收入40%的罚款。故选项C 正确。参见考试用书2Z206044。

编辑推荐：

　　二、多项选择题:(共20题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

　　1.建造师在工作中,必须严格遵守( ),恪守职业道德。

　　A.法律 B.法规

　　C.规章 D.行业管理的各项规定E.规范性文件

　　2.根据建设部《建筑业企业资质管理规定》,将施工企业资质分为( )三大系列。

　　A.施工总承包 B.专业承包

　　C.劳务分包 D.项目总承包

　　E.项目分包

　　3.下列选项中,叙述正确的是( )。

　　A.建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工

　　B.领取施工许可证后因故不能按期开工的应当向县级以上建设行政主管部门申请延期

　　C.既不开工又不申请延期或者超过延期时限的,施工许可证自行废止

　　D.在建的建筑工程因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起15日内,向发证机关报告,并按照规定做好建筑工程的维护管理工作

　　E.按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程因故不能按期开工超过六个月的应当重新办理开工报告的批准手续

　　4.下列叙述正确的是( )。

　　A.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人

　　B.禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人

　　C.建筑工程总承包单位可以将承包工程中的全部工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可鲁|E

　　D.实行施工总承包的,建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成

　　E.实行施工总承包的,建筑工程基坑开挖的施工必须由总承包单位自行完成

　　5.工程监理单位与被监理工程的下列( )不得有隶属关系或者其他利害关系。

　　A.建设单位 B.承包单位相

　　C.建筑材料供应单位 D.设计单位

　　E.设备供应单位

　　6.下列关于工程建设项目招标范围划分正确的选项是( )。

　　A.大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目

　　B.个人投资的生产性项目葡

　　C.外商投资的生产性项目

　　D.全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

　　E.使用国际组织或者外国政府资金的项目在

　　7.投标文件的送达是整个招标投标活动中一项重要的法律行为,与投标人的利益密切,相关。投标人在送达投标文件时应注意以下事项,下面所列正确的是( )。

　　A.投标截止日期前送达投标文件 B.最好是在截止日期前一天

　　C.要求招标人签收技标文件 D.送达文件必须两人以上;1

　　E.投标文件的补充、修改和撤回

　　8.招标投标法关于开标程序,下列叙述正确的是( )。

　　A.开标应当在招标文件确定的提交技标文件截止时间的同一时间公开进行

　　B.开标地点应当为招标人与投标人商定的地点C.开标由招标人主持,邀请所有投标人参加

　　D.招标人作为整个招标活动的发起者和组织者,应当负责开标的举行

　　E.招标人不得只通知一部分投标人参加开标

　　9.建设部对事故的审理和结案的要求,下面叙述错误的是( )。

　　A.事故调查处理结论报出后,须经当地有关有审批权限的机关审批后方能结案

　　B.要求伤亡事故处理工作在60日内结案,特殊情况也不得超过120日

　　C.对事故责任者的处理,应根据事故情节轻重、各种损失大小、责任轻重加以区分,予以严肃处理

　　D.处理资料进行专案存档。事故调查和处理资料是用鲜血和教训换来的,是对职工盟进行教育的宝贵资料。也是伤亡人员和受到处罚人员的历史资料,因此应完整保存

　　E.审理和结案后应当向社会公布

　　10.在下列行为中,根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,可处"责令停业整顿、处5万元以上10万元以下的罚款"的是下列( )。

　　A.有关部门对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的

　　B.建设单位将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的

　　C.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的

　　D.出租单位出租未经安全性能检测或者经检测不合格的机械设备和施工机具及配件的

　　E.施工单位施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的

编辑推荐：

　　11.建筑施工企业取得安全生产许可证应具备的安全生产条件包括下列( )。

　　A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

　　B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入

　　C.配备兼职安全生产管理人员

　　D.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格

　　E.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书

　　12.违反《消防法》的规定,可以责令限期改正,逾期不改正的,责令停止施工,可以并处罚款的是( )。

　　A.擅自降低消防技术标准施工的

　　B.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑构件施工的

　　C.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的建筑材料施工的

　　D.使用防火性能不符合国家标准或者行业标准的装饰材料施工的

　　E.使用不符合安全质量标准的施工机械的

　　13.从事建筑工程活动的经济组织包括的是下列( )。

　　A.海岛建筑工程公司 B.海岛勘察设计院

　　C.海岛工程监理公司 D.海岛市水泥厂

　　E.海岛工程造价咨询事务所

　　14.关于工程建设活动中常见的刑事犯罪,下面所列正确的是( )。

　　A.重大责任事故罪 B.重大劳动安全事故罪

　　C.故意伤害罪 D.公司、企业人员受贿罪

　　E.侵犯他人财产罪l

　　15.特殊构成要件是指由法律特殊规定的法律责任的构成要件,它们不是有机地结合在一起的,而是分别同一般要件构成法律责任,主要是指( )。

　　A.特殊主体 B.特殊结果

　　C.元过错责任 D.转承责任

　　E.直接责任

　　16.《合同法》规定,有下列情况之一的,撤销权消灭( )。

　　A.具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起6个月内没有行使撤销权

　　B.具有撤销权的当事人自应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权

　　C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权

　　D.具有撤销权的当事人自撤销事由之日起一年内没有行使撤销权

　　E.具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权

　　17.《合同法》规定,债权人可以将合同的权利全部或者部分转让给第三人,但有下列情形之一的除外。( )

　　A.按照合同主体不得转让 B.按照当事人约定不得转让

　　C.依照法律规定不得转让 D.按照合同客体不得转让

　　E.根据合同性质不得转让

　　18.仲裁的基本原则包括的是下列( )。

　　A.严格依法的原则 B.强制的原则

　　C或裁或审的原则 D.一裁终局的原则

　　E.先行调解的原则

　　19.构成要约必须具备以下条件( )。

　　A.要约必须是特定人所为的意思表示 B.要约必须向相对人发出

　　C.要约的内容应当具体确定 D.要约必须具有缔约目的

　　E.要约具有法律效力

　　20.定金是指当事人一方为了担保合同的履行,在履行债务前按照合同约定向对方支付一定数额的货币。下列与定金有关的说法,正确的是( )。

　　A.定金是合同成立的证明

　　B.定金具有双向担保性

　　C.如果合同得以正确履行,定金只能充抵应付款的一部分,不可以收回

　　D.定金数额最高不得超过主合同标的额的10%

　　E.定金是一种预先给付,具有预付款的性质

　　多项选择题答案

　　1.ABD 2.ABC 3.ACE 4.ABD 5.BCE 6.ADE 7.ACE 8.ACDE9.ABDE 10.DE 11.ABDE 12.ABCD 13.ABCE 14.ABD 15.ABCD16.BCE17.BCE18.CDE 19.ABCD 20.ABE

编辑推荐：