广东《全国建设工程造价员》资格考试大纲(2)
浏览
收藏
《标准施工合同应用》
第1章 标准合同导论
1.了解标准施工合同的起源、制定的背景和思路;
2.掌握制定标准施工合同的依据;
3.熟悉标准施工合同制定原则、特点和创新要点;
4.熟悉合同执业制度、合同法律约束力、合同造价管理、计量与支付程序、合同风险、解决合同争议机制等内容。
第2章 通用条款诠释
1.熟悉合同文件及解释、阅读、理解与接受、工程分包、招标错失的修正、投标文件的完备性、专项批准事件的签认等内容;
2.熟悉现场管理人员任命和更换、造价工程师、指定分包人等内容;
3.了解担保、保险与风险内容;
4.熟悉开工、工期和工期延误、竣工日期，以及提前竣工、误期赔偿等内容;
5.熟悉安全文明施工、材料和工程设备的检验试验、工程变更、竣工验收条件、缺陷责任与质量保修等内容;
6.熟悉造价方面的所有内容;
7.熟悉合同争议、解除与终止内容;
8.掌握缴纳税费、禁止转让和合同备案等内容。
第3章 合同应用分析
1.熟悉协议书应用分析;
2.掌握通用条款应用分析;
3.熟悉专用条款的概况和应用分析;
4.熟悉附件与格式的概况和应用说明。
第4章 施工合同管理
1.熟悉施工合同管理概念、内在关系和主要工作;
2.了解施工合同管理的现状、意义和措施;
3.熟悉政府部门的合同管理依据，以及合同备案管理;
4.熟悉发包人的履约管理，以及发包人委托管理;
5.掌握承包人的履约管理和制度管理。
第5章 合同前期管理
1.熟悉合同类型，了解选择合同类型的因素;
2.了解投标文件的分析，熟悉投标施工方案、投标报价的分析;
3.了解合同风险概念、种类，熟悉合同风险的防范方法和措施;
4.了解合同谈判的目的、策略与技巧，熟悉合同条款谈判;
5.熟悉合同的分析、审查与订立。
第6章 合同履行管理
1.了解合同履行管理的意义和目标，掌握合同管理与项目管理的关系。
2.熟悉合同管理保证体系和合同监督的措施。
3.了解FIDIC合同条件下施工期间的合同管理。
第7章 风险、索赔和变更管理
1.掌握施工合同风险处理方法，以及风险管理;
2.熟悉施工合同索赔的法律依据，以及索赔管理;
3.了解工程变更的内容，熟悉工程变更控制和价款确定，以及工程变更管理。
第8章 合同终止管理
1.了解FIDIC合同条件下竣工期间的合同管理;
2.掌握竣工验收管理，包括竣工验收条件、竣工验收、缺陷责任期、质量保修期管理等;
3.熟悉竣工结算、质量保修金与最终清算管理。
第9章 合同争议解决
1.了解合同争议产生的原因;
2.熟悉争议的暂定原则和程序;
3.熟悉争议的调解原则、机构和程序;
4.熟悉争议的仲裁原则和程序，以及法院的协助和监督;
5.了解人民法院的管辖，熟悉争议的诉讼原则、第一和二审程序，以及强制执行程序。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校造价员考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!
编辑推荐：
最新资讯
- 2024年甘肃二级造价师复习资料：考前3页纸2024-11-21
- 安徽2024年度二级造价师考前3页纸2024-11-20
- 2024年度新疆二级造价师考前3页纸2024-11-08
- 双11预售开启!抢百倍膨胀抵扣!2023-10-25
- 2023年二级造价师考试学习计划表2023-04-21
- 2023年二级造价工程师《土建工程》科目学习计划2023-04-13
- 2023年二级造价工程师《安装工程》科目学习计划2023-04-13
- 2023年二级造价工程师《造价管理》科目学习计划2023-04-13
- 2023年度二级造价师各科思维导图2023-03-28
- 2022年度江苏二级造价师计算公式汇总2022-10-11
打卡人数
