施工合同发包人的主要义务和违约责任?
浏览
收藏
【导读】"施工合同发包人的主要义务和违约责任知识点是2017年监理工程师考试重点知识，为了帮助考生全面的复习 2017年监理工程师考试课程，系统的了解监理工程师考试教材的相关重点，环球网校编辑整理了"施工合同发包人的主要义务和违约责任?"，现整理如下，供大家参考，祝考试顺利。
特别推荐：2017年监理工程师考点知识精选答疑汇总
问题：
施工合同发包人的主要义务和违约责任?
答疑：
1、施工合同发包人的主要义务在建设工程中，施工合同发包人的主要义务是：第一，作好施工前的各项准备工作;第二，为施工人提供必要的条件，配合施工人的工作;第三，(环球网校监理工程师频道为您整理)按照合同规定向施工人支付工程预付款;第四，在不妨碍施工人正常作业的情况下，进行必要的监督检查;第五，按照合同规定向施工人支付工程进度款;第六，组织竣工验收，支付竣工结算款。
编辑推荐：
2017年监理工程师考试精选答疑汇总
2017年监理工程师考试《案例分析》分析题汇总
友情提示：本文是环球网校监理工程师频道为您整理的《监理工程师论坛，下载资料，交流学习!
【导读】"施工合同发包人的主要义务和违约责任知识点是2017年监理工程师考试重点知识，为了帮助考生全面的复习 2017年监理工程师考试课程，系统的了解监理工程师考试教材的相关重点，环球网校编辑整理了"施工合同发包人的主要义务和违约责任?"，现整理如下，供大家参考，祝考试顺利。
特别推荐：2017年监理工程师考点知识精选答疑汇总
2、施工合同发包人承担违约责任如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，适用《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。
如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供建筑材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，施工人可以停建、缓建，及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《合同法》第284条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。
隐蔽工程隐蔽后，如果发生质量问题，需要重新开挖，除去覆盖物，必然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前，首先应进行自检，然后通知发包人和监理工程师进行检查验收，(环球网校监理工程师频道为您整理)发包人和监理工程师检查合格后，施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程，既是发包人的权利，也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查，施工人就无法进行隐蔽施工，发包人应承担迟延履行违约责任。《合同法》第278条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。
施工人按照合同规定完成工程建设后，取得发包人支付的竣工结算款，这是施工人享有的合法权益。为此《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计，强化了对施工人合法权益的优先救济和保护，为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。
编辑推荐：
2017年监理工程师考试精选答疑汇总
2017年监理工程师考试《案例分析》分析题汇总
友情提示：本文是环球网校监理工程师频道为您整理的《监理工程师论坛，下载资料，交流学习!
最新资讯
- 监理的工作范围和内容2024-10-30
- 专业监理工程师证好考吗2024-10-30
- 25年监理工程师什么专业含金量高2024-10-29
- 2025年度监理工程师分专业么2024-10-28
- 监理工程师分哪几个专业？哪个好考？2024-10-24
- 无单位可以报考注册监理工程师吗2024-10-24
- 本科毕业工作几年可以考监理工程师2024-10-24
- 不是建筑专业能考监理工程师吗2024-10-24
- 注册监理工程师考试分不分专业2024-10-22
- 监理证书好考吗2024-10-21
打卡人数
