当前位置: 首页 > 招标师 > 招标师模拟试题 > 2015年招标师考试 合同管理模拟试题三

2015年招标师考试 合同管理模拟试题三

更新时间:2015-10-08 09:42:58 来源:环球网校 浏览978收藏489
摘要   【摘要】2015年首次招标师职业资格考试定于2015年11月7、8日在全国范围内同期举行,各省市报名工作也落下帷幕。环球网校招标师考试频道小 编建议大家在复习的同时,也要做一些模拟题来检查一下自己复习的结

  【摘要】2015年首次招标师职业资格考试定于2015年11月7、8日在全国范围内同期举行,各省市报名工作也落下帷幕。环球网校招标师考试频道小 编建议大家在复习的同时,也要做一些模拟题来检查一下自己复习的结果。小编为大家整理:2015年招标师考试 合同管理模拟试题三。更多招标师模拟试题及复习资料相关信息,敬请关注环球网校招标师考试频道。
  单项选择题(共28个小题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1 以FOB和FAS相比,主要区别是(  )。

  A.

  FAS是在装运港船边完成交货,FOB则是在船上完成交货

  B.

  FOB在船边转移风险,而FAS是在货物交到船上时转移风险

  C.

  FAS是在装运港交货,FOB是在货物中心交货

  D.

  FAS适用于水上运输方式,FOB不适用

  参考答案:A

  参考解析:

  本题考核的是F组的术语:FOB与FAS相比较,二者都是在装运港交货,都只适用于水上运输方式。主要区别在于FAS是在装运港船边完成交货,FOB则是在船上完成交货1另外,FAS在船边转移风险,而FOB是在货物交到船上时转移风险。

  2 采用CIF术语时,买卖双方的运输方式为(  )。

  A.

  水上运输

  B.

  公路运输

  C.

  铁路运输

  D.

  航空运输

  参考答案:A

  参考解析:

  本题中,考生需要明白在CIF术语中,买卖双方的运输方式为水上运输。

  3 合同交底的程序不包括(  )。

  A.

  编制合同交底方案

  B.

  事项答疑

  C.

  合同内容实施

  D.

  意见反馈及合同完善

  参考答案:C

  4 通过对《工程建设标准强制性条文》内容的不断完善,将逐步形成我国的工程建设(  )与国际惯例接轨。

  A.

  技术标准体系

  B.

  质量保证体系

  C.

  质量标准体系

  D.

  技术法规体系

  参考答案:D

  5 招标采购合同的经济学价值基础中不包括(  )。

  A.

  赋予适合资格的主体通过公平竞争获得中标的机会

  B.

  竞标过程体现出博弈性

  C.

  减少成本支出,实现资源最优配置

  D.

  以相对较少的成本支出选择最优的中标人,从而达到资源的最优利用

  参考答案:A

  6 《合同法》的公平原则中不包括(  )。

  A.

  根据公平原则分配利润

  B.

  根据公平原则确定违约责任

  C.

  根据公平原则合理地分配风险

  D.

  在订立合同时,要根据公平原则确定双方的权利和义务,不得滥用权利,不得欺诈,不得假借订立合同恶意进行磋商

  参考答案:A

  7 以下说法正确的是(  )。

  A.

  国际货物运输保险利于进出口企业加强经济核算并控制经营风险

  B.

  海上风险一般包括外来风险

  C.

  保障的费用包括施救费用和单独海损费用

  D.

  海洋运输货物保险保障的范围包括保障的风险和一切险的损失

  参考答案:A

  参考解析:

  本题中,考生只需掌握海上风险和外来风险都属于保障风险;保障费用包括施救费用、救助费用和其他费用,而单独海损属于部分损失的内容,不属于保障费用;海洋运输货物保险保障的范围包括保障的风险、保障的损失与保障的费用三方面。

  8 根据勘察设计合同中的法定质量标准,工程设计修改必须由(  )负责完成。

  A.

  建设单位

  B.

  施工单位

  C.

  原设计单位

  D.

  新设计单位

  参考答案:C

  9 根据采购标的物分类,货物采购合同不包括(  )。

  A.

  材料采购合同

  B.

  通用设备采购合同

  C.

  国际货物采购合同

  D.

  其他设备采购合同

  参考答案:C

  10 有关招标采购合同的有关内容,说法错误的是(  )。

  A.

  工程采购合同是开展工程建设项目发包承包活动而订立的合同

  B.

  工程包括建筑工程、土木工程、设备和管道安装工程的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等

  C.

  工程采购合同是合同当事人为了完成特定的工程项目建设任务,明确相互之间权利与义务关系的合同

  D.

  工程采购合同是建设工程合同的主要类型,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制和安全控制等的主要依据

  参考答案:D

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总

 


  11 因标的物质量不符合质量要求,致使不能实现合同目的的,买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同,买受人拒绝接受标的物或者解除合同的,标的物毁损、灭失的风险由(  )承担。

  A.

  买受人

  B.

  卖出人

  C.

  中间人

  D.

  双方共同

  参考答案:B

  参考解析:

  本题考核的是有关《合同法》的内容,《合同法》第153条规定:“出卖人应当按照约定的质量要求交付标的物。出卖人提供有关标的物质量说明的,交付的标的物应当符合该说明的质量要求。”第155条规定:“出卖人交付的标的物不符合质量要求买受人可以依照本法第一百一十一条的规定要求承担违约责任。”

  12 检验批和分项工程是建筑工程施工质量基础,因此,所有检验批和分项工程均由(  )组织验收。

  A.

  监理工程师或建设单位项目技术负责人

  B.

  监理工程师

  C.

  建设单位项目技术负责人

  D.

  总监理工程师

  参考答案:A

  13 有关保险合同,以下说法错误的是(  )。

  A.

  保险人通过承诺承担保险保障责任,获得投保人的保险费

  B.

  保险合同为最大诚信合同的含义是指保险人的危险补偿责任在很大程度上依赖于当事人的诚实信用,尤其是投保人和被保险人的诚实信用

  C.

  格式合同是能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同

  D.

  保险合同的内容即保险合同当事人的权利和义务及相关事项

  参考答案:C

  参考解析:

  本考点考核考生对于格式合同的学习是否到位。格式合同是指由一方预先拟定合同的条款,对方只能表示接受或不接受,即订立或不订立合同,而不能就合同的条款内容与拟订方进行协商的合同。

  14 以下内容说法错误的是(  )。

  A.

  国有土地使用权出让合同应采用电子形式订立

  B.

  任意条款是相对于法定条款而言的,它是指由保险合同当事人在法律规定的保险合同事项之外,就与保险有关的其他事项所作的约定

  C.

  法定条款是指由法律规定的保险双方权利和义务的保险条款

  D.

  按照保险条款对当事人的约束程度,保险条款可分为法定条款与任意条款

  参考答案:A

  参考解析:

  本考点难度不大,考生只要知道国有土地使用权出让合同不应采用电子形式订立,需要书面形式。

  15 施工过程质量控制,应以(  )的控制为核心。

  A.

  质量控制点

  B.

  施工预检

  C.

  工序

  D.

  隐蔽工程和中间验收

  参考答案:C

  16 以下说法错误的是(  )。

  A.

  受让方未按国有土地使用权出让合同规定的期限和条件开发、利用土地的,土地管理部门有权予以纠正,并根据情节轻重给予警告、罚款,直至无偿收回国有土地使用权的处罚

  B.

  在签订国有土地使用权出让合同以后的规定期限内支付全部国有土地使用权出让金

  C.

  出让国有土地使用权的最高使用年限,就是法律规定的一次签约出让国有土地使用权的最低年限

  D.

  在支付全部国有土地使用权出让金后,依规定办理登记手续,领取土地使用证

  参考答案:C

  参考解析:

  本考点难度不大,只需掌握有关概念即可。出让国有土地使用权的最高使用年限,就是法律规定的一次签约出让国有土地使用权的最高年限。国有土地使用权年限届满时,土地使用者可以申请续期,具体由出让方和受让方在签订合同时确定,但不能高于法律规定的最高年限。

  17 信用证是一种常用的国际贸易支付方式,其性质属于(  )。

  A.

  有条件的商业信用

  B.

  有条件的银行信用

  C.

  无条件的银行信用

  D.

  无条件的商业信用

  参考答案:D

  参考解析:

  在本题中,考核的是信用证的性质,其性质属于无条件的商业信用。

  18 项目前期咨询的特点不包括(  )。

  A.

  项目前期咨询合同主体的专业性

  B.

  前期咨询合同标的的特殊性

  C.

  前期咨询合同服务方式的特殊性

  D.

  前期咨询合同的唯一性

  参考答案:D

  参考解析:

  本考点考生需掌握项目前期咨询的特点。项目前期咨询的特点:项目前期咨询合同主体的专业性;前期咨询合同标的的特殊性;前期咨询合同服务方式的特殊性。

  19 《2007版标准文件》规定了承包人申请索赔的最终期限,即承包人在接收(  )证书后,即无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

  A.

  竣工付款

  B.

  缺陷责任终止

  C.

  竣工交付

  D.

  最终责任

  参考答案:A

  20 工程咨询合同特点不包括以下哪一项?(  )

  A.

  工程咨询的人身属性特点

  B.

  工程服务

  C.

  智力成果特点

  D.

  咨询人需要具备相应的专业知识和能力

  参考答案:B

  参考解析:

  本考点主要考核工程咨询合同的特点。工程咨询合同特点包括工程咨询的人身属性特点、咨询人需要具备相应的专业知识、能力和智力成果特点。

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总

 


  21 下列属于建设工程合同,是工程建设质量控制、进度控制、投资控制和安全控制等的主要依据的合同类型是(  )。

  A.

  工程施工合同

  B.

  工程分包合同

  C.

  工程总承包合同

  D.

  专业分包合同

  参考答案:A

  22 监理合同的法律性质为(  )。

  A.

  直接合同

  B.

  委托合同

  C.

  口头合同

  D.

  计划合同

  参考答案:B

  23 下列哪一个不属于合同履行的原则(  )。

  A.

  全面履行原则

  B.

  适当履行原则

  C.

  合作履行原则

  D.

  协作履行原则

  参考答案:C

  参考解析:

  本题中,考生需要了解合同履行应当遵守一定的原则。合同履行原则是指导合同履行并适用于合同履行整个过程的特有原则。合同履行除必须贯彻《民法通则》和《合同法》基本原则外,还应坚持全面履行、适当履行、协作履行和经济合理等原则。

  24 下列哪一个不属于合同履行的原则(  )。

  A.

  全面履行原则

  B.

  适当履行原则

  C.

  合作履行原则

  D.

  协作履行原则

  参考答案:C

  25 咨询人的职责不包括以下哪方面?(  )

  A.

  编制本咨询项目的《设计咨询大纲》和《咨询实施细则》,《设计咨询大纲》通常应报委托人批准后实施

  B.

  要咨询人员调整应事先征得委托人同意,‘亦应按委托人要求及时更换不称职的咨询人员

  C.

  依照约定时限完成设计文件审核,提交咨询报告;对咨询报告深度、完整性、准确性负责

  D.

  重大咨询意见不必与受托人沟通

  参考答案:D

  参考解析:

  本考点需要考生牢记咨询人的职责:①编制本咨询项目的《设计咨询大纲》和《咨询实施细则》,《设计咨询大纲》通常应报委托人批准后实施。②主要咨询人员调整应事先征得委托人同意,亦应按委托人要求及时更换不称职的咨询人员。③依照约定时限完成设计文件审核,提交咨询报告;对咨询报告深度、完整性、准确性负责。④重大咨询意见须及时与委托人沟通。⑤委托人需要对咨询合同约定的设计咨询范围、咨询内容、咨询进度和服务期限进行调整时,咨询人应予接受,且不降低设计咨询整体质量。必要时可签订补充咨询合同。⑥设计咨询人根据咨询合同的约定或者委托人的要求跟踪咨询意见的落实情况。

  26 根据《建设工程质量保证金管理暂行办法》(建质[2005]第7号)的规定,缺陷责任期一般为(  )个月、(  )个月或(  )个月,具体可由发承包双方在合同中约定。

  A.

  3;6;9

  B.

  6;12;24

  C.

  12;24;48

  D.

  1;2;3

  参考答案:B

  27 出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由(  )承担。

  A.

  买受人

  B.

  出卖人

  C.

  中间人

  D.

  承运人

  参考答案:A

  28 关于国际货物买卖合同的订立,下列说法错误的是(  )。

  A.

  交易磋商是订立国际货物买卖合同的重要环节

  B.

  交易磋商的一般程序包括询盘、发盘、还盘和接受四个步骤

  C.

  实践中,国际贸易买卖合同主要使用合同和确认书两种形式

  D.

  国际贸易买卖合同可以采用口头形式

  参考答案:D

  多项选择题(共22题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。至少有个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  29 初步设计的内容根据项目类型不同而有所变化,一般来说,它是项目的宏观设计,包含项目的(  )等内容。

  A.

  总体设计

  B.

  工艺流程

  C.

  设备选型和安装

  D.

  工程量清单及项目概算

  E.

  工期,耗时

  参考答案:A,B,C,D

  30 海洋运输货物保险保障的范围包括(  )。

  A.

  保障的风险

  B.

  保障的损失

  C.

  保障的费用

  D.

  保障的条件

  E.

  保障的规模

  参考答案:A,B,C

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总

 


  31 下列哪些属于《合同法》确立的基本原则(  )。

  A.

  平等自愿原则

  B.

  公平原则

  C.

  诚实信用原则

  D.

  合理原则

  E.

  鼓励交易原则

  参考答案:A,B,C,E

  32 合同信息传递途径的设计与信息管理架构有关,主要包括(  )。

  A.

  设立专门的信息管理机构

  B.

  设立以项目经理为核心的项目信息收发与审批机制

  C.

  设立部门信息联络机制

  D.

  列支计算机网络、数据库、项目管理软件等的采购费用

  E.

  列支网络设备、资料的需求量

  参考答案:A,B,C,D

  33 在工程总承包合同分包合同变更处理中,对于承包人接受分包商书面的“合理化建议”,应对其在(  )等方面的作用及产生的影响进行澄清、评审并确认后,则构成分包合同变更,应按变更程序处理。

  A.

  质量

  B.

  环境保护

  C.

  操作运行

  D.

  技术性能

  E.

  费用

  参考答案:A,C,D,E

  34 根据《仲裁法》第16条第2款的规定:“仲裁协议应当具有下列内容(  )”。

  A.

  请求仲裁的意思表示

  B.

  仲裁事项

  C.

  选定的仲裁委员会

  D.

  仲裁的对象

  E.

  仲裁的目的

  参考答案:A,B,C

  参考解析:

  本题考核的《仲裁法》的有关内容:仲裁协议应当具有请求仲裁的意思表示、仲裁事项、选定的仲裁委员会。

  35 附条件合同中所附的条件必须符合以下哪些要求(  )。

  A.

  条件必须是将来发生的事实

  B.

  条件是由当事人设定而非法定的

  C.

  条件是不确定的事实

  D.

  条件是法定的

  E.

  条件必须是合法的

  参考答案:A,B,C,E

  36 承诺的有效要件包括(  )。

  A.

  承诺必须由受要约人作出

  B.

  承诺必须在有效时间内作出

  C.

  承诺一经做出就具有法律效力

  D.

  承诺必须与要约的内容一致

  E.

  承诺的方式必须符合要约的要求

  参考答案:A,B,D,E

  37 招标采购合同的特点有(  )。

  A.

  法律适用单一性

  B.

  标的物具有特殊性

  C.

  必须采用书面形式

  D.

  合同文件组成的系列性

  E.

  订立程序简单明了

  参考答案:B,C,D

  38 法律规定的出让土地不同用途规定了各类用地使用权出让的最高年限,以下错误的是(  )。

  A.

  居住用地70年

  B.

  工业用地60年

  C.

  教育、科技、文化、卫生、体育用地70年

  D.

  商业、旅游、娱乐用地60年

  E.

  综合或者其他用地50年

  参考答案:B,C,D

  39 设计咨询合同的特点有(  )。

  A.

  设计咨询活动具有较强的专业属性

  B.

  设计咨询活动的专一性、

  C.

  工程设计咨询合同的标的具有特殊性

  D.

  设计咨询工作服务具有综合性

  E.

  设计咨询活动的特定性

  参考答案:A,C,D

  参考解析:

  本考题需要考生掌握设计咨询合同的三个特点:设计咨询活动具有较强的专业属性;工程设计咨询合同的标的具有特殊性;设计咨询工作服务具有综合性。

  40 涉外合同争议因具有涉外因素,解决纠纷时较国内合同更加复杂。涉外因素包括(  )。

  A.

  同主体一方是外国的公民、法人或其他组织

  B.

  合同法律关系发生在国外

  C.

  合同标的位于国外

  D.

  合同的当事方是本国的公民、法人或其他组织

  E.

  合同在本国境内发生的

  参考答案:A,B,C

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总

 


  41 承包人的设计范围国际上一般分为(  )三个阶段。

  A.

  概要设计

  B.

  设计扩展

  C.

  施工文件

  D.

  施工图设计

  E.

  技术设计

  参考答案:A,B,C

  42 (  )是招标采购合同无效的判定条件。

  A.

  招标人向他人透露可能影响公平竞争的有关招标投标的情况或者泄露标底

  B.

  投标人相互串通投标或者与招标人串通投标

  C.

  骗取中标的

  D.

  招标代理机构违法泄密或者与招标人、投标人串通

  E.

  招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以内确定中标人

  参考答案:A,B,C,D

  43 根据履行期限的不同,合同可分为(  )。

  A.

  即时履行合同

  B.

  定时履行合同

  C.

  分期履行合同

  D.

  定期履行合同

  E.

  延时履行合同

  参考答案:A,B,C

  44 涉外民事诉讼的注意事项中,有哪些特殊规定的问题?(  )

  A.

  管辖问题

  B.

  法律适用问题

  C.

  外国法律判决或仲裁裁决的承认与执行问题

  D.

  语言文字的选择问题

  E.

  仲裁协议问题

  参考答案:A,B,C,D

  45 下列是设计合同中设计人的工作的是(  )。

  A.

  设计人应遵守法律和有关技术标准的强制性规定,完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计

  B.

  项目负责人应为合同当事人所确认的人选,并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项,项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同

  C.

  联合体各方应各自与发包人签订合同协议书,联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任

  D.

  设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人,或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人

  E.

  设计过程中如有变动,设计人应及时向发包人提交工程设计人员变动情况的报告。设计人更换专业负责人时,应提前7天书面通知发包

  参考答案:A,B,C,D

  参考解析:

  本题主要考核有关合同设计人的内容,其中包括:

  (1)设计人一般义务;设计人应完成合同约定范围内的专业建设工程初步设计、施工图设计,提供符合技术标准及合同要求的工程设计文件,提供施工配合服务,并完成建设单位提出的优化和深化设计工作。设计人应当按照专用合同条款约定配合发包人办理有关许可、核准或备案手续的。设计人应当完成合同约定的工程设计其他服务,以及专用合同条款约定的其他义务。

  (2)任命项目负责人;项目负责人应为合同当事人所确认的人选,并在专用合同条款中明确项目负责人的姓名、执业资格及等级与注册执业证书编号或职称、联系方式及授权范围等事项,项目负责人经设计人授权后代表设计人负责履行合同。

  (3)设计人人员。

  (4)设计分包;设计人不得将其承包的全部工程设计转包给第三人,或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。

  (5)联合体设计;联合体各方应共同与发包人签订合同协议书,联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

  46 勘察设计合同具有以下几个特点(  )。

  A.

  工程勘察与工程设计紧密联系

  B.

  单一化的交付成果

  C.

  一次性的报酬支付

  D.

  知识产权保护

  E.

  必需的协助义务

  参考答案:A,D,E

  47 某轮在航海途中货仓意外起火,货仓载有文具、茶叶等货物,灭火后发现文具被火烧毁,茶叶被救火用水浸湿受损,下列选项正确的是(  )。

  A.

  烧毁的文具术语单独海损

  B.

  烧毁的文具属于共同海损

  C.

  浸湿的茶叶属于单独海损

  D.

  浸湿的茶叶属于共同海损

  E.

  以上都是

  参考答案:A,D

  48 下列哪项内容属于《2007版标准文件》第9.4款环境保护相关内容(  )。

  A.

  承包人应编制施工环保措施计划

  B.

  承包人应根据实际情况堆放和处理施工废弃物,并对堆放或处理废弃物不当造成的损害承担责任

  C.

  承包人应避免因施工造成地质灾害

  D.

  承包人应定期对饮用水进行监测,防止污染饮用水源

  E.

  承包人应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制

  参考答案:A,C,D,E

  49 下列哪些合同是按照当事人是否相互负有义务来划分的(  )。

  A.

  双务合同

  B.

  口头合同

  C.

  默示合同

  D.

  书面合同

  E.

  单务合同

  参考答案:A,E

  50 招标采购合同信息管理的作用是(  )。

  A.

  明确的请求仲裁的意思表示

  B.

  留存证明资料,减少争议解决成本

  C.

  优化资源配置,节约项目总体投资成本

  D.

  及时调整决策,降低决策成本

  E.

  有仲裁事项

  参考答案:B,C,D

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总

 


  案例分析题

  51 工程监理合同的履行

  (1)案例背景

  甲房地产开发公司与具备资质的乙工程监理有限公司签订《工程建设监理合同》,约定乙公司为甲公司开发的某大型广场工程实施监理,且乙公司出具《监理承诺书》一份,承诺工程质量达到省优工程,若由于监理原因达不到进度和质量要求,愿承担监理费10%的罚款。在施工过程中,因存在施工方案有部分变更、下雨等诸多因素,导致工程延期6个月竣工验收,而且工程质量被质检部门评定为合格,未达省优标准。

  (2)争议问题

  1)甲公司与乙公司签订的《工程建设监理合同》和《监理承诺书》是否有效?为什么?

  2)乙公司应否承担违约责任?

  参考解析:

  案例分析

  1)有效。甲公司与乙公司签订《工程建设监理合同》符合合同成立的法定要件,应为有效合同。《监理承诺书》系监理合同的组成部分,因此,监理合同和承诺书所约定条款对双方都有约束力,双方都应按合同约定全面履行各自的义务。

  2)应当承担违约责任。虽然存在施工方案有部分变更、下雨等诸多因素,但这些情况在确定工期时乙公司应有所考虑。如果乙公司没有足够的证据证明工程未达到省优标准的原因系第三方所致,则应按照合同约定承担监理费10%的赔偿责任。

  52 建设工程施工合同转包与分包的法律效力

  (1)案例背景

  甲方某医院与乙方某建筑工程公司签订了一份建筑8层门诊大楼的建设工程合同,约定:乙方包工包料,工程完工后甲方支付工程款。合同订立后,乙方将门诊大楼的施工任务包给了丙工程队,甲方驻工地代表发现后未加阻止。工程完工后,甲乙双方对门诊大楼进行验收,发现该楼存在多处水管漏水,部分房间地板裂缝。于是,甲方要求乙方返工,并赔偿损失。乙方认为,门诊大楼已经包给丙工程队施工,甲知道并未加以制止,应视为同意。因此,门诊大楼质量不合格的责任应由丙工程队承担。同时,乙方认为,工程已经完工,甲方应当按照合同约定支付工程款。

  (2)争议问题

  1)乙方将门诊大楼的施工任务包给丙工程队的行为是何种性质的行为,是否合法?

  2)乙方应否对门诊大楼的质量不合格承担责任?

  3)若乙方仅将门诊大楼的水电工程包给丙工程队且经过了甲的同意,这种行为是否合法?在此情况下,门诊大楼质量不合格的责任应由谁承担?

  参考解析:

  1)乙方将门诊大楼的施工任务包给丙工程队的行为属于转包。转包是指施工单位以盈利为目的,将承包的工程转给其他施工单位,自己不对工程承担法律责任的行为。乙方将自己承包的建设门诊大楼的施工任务全部包给丙方,构成转包行为。按照《合同法》第272条规定,承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人。因此,转包行为是违法行为。即使甲方知道后没有加以制止,转包行为也是不合法的。

  2)乙方应当对门诊大楼的质量不合格承担责任。乙方是建设工程合同中的承包人,而丙方与甲方并不存在合同关系。乙方将门诊大楼的施工任务转包给丙方,属于违约行为,因此,乙方应就门诊大楼的质量不合格向甲方承担责任。

  3)乙方仅将门诊大楼的水电工程包给丙方的行为属于分包。分包是指经发包人同意后,依法将其承包的部分工程交给第三人完成的行为。乙将水电工程分包给丙方,经过了甲方的同意,因此,该分包行为合法。按照《合同法》第272条规定,在合法分包的情况下,第三人就其完成的工作成果与施工承包人向发包人承担连带责任。因此,丙方应当与乙方对实验楼的工程质量承担连带责任。

    友情提示:考生可进入环球网校招标师考试频道招标师考试论坛,与广大考友一起交流学习!

    编辑推荐:

    2015年招标师《合同管理》新教材知识汇总

    2015年招标师考试 准考证打印时间及入口汇总

    2015招标师《专业知识与法规》历年试题精选汇总

    2015年招标师考试《专业实务》热身练习汇总  

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

招标师资格查询

招标师历年真题下载 更多

招标师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部