2016年一级建造师考试《建筑工程》备考练习卷二与答案

　　【摘要】环球网校一级建造师考试频道，为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试，特地整理一级建造师考试相关练习题，并附参考答案与解析，本文为：2016年一级建造师考试《建筑》备考练习卷二与答案，希望各位一级建造师考生通过做练习题提高自己。更多资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

　　11、较适用于外形复杂或异形混凝土及冬期施工的混凝土工程的模板是(　　)。

　　A.木模板

　　B.组合钢模板

　　C.散支散拆胶合板模板

　　D.钢框木(竹)胶合板模板

　　12、关于抹灰工程材料的技术要求，以下表述错误的是(　　)。

　　A.砂子宜选用特细砂

　　B.磨细石灰粉的熟化期不应少于3d

　　C.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d

　　D.抹灰用的水泥其强度等级应不小于32.5MPa

　　13、板材隔墙施工中，支设临时方木紧后工作是(　　)。

　　A.放线

　　B.安装隔墙板

　　C.配置胶粘剂

　　D.安装门窗框

　　14、建筑地面工程施工中，整体面层施工后，养护时间不应小于(　　)d。

　　A.7

　　B.14

　　C.21

　　D.28

　　15、隐框玻璃幕墙玻璃板块安装完成后，应进行隐蔽工程验收，验收后应及时进行(　　)。

　　A.涂刷防锈漆

　　B.安装其夹具的支承装置

　　C.密封胶嵌缝

　　D.防渗漏处理

　　16、在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为(　　)年。

　　A.1

　　B.2

　　C.3

　　D.4

　　17、目前我国对建筑安全生产的管理主要是针对(　　)。

　　A.质量问题

　　B.技术事故

　　C.环境事故

　　D.生产事故

　　18、关于幕墙工程技术的说法，错误的是(　　)。

　　A.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触

　　B.硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用

　　C.除全玻幕墙外，不应在现场打注硅酮结构密封胶

　　D.采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝不得采用硅酮结构密封胶

　　19、根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的规定，(　　)主要来源于混凝土防冻剂等外加剂及防火板中的阻燃剂等。

　　A.苯

　　B.甲醛

　　C.氡

　　D.氨

　　20、《玻璃幕墙工程技术规范》规定，当高层建筑的玻璃幕墙安装与主体结构施工交叉作业时，在距离地面约(　　)m高度处，应设置挑出宽度不小于6m的水平防护网。

　　A.1.5

　　B.2

　　C.2.5

　　D.3

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　多项选择题(共l0题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　21、结构的功能要求中，(　　)概括称为结构的可靠性。

　　A.整体性

　　B.安全性

　　C.适用性

　　D.耐久性

　　E.经济性

　　22、常见建筑结构体系中，平板网架的优点是(　　)。

　　A.平面布置灵活

　　B.杆件主要承受轴向力，受力合理

　　C.节约材料

　　D.抗震性能好

　　E.整体性能好

　　23、关于建筑工程施工现场灭火器设置要求的表述，正确的是(　　)。

　　A.灭火器应设置在明显的地点

　　B.灭火器的铭牌必须朝外

　　C.手提式灭火器设置在挂钩、托架上或灭火器箱内，其顶部离地面高度应小于1.O0m，底部离地面高度不宜小于0.15m

　　D.设置的挂钩、托架上或灭火器箱内的手提式灭火器要竖直向上设置

　　E.灭火器不得设置在环境温度超出其使用温度范围的地点

　　24、根据防火涂料所用的分散介质，可分为(　　)。

　　A.膨胀型防火涂料

　　B.隧道防火涂料

　　C.溶剂型防火涂料

　　D.水性防火涂料

　　E.非膨胀型防火涂料

　　25、工程测量仪器中的水准仪主要由(　　)组成。

　　A.望远镜

　　B.水平度盘

　　C.光电测距仪

　　D.水准器

　　E.基座

　　26、防水卷材的温度稳定性常用(　　)指标表示。

　　A.拉伸强度

　　B.脆性温度

　　C.耐热度

　　D.耐老化性

　　E.耐热性

　　27、建筑石膏的技术要求包括(　　)。

　　A.组成

　　B.物理力学性能

　　C.放射性核素限量

　　D.限制成分含量

　　E.抗压强度

　　28、网络计划的应用程序中，编制可行网络计划阶段的步骤包括(　　)。

　　A.检查与修正

　　B.可行网络计划编制

　　C.编制施工方案

　　D.确定网络计划目标

　　E.控制和调整

　　29、建筑工程预付款额度的确定方法包括(　　)。

　　A.经验法

　　B.综合分析法

　　C.数学计算法

　　D.德尔菲法

　　E.百分比法

　　30、根据《钢结构工程施工质量验收规范》的规定，钢结构焊接工程的焊缝感观应达到(　　)的要求。

　　A.焊道与基本金属间过渡较平滑

　　B.焊渣和飞溅物基本清理干净

　　C.外形均匀、成型较好

　　D.焊道与焊道之间过渡较平滑

　　E.焊缝表面有气孔、夹渣缺陷

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　案例分析题(共5题，(一)、(二)、(三)题各20分，(四)、(五)题各30分)

　　31、【背景资料】

　　某住宅楼工程地下1层，地上18层，建筑面积22800m2。通过招标投标程序，某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方)按照《建设工程施工合同(示范文本)》(GF一2013一0201)签订了施工合同。合同总价款5244万元，采用固定总价一次性包死，合同工期400d。

　　施工中发生了以下事件：

　　事件1：发包方未与总承包方协商便发出书面通知，要求本工程必须提前60d竣工。

　　事件2：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费。但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承包方讨薪，并导致全面停工2d。

　　事件3：发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭，并及时办理了合法变更手续，总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元，发包方以固定总价包死为由拒绝签认。

　　事件4：在工程即将竣工前，当地遭遇了龙卷风袭击，本工程外窗玻璃部分破碎，现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了玻璃实际修复费用51840元，临时设施及停窝工损失费178000元的索赔资料，但发包方拒绝签认。

　　【问题】

　　1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期是否合法?说明理由。

　　2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。

　　3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。

　　4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定?分别说明理由。

　　32、【背景资料】

　　某建设单位新建办公楼，与甲施工单位签订施5-总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材，多功能厅隔墙设计做法为石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件：

　　事件1：建设单位将该工程所有门窗单独发包，并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。

　　事件2：装饰装修施工时，甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施5-。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。

　　事件3：施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设，两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进，直至全部封闭;石膏板用自攻螺钉固定，先固定板四边，后固定板中部，钉头略埋入板内，钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误，责令修改后重新报审。

　　事件4：工程完工后进行室内环境污染物浓度检测，结果不达标，经整改后再次检测达到相关要求。

　　【问题】

　　1.事件1中，建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。

　　2.事件2中，交叉作业安全控制应注意哪些要点?

　　3.事件3中，指出石膏板安装施工方法中的不妥之处，写出正确做法。

　　4.事件4中，室内环境污染物浓度再次检测时，应如何取样?

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　33、【背景资料】

　　某工程项目难度较大，技术含量较高，经有关招标投标主管部门批准采用邀请招标方式招标。业主于2012年1月20日向符合资质要求的A、B、C三家承包商发出投标邀请书，A、B、C三家承包商均按招标文件的要求提交了投标文件，最终确定8承包商中标，并于2012年4月30日向B承包商发出了中标通知书。之后由于工期紧，业主口头指令8承包商先做开_r-准备，再签订工程承包合同。B承包商按照业主要求进行了施工场地平整等一系列准备工作，但业主迟迟不同意签订工程承包合同。2012年6月1日，业主又书面函告B承包商，称双方尚未签订合同，将另行确定他人承担本项目施工任务。B承包商拒绝了业主的决定。后经过双方多次协商，才于2012年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元，工期12个月，竣工日期2013年10月30日，承包合同另外规定：

　　(1)工程预付款为合同总价的25%。

　　(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构(配)件价值相当于工程预付款时起扣，每月以抵充工程款的方式陆续收回，主要材料及构(配)件比重按60%考虑。

　　(3)除设计变更和其他不可抗力因素外，合同总价不作调整。

　　(4)材料和设备均由B承包商负责采购。

　　(5)工程保修金为合同总价的5%，在工程结算时一次扣留，工程保修期为正常使用条件下，建筑工程法定的最低保修期限。

　　经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月～第12月)见下表。

　　本工程按合同约定按期竣工验收并交付使用。在正常使用条件下，2011年3月30日，使用单位发现屋面局部漏水，需要维修，B承包商认为此时工程竣工验收交付使用已超过3年，拒绝派人返修。业主被迫另请其他专业防水施工单位修理，修理费为5万元。

　　【问题】

　　1.指出本案招标、投标过程中哪些文件属于要约邀请、要约和承诺。

　　2.业主迟迟不与B承包商签订合同，是否符合《招标投标法》的规定?说明理由。

　　3.在业主以尚未签订合同为由另行确定他人承担本项目施工任务时，B承包商可采取哪些保护自身合法权益的措施?

　　4.本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1月～第7月份合计以及第8、9、10月，业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)

　　5.B承包商是否仍应对该屋面漏水承担质量保修责任?说明理由。屋面漏水修理费应由谁承担?

　　34、【背景资料】

　　某工程的施工合同工期为16周，项目监理机构批准的施工进度计划如下图所示(时间单位：周)。各工作均按匀速施工。施工单位的报价单(部分)见下表。

　　工程施工到第4周末时进行进度检查，发生如下事件：

　　事件1：A工作已经完成，但由于设计图纸局部修改，实际完成的工程量为840m3，工作持续时间未变。

　　事件2：B工作施工时，遇到异常恶劣的气候，造成施工单位的施工机械损坏和施工人工窝工，损失1万元，实际只完成估算工程量的25%。

　　事件3：C工作为检验检测配合工作，只完成了估算工程量的20%，施工单位实际发生检验检测配合工作费用5000元。

　　事件4：施工中发现地下文物，导致D工作尚未开始，造成施工单位自有设备闲置4个台班，台班单价为300元/台班、折旧费为100元/台班。施工单位进行文物现场保护的费用为1200元。

　　【问题】

　　1.根据第4周末的检查结果，在上图中绘制实际进度前锋线，逐项分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响，并说明理由。

　　2.若施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期多长时间?为什么?

　　3.施工单位是否可以就事件2和事件4提出费用索赔?为什么?可以获得的索赔费用是多少?

　　4.事件3中C工作发生的费用如何结算?

　　5.前四周施工单位可以得到的结算款为多少元?

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　35、【背景资料】

　　某高校新建一栋办公楼和一栋实验楼，均为现浇钢筋混凝土框架结构。办公楼地下1层、地上11层，建筑檐高48m;实验楼6层，建筑檐高22m。建设单位与某施工总承包单位签订了施工总承包合同。合同约定：(1)电梯安装工程由建设单位指定分包;(2)保温工程保修期限为10年。

　　施工过程中，发生了下列事件：

　　事件1：总承包单位上报的施工组织设计中，办公楼采用1台塔式起重机;在七层楼面设置有自制卸料平台;外架采用悬挑脚手架，从地上2层开始分三次到顶。实验楼采用1台物料提升机;外架采用落地式钢管脚手架。监理工程师按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)的规定，要求总承包单位单独编制与之相关的专项施工方案并上报。

　　事件2：实验楼物料提升机安装总高度26m，采用一组缆风绳锚固。与各楼层连接处搭设卸料通道，与相应的楼层连通后，仅在通道两侧设置了临边安全防护设施，地面进料口处仅设置安全防护门，且在相应位置挂设了安全警示标志牌。监理工程师认为安全设施不齐全，要求整改。

　　事件3：办公楼电梯安装工程早于装饰装修工程施工完，提前由总监理工程师组织验收，总承包单位未参加。验收后电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。整体工程完成时，电梯安装单位已撤场，由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

　　事件4：总承包单位在提交竣工验收报告的同时，还提交了《工程质量保修书》，其中保温工程保修期按《民用建筑节能条例》的规定承诺保修5年。建设单位以《工程质量保修书》不合格为由拒绝接收。

　　【问题】

　　1.事件1中，总承包单位必须单独编制哪些专项施工方案?

　　2.指出事件2中错误之处，并分别给出正确做法。

　　3.指出事件3中错误之处，并分别给出正确做法。

　　4.事件4中，总承包单位、建设单位做法是否合理?

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　参考答案

　　1-10ADDAC BBABB

　　11-20AACAC BDDDD

　　21BCD 22BCDE 23ABDE 24CD 25ADE

　　26BCE 27ABCD 28AB 29CE 30ABCD

　　1.事件1中，发包方以通知书形式要求提前工期不合法。

　　理由：施工单位(总承包方)与房地产开发公司(发包方)已签订合同，合同当事人欲变更合同须征得对方当事人的同意，发包方不得任意压缩合同约定的合理工期。

　　2.事件2中，作业班组直接向总承包方讨薪合法。

　　理由：总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订的合同虽然属于无效合同，但是作业班组完成了施工，有权向总承包方讨薪。

　　3.事件3中，发包方拒绝签认设计变更增加费不违约。

　　理由：根据《合同通用条款》的规定，总承包方在确认设计变更后14d内不提出设计变更增加款项的，视为该项设计变更不涉及合同价款变更。总承包方是在设计变更施工3个月后才提出设计变更报价，已超过合同约定的期限。因此，发包方有权拒绝签认。

　　4.事件4中，总承包方提出的各项请求是否符合约定以及理由如下：

　　(1)玻璃实际修复费用的索赔请求符合约定。

　　理由：不可抗力发生后，工程本身的损害所造成的经济损失由发包方承担。

　　(2)临时设施损失费的索赔请求不符合约定。

　　理由：不可抗力发生后，工程所需的清理、修复费用由承包人承担。

　　(3)停窝工损失费的索赔请求不符合约定。

　　理由：不可抗力发生后，停工损失由承包人承担。

　　1.事件1中，建设单位将门窗单独发包不合理。

　　理由：《建设工程质量管理条例》规定，发包人不应将应当由一个承包单位完成的建设工程分解成若干部分后分别发包给不同的承包单位。

　　2.事件2中，交叉作业安全控制应注意的要点：

　　(1)交叉作业人员不允许在同一垂直方向上操作，要做到上部与下部作业人员的位置错开，使下部作业人员的位置处在上部落物的可能坠落半径范围以外，当不能满足要求时，应设置安全隔离层进行防护。

　　(2)在拆除模板、脚手架等作业时，作业点下方不得有其他作业人员，防止落物伤人。拆下的模板等堆放时，不能过于靠近楼层边沿，应与楼层边沿留出不小于1m的安全距离，码放高度也不宜超过1m。

　　(3)结构施工自二层起，凡人员进出的通道口都应搭设符合规范要求的防护棚，高度超过24m的交叉作业，通道口应设双层防护棚进行防护。

　　3.事件3中，石膏板安装施工方法中的不妥之处及正确做法如下：

　　(1)不妥之处：隔墙面板横向铺设;

　　正确做法：石膏板应竖向铺设。

　　(2)不妥之处：两侧对称、分层由下至上逐步安装;

　　正确做法：在一侧板安装好后，进行隔声、保温、防火材料的填充，再封闭另一侧板。

　　(3)不妥之处：石膏板用自攻螺钉先固定板四边，后固定板中部;

　　正确做法：安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。

　　4.事件4中，室内环境污染物浓度再次检测时，抽检数量应增加1倍，并应包含同类型房间及原不合格房间。

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：

　　1.要约邀请：业主的投标邀请书;要约：投标文件;承诺：中标通知书。

　　2.不符合规定。根据《招标投标法》的规定，签订合同应在中标通知书发出后30d内。

　　3.B承包商可以采取的措施：

　　(1)继续要求业主签订合同。

　　(2)向招标监督管理机构投诉。

　　(3)向约定的仲裁机构申请仲裁。

　　(4)向法院起诉。

　　4.本工程预付款为：6240万元×25%=1560万元。本工程起扣点为：6240-1560/60%=3640万元，从第9个月起开始扣。

　　第1月～第7月合计：3000万元;

　　第8个月：420万元;

　　第9个月：510-(3930-3640)×60%=336万元;

　　第10个月：770-770×60%=308万元。

　　5.承包人应承担屋面漏水保修责任，因为未过法定期，法定期是5年。修理费用由B承包人承担。

　　1.根据第4周末的检查结果，实际进度前锋线如下图所示。

　　分析B、C、D三项工作的实际进度对工期的影响及其理由：

　　(1)B工作拖后1周，不影响工期。

　　理由：B工作总时差为1周。

　　(2)C工作拖后I周，不影响工期。

　　理由：C工作总时差为3周。

　　(3)D工作拖后2周，影响工期2周。

　　理由：D工作总时差为零(或D工作为关键工作)。

　　2.施工单位在第4周末就B、C、D出现的进度偏差提出工程延期的要求，项目监理机构应批准工程延期2周。

　　理由：施工中发现地下文物造成D工作拖延，不属于施工单位责任，且D工作属于关键工作。

　　3.(1)对施工单位是否可以就事件2和事件4提出费用索赔的判断及其理由如下：

　　1)事件2不能索赔费用。

　　理由：异常恶劣的气候造成施工单位施工机构损坏和施工人工窝工的损失不能索赔。

　　2)事件4可以索赔费用。

　　理由：施工中发现地下文物不属于施工单位原因。

　　(2)施工单位可获得的索赔费用为4×100+1200=1600元。

　　4.事件3中C工作发生的费用不予结算，因施工单位对c工作的费用没有报价，故认为该项费用已分摊到其他相应项目中。

　　5.前4周施工单位可以得到的结算款的计算：

　　A工作可以得到的结算款：840×300=252000元。

　　B工作可以得到的结算款：1200×25%×320=96000元。

　　D工作可以得到的结算款：4×100+1200=1600元。

　　前4周施工单位可以得到的结算款为：252000+96000+1600=349600元。

　　1.事件1中，总承包单位必须单独编制专项施工方案的工程：塔式起重机的安装、拆卸;采用塔式起重机进行安装的工程;自制卸料平台工程;悬挑脚手架工程;物料提升机的安装、拆卸;落地式钢管脚手架工程。

　　2.事件2中错误之处及正确做法如下：

　　(1)错误之处：物料提升机安装总高度26m，采用一组缆风绳锚固。

　　正确做法：物料提升机采用不少于2组缆风绳锚固。

　　(2)错误之处：仅在通道两侧设置了临边安全防护设施。

　　正确做法：在卸料通道两侧应按临边防护规定设置防护规定设置防护栏杆及挡脚板;各层通道口处都应设置常闭型的防护门。

　　(3)错误之处：地面进料口处仅设置安全防护门。

　　正确做法：地面进料口处设置常闭型安全防护门，搭设双层防护棚，防护棚的尺寸应视架体的宽度和高度而定，防护棚两侧应封挂安全立网。

　　3.事件3中错误之处及正确做法如下：

　　(1)错误之处：总承包单位未参加总监理工程师组织电梯安装工程验收。

　　正确做法：电梯安装工程属于分部工程，应由总监理工程师组织，施工单位(包括总承包和电梯安装分包单位)项目负责人和技术、质量负责人等进行验收。

　　(2)错误之处：电梯安装单位将电梯工程有关资料移交给建设单位。

　　正确做法：电梯安装单位应将电梯工程有关资料移交给施工总承包单位，由施工总承包单位统一汇总后移交给建设单位，再由建设单位上交到城建档案馆。

　　(3)错误之处：由建设单位组织，监理、设计、总承包单位参与进行了单位工程质量验收。

　　正确做法：由建设单位(项目)负责人组织施工单位(含电梯安装分包单位)、设计单位、监理单位等项目负责人进行验收。

　　4.事件4中总承包单位做法不合理。

　　理由：合同约定保温工程保修期10年，总承包单位在《工程质量保修书》中承诺保修期5年短于合同约定。

　　事件4中建设单位做法合理。

　　理由：工程质量保修期限需要同时不得低于法规规定的最低保修期限和合同约定的期限。工程质量保修书中承诺保修期5年短于合同约定，所以拒收是合理的。

环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐：