当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师模拟试题 > 2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4)

2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4)

更新时间:2016-05-06 15:20:47 来源:环球网校 浏览1317收藏658

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要   【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  一 、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  (1)对所有权中占有权的表述中,不正确的是(  )。

  A. 占有权是指对财产实际掌握、控制的权能

  B. 占有权是行使物的使用权的唯一条件

  C. 占有权是所有人行使财产所有权的一种方式

  D. 占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去

  (2)债权人只能向特定的人主张自己的权利,债务人也只需向享有该项权利的特定人履行义务,即债的(  )。

  A. 固定性 B. 排他性 C. 相对性 D. 有偿性

  (3)施工现场大气污染的防治重点是防治(  )污染。

  A. 扬尘 B. 粉尘 C. 悬浮颗粒 D. 硫化物

  (4)法人的(  )是确定法律管辖的依据。

  A. 名称 B. 财产来源 C. 场所 D. 组织机构

  (5)建设工程法律具有(  )的特点,虽然其主要是经济法的组成部分,但还包括了行政法、民法、商法等的内容。

  A. 广泛性 B. 综合性 C. 具体性 D. 适应性

  (6)对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起(  )日内向人民法院提起诉讼。

  A. 3 B. 7 C. 15 D. 21

  (7)企业法人依法经(  )核准登记后取得法人资格。

  A. 税务机关 B. 卫生局 C. 县级以上人民政府 D. 工商行政管理机关

  (8)关于综合应急预案的表述中,正确的是(  )。

  A. 包括应急处置程序、应急处置要点等内容

  B. 包括应急组织机构与职责、预防措施等内容

  C. 包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序等内容

  D. 包括危险性分析、可能发生的事故特征等内容

  (9)关于噪声污染防治的表述,不正确的是(  )。

  A. 在医院附近,禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业

  B. 因燃气管道抢修、抢险作业要求,可以在夜间连续作业

  C. 环境影响报告书中,应当有该建设项目所在地单位和居民的意见

  D. 建设工程必须夜间施工的,施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报

  (10)2010年7月6日,某建筑公司的司机将自己所驾驶的该建筑公司运送沥青混凝土的运输车开进了施工现场附近的一条小河里进行清洗,该行为属于(  )。

  A. 合法行为,洗车是司机的权利

  B. 违法行为,违反了《水污染防治法》中关于防止地表水污染的规定

  C. 违法行为,违反了《水污染防治法》中关于防止地下水污染的规定

  D. 违法行为,违反了《固体废物污染环境防治法》

  (11)生产经营单位申请应急预案备案,应当提交的材料不包括(  )。

  A. 应急预案危险性分析 B. 应急预案文本及电子文档

  C. 应急预案备案申请表 D. 应急预案评审或者论证意见

  (12)特种作业人员伪造、涂改特种作业操作证或者使用伪造的特种作业操作证的,(  )。

  A. 给予警告,并处1000元以上5000元以下的罚款

  B. 给予警告,并处2000元以上10000元以下的罚款

  C. 处3年以下有期徒刑或者拘役 D. 处3年以上7年以下有期徒刑

  (13)关于合同法律特征的叙述中,有误的是(  )。

  A. 合同是一种非法律行为

  B. 合同的目的性在于设立、变更、终止民事权利义务关系

  C. 合同的成立必须有两个以上当事人;两个以上当事人不仅作出意思表示,而且意思表示是一致的

  D. 合同的当事人法律地位一律平等,双方自愿协商,任何一方不得将自己的观点、主张强加给男一方

  (14)下列关于建筑材料检验的说法,正确的是(  )。

  A. 对于建设单位提供的建筑材料,施工单位不必进行检验

  B. 检验合格的建筑材料未经总监理工程师签字,不得在工程上使用

  C. 施工单位应当按合同约定对建筑材料进行检验

  D. 设计单位应当对推荐的建筑材料负责检验

  (15)招标过程中,资格审查应主要审查潜在投标人或者投标人在(  )没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。

  A. 最近3年内 B. 连续3年内 C. 最近5年内 D. 连续5年内

  (16)各级建设行政主管部门把在建工程项目开工前(  )作为审查企业安全生产条件的重要内容之一。

  A. 是否投保建筑意外伤害保险情况 B. 是否投保工伤社会保险情况

  C. 是否投保医疗保险情况 D. 是否投保人身保险情况

  (17)企业在安全生产许可证有效期内,严格遵守有关安全生产的法律法规,未发生死亡事故的,安全生产许可证有效期届满时,经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,安全生产许可证有效期延期(  )年。

  A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

  (18)下列融资租赁合同出租人的义务中,出租人、出卖人、承租人可以约定,出卖人不履行买卖合同义务时,由承租人行使索赔的权利体现的义务是(  )。

  A. 向出卖人支付价金的义务 B. 保证承租人对租赁物占有和使用的义务

  C. 尊重承租人选择权的义务 D. 协助承租人索赔的义务

  (19)根据《节约能源法》的规定,用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具的,由产品质量监督部门责令限期改正;逾期不改正的,处(  )的罚款。

  A. 1000元以上1万元以下 B. 5000元以上5万元以下

  C. 1万元以上5万元以下 D. 1万元以上10万元以下

  (20)建设工程项目规划、选址、设计的重要依据是(  ),也是保证施工安全的重要因素和前提条件。

  A. 工程勘察 B. 工程勘察成果 C. 提供勘察文件 D. 工程概算

  (21)自然人的软件著作权,保护期为自然人终生及其死亡后(  )年,截止于自然人死亡后第50年的12月31日。

  A. 10 B. 20 C. 40 D. 50

  (22)某业主和承包商签订了施工合同甲,承包商和分包商签订了分包合同乙。为保证施工合同甲的认真履行,业主要求承包商提供保证人,则保证合同丁的当事人是(  )。

  A. 承包商和分包商 B. 承包商和保证人 C. 业主和保证人 D. 业主和承包商.

  (23)民事诉讼的(  )既表现在案件的受理上,又反映在裁判的执行上。

  A. 强制性 B. 专业性 C. 独立性 D. 程序性

  (24)省、自治区、直辖市建设行政主管部门或其授权的机构为(  )建造师执业资格的注册管理机构。

  A. 特级 B. 一级 C. 二级 D. 三级

  (25)经批准的建设项目需要使用国有建设用地的,建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件,向有批准权的(  )提出建设用地申请。

  A. 县级以上人民政府土地行政主管部门 B. 本级人民政府

  C. 省级人民政府建设行政主管部门 D. 国务院建设行政主管部门

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  (26)民事诉讼当事人中,(  ),是指对他人争议的诉讼标的有独立的请求权,或者虽无独立的请求权,但案件的处理结果与其有法律上的利害关系,而参加到原告、被告已经开始的诉讼中进行诉讼的人。

  A. 共同诉讼人 B. 第三人 C. 诉讼代理人 D. 律师

  (27)申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的,其设立由(  )审批。

  A. 国务院建设行政主管部门

  B. 国务院对外贸易经济行政主管部门

  C. 省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

  D. 省、自治区、直辖市人民政府对外贸易经济行政主管部门

  (28)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定,承包人应当按照协议书约定的开工日期开工。但承包人不能按时开工的,应当在协议书约定的开工日期前(  )d,以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。

  A. 3 B. 5 C. 7 D. 15

  (29)根据《劳动法》的规定,在(  )时,用人单位不可以随时解除劳动合同。

  A. 某单位司机李某因交通肇事罪被判处有期徒刑3年

  B. 某单位发现王某在试用期间不符合录用条件1

  C. 史某在工作期间严重失职,给单位造成重大损失

  D. 职工姚某无法胜任本岗位工作,经过培训仍然无法胜任

  (30)依据法律规定,(  )争议提起诉讼或仲裁的时限为4年。

  A. 跨国服务贸易合同 B. 国际货物买卖合同

  C. 基础设施项目承包合同 D. 知识产权许可使用合同

  (31)2011年8月1日,甲公司在某报刊登广告:“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台,每台售价5万元,有意购买者3日内到我公司付款 即可提货。”乙公司看到该广告后,于2011年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知:“车已售完。”下列说法正确的是(  )。

  A. 该广告属于要约邀请,甲公司不承担任何赔偿责任

  B. 该广告属于要约,甲公司应当承担违约责任

  C. 该广告属于要约,甲公司应当承担缔约过失责任

  D. 该广告属于要约,但甲公司并无过错,不承担赔偿责任

  (32)不属于施工总承包企业资质序列类别的是(  )。

  A. 房屋建筑工程 B. 市政公用工程 C. 机电安装工程 D. 电信工程

  (33)某施工单位与采石场签订了石料供应合同,在合同中约定了违约责任。为确保合同履行,施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货,根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位(  )万元。

  A. 10 B. 7 C. 6 D. 4

  (34)货运合同当事人的权利义务中,托运人的权利包括(  )。

  A. 有条件的拒绝支付运费权 B. 妥善包装的权利 C. 告知的权利 D. 求偿权

  (35)招标人采用邀请招标方式的,应当向(  )个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。

  A. 2 B. 3 C. 5 D. 6

  (36)下列事故中,不属于较大事故的是(  )。

  A. 造成3人以上10人以下死亡的事故

  B. 造成10人以上50人以下重伤的事故

  C. 造成5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故

  D. 造成1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故

  (37)根据相关法律的规定,发包人根据确认的竣工结算报告向承包人支付工程竣工结算价款,同时应保留(  )左右的质量保证(保修)金。

  A. 1% B. 5% C. 8% D. 10%

  (38)《招标投标法》规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起(  )日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

  A. 10 B. 15 C. 20 D. 30

  (39)招标人采用邀请招标方式的,应发出投标邀请书,投标邀请书应当载明的事项不包括(  )。

  A. 招标人的名称和地址 B. 招标项目的技术要求

  C. 招标项目的性质、数量、实施地点和时间 D. 获取招标文件的办法

  (40)关于工程建设行业标准的制订、修订程序与复审的叙述中,错误的是( )。

  A. 工程建设行业标准的制订、修订程序,可以按准备、征求意见、送审和报批3个阶段进行

  B. 一般是5年复审1次

  C. 工程建设行业标准实施后,根据科学技术的发展和工程建设的实际需要,适时进行复审

  D. 一般是5年修订1次

  (41)关于上位法与下位法的叙述,不正确的是(  )。

  A. 法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式

  B. 地方性法规的效力,高于本级和下级地方政府规章

  C. 行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和部门规章,高于地方性法规

  D. 省、自治区人民政府制定的规章的效力,高于本行政区域内的较大的市人民政府制定的规章

  (42)当事人申请撤销裁决的,应当自收到裁决书之日起6个月内向(  )提出。

  A. 仲裁机构所在地的基层人民法院 B. 仲裁机构所在地的中级人民法院

  C. 仲裁机构所在地的高级人民法院 D. 最高人民法院

  (43)临时用电组织设计由(  )组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。

  A. 电气工程技术人员 B. 项目负责人 C. 施工单位技术负责人 D. 监理工程师

  (44)在仲裁过程中,仲裁庭不受任何行政机关、社会团体和个人的干涉,也不受其他仲裁机构的干涉,体现出仲裁的(  )。

  A. 独立性 B. 保密性 C. 专业性 D. 自愿性

  (45)《安全生产许可证条例》规定,转让安全生产许可证的,没收违法所得,处(  )的罚款,并吊销其安全生产许可证;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

  A. 2万元以上10万元以下 B. 5万元以上10万元以下

  C. 10万元以上20万元以下 D. 10万元以上50万元以下

  (46)根据《建筑施工场界噪声限值》(GB12523--1990)的规定,装修施工阶段昼间的噪声限制值是(  )dB。

  A. 55 B. 62 C. 70 D. 75

  (47)按照《建设工程施工合同文本》的规定,工程具备隐蔽条件或达到专用条款约定的中间验收部位,施工单位进行自检,并在隐蔽或中间验收前(  )h以书面形式通知监理工程师验收。

  A. 8 B. 12 C. 24 D. 48

  (48)行政机关拒绝履行判决、裁定的,第一审人民法院可以采取的措施中不正确的是(  )。

  A. 对应当归还的罚款或者应当给付的赔偿金,通知银行从该行政机关的账户内划拨

  B. 规定期限内不执行的,从期满之日起,对该行政机关按月处50元至100元的罚款

  C. 向该行政机关的上一级行政机关或者监察、人事机关提出司法建议

  D. 拒不执行判决、裁定,情节严重构成犯罪的,依法追究主管人员和直接责任人员的刑事责任

  (49)我国目前对建设工程开工条件的审批,存在着颁发施工许可证和批准(  )两种形式。

  A. 可行性研究报告 B. 开工报告 C. 建设工程规划许可证 D. 建设用地规划许可证

  (50)根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定,特别重大事故是指(  )。

  A. 造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失

  B. 造成10人以上死亡,或者50人以上重伤,或者5000万元以上直接经济损失

  C. 造成5人以上死亡,或者30人以上重伤,或者2000万元以上直接经济损失

  D. 造成2人以上死亡,或者10人以上重伤,或者500万元以上直接经济损失

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  (51)对于因故中止施工的,(  )应当按照规定的时限向发证机关报告,并按照规定做好建设工程的维护管理工作,以防止建设工程在中止施工期间遭受不必要的损失,保证在恢复施工时可以尽快启动。

  A. 建设单位 B. 施工单位 C. C一设计单位 D. 总监理工程师、

  (52)《民法通则》规定,无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其(  )。

  A. 指定代理人 B. 委托代理人 C. 意定代理人 D. 法定代理人

  (53)根据《劳动法》的规定,以下关于女职工特殊保护的表述,错误的是(  )。

  A. 女职工生育享受不少于75d的产假

  B. 不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第3级体力劳动强度的劳动

  C. 对怀孕7个月以上的女职工,不得安排其延长工作时间和夜班劳动

  D. 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动争其他禁忌从事的劳动

  (54)省、自治区、直辖市人民政府文物行政主管部门或者国务院文物行政主管部门应当自收到申领文物保护工程资质证书申请之日起(  )个工作日内做出批准或者不批准的决定。

  A. 10 B. 15 C. 30 D. 60

  (55)某工程项目施工合同于2011年6月5日签订,该工程的开工报告于2011年6月15日批准,工程于2011年7月10日正式开工。建 设单位最迟应当于(  )前,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

  A. 2011年6月15日 B. 2011年6月30日 C. 2011年7月10日 D. 2011年7月15日

  (56)资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质的情形不包括(  )。

  A. 资质证书有效期届满,未依法申请延续的 B. 建筑业企业依法终止的

  C. 以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的

  D. 建筑业企业资质依法被撤销、撤回或吊销的

  (57)甲建筑公司本身不具备所承揽项目的资质,为了中标,借用了乙建筑公司的资质。2010年8月,甲建筑公司所承建的工程竣工。但是,建设单位以甲建筑公司违法借用资质为名,提出所签订的合同无效,不予支付工程款,对此,下列说法中正确的是(  )。

  A. 所签的合同无效,建设单位必须支付工程款

  B. 所签的合同无效,建设单位可以不支付工程款

  C. 所签的合同无效,如果该工程经验收合格,建设单位必须支付工程款

  D. 所签的合同有效,建设单位必须支付工程款

  (58)关于合同变更的叙述中,不正确的是(  )。

  A. 当事人协商一致,可以变更合同

  B. 当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定已变更

  C. 合同变更须遵循法定的程序

  D. 如果双方当事人就变更事项达成一致意见,则变更后的内容取代原合同的内容,当事

  人应当按照变更后的内容履行合同

  (59)根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以(  )之日为竣工日期。

  A. 转移占有建设工程 B. 发包人支付工程价款 C. 承包人提交验收报告 D. 竣工验收合格

  (60)发明专利申请自申请日起(  )内,国务院专利行政主管部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。

  A. 1年 B. 18个月 C. 2年 D. 3年

  (61)某施工企业于2011年3月7日向钢材厂发函:“我公司欲以3150元/t的价格购买50t、φ20螺纹钢,若有意出售请于2011年 3月15日前回复。”钢材厂于2011年3月9日收到该信函,但由于公司放假,公司销售部经理于2011年3月10日才知悉信件内容。根据《合同法》的相 关规定,施工企业发出的函件(  )。

  A. 属于要约,于2011年3月7日生效 B. 属于要约,于2011年3月9日生效

  C. 属于要约,于2011年3月10日生效 D. 属于要约邀请,于2011年3月9日生效

  (62)《民法通则》规定,在诉讼时效期间的最后(  )个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。

  A. 6 B. 8 C. 9 D. 10

  (63)《建设工程质量管理条例》规定,建设单位未取得施工许可证或者开工报告未经批准,擅自施工的,责令停止施工,限期改正,处以工程合同价款(  )的罚款。

  A. 1%以上2%以下 B. 2%以下 C. 5% D. 5000元以上30000元以下

  (64)追溯判断发生事故原因和事故责任人责任的客观物质基础是(  )。

  A. 事故现场 B. 事故人员伤亡情况 C. 事故报告 D. 事故发生时间

  (65)某体育大学公开招标兴建一座体育场,招标文件规定投标截止日期为2011年3月20日,甲公司的投标书于2011年3月21日送达。对于此投标书,评标委员会应当(  )。

  A. 接受 B. 审查合格后接受 C. 审查不合格后拒收 D. 拒收

  (66)根据合同当事人之间的权利义务是否存在对价关系,可以将合同分为(  )。

  A. 主合同与从合同 B. 要式合同与不要式合同 C. 有偿合同与无偿合同 D. 双务合同和单务合同

  (67)产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当制订意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地(  )备案。

  A. 县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门 B. 市级人民政府

  C. 市级人民政府建设行政主管部门 D. 省级人民政府环境保护行政主管部门

  (68)委托代理中,委托书授权不明的,(  )。

  A. 由被代理人和第三人负连带责任

  B. 由代理人向第三人承担全部法律责任

  C. 由代理人和第三人负连带责任

  D. 被代理人应当向第三人承担民事责任,代理人负连带责任

  (69)《工程建设项目招标代理机构资格认定办法》规定,未取得资格认定承担工程招标代理业务的,该工程招标代理无效,由(  )的建没行政主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款。

  A. 招标人所在地 B. 招标工程所在地 C. 中标人所在地 D. 合同签订地

  (70)《建筑法》规定,保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用,维护使用者合法权益的原则确定。具体的保修范围和最低保修期限(  )。

  A. 由国务院规定 B. 由双方协商决定 C. 由法律规定 D. 在建设工程承包合同中约定

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  (1)建设工程项目通常具有(  )等特点。

  A. 投资小 B. 政府监管严格 C. 技术要求高 D. 建造周期长 E. 协作关系复杂

  (2)关于转托他人代理的表述,正确的是(  )。

  A. 委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的,应当事先取得被代理人的同意

  B. 代理人为处理代理事务,为被代理人选任其他人进行代理的被称为复代理

  C. 复代理所基于的代理称为本代理,由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人

  D. 在紧急情况下,为了保护被代理人的利益而转托他人代理的被代理人不承担民事责任事先没有取得被代理人同意的,应当在事后及时告诉被代理人,如果被代理人不同意,由代理人对自已所转托的人的行为负民事责任

  (3)《招标投标法》规定,招标人采用公开招标方式的,应当发布招标公告。招标公告应当载明(  )等事项。

  A. 招标人的名称和地址 B. 获取招标文件的办法 C. 招标项目的技术要求

  D. 投标报价要求 E. 招标项目的性质、数量、实施地点和时间

  (4)《民事诉讼法》规定,(  )都可以被委托为诉讼代理人。

  A. 公民 B. 律师 C. 当事人的近亲属

  D. 有关的社会团体推荐的人 E. 所在单位推荐的人

  (5)生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同,分为(  )。

  A. 综合应急预案 B. 应急程序方案 C. 现场处置方案 D. 专项应急预案 E. 岗位应急方案

  (6)外观设计必须具备的条件包括(  )。

  A. 具有美感 B. 是对产品的外袁所做的设计

  C. 是形状、图案、色彩或者其结合的设计

  D. 是适合于工业上应用的新设计

  E. 对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案

  (7)下列事项中,法院应当认定与提起诉讼具有同等诉讼时效中断的效力的情况包括(  )等。

  A. 为主张权利而请宣告义务人失踪或死亡

  B. 申请诉前财产保全、诉后临时禁令等诉前措施

  C. 申请追加当事人或者被通知参加诉讼

  D. 申请终止执行 E. 申请破产、申报破产债权

  (8) 买受人支付价款的主要义务包括(  )。

  A. 买受人应当按照约定的地点支付价款

  B. 买受人接收多交部分的,按照合同的价格支付价款

  C. 买受人应当按照约定接受买卖标的物及其有关权利和单证

  D. 买受人应当按照约定的数额支付价款

  E. 买受人应当按照约定的时间支付价款

  (9)根据《注册建造师管理规定》的规定,申请延续注册的,应当提交的材料有(  )。

  A. 原注册证书 B. 注册建造师延续注册申请表 C. 注册证书复印件

  D. 申请人注册有效期内达到继续教育要求的证明材料

  E. 申请人与聘用单位签订的聘用劳动合同复印件或其他有效证明文件

  (10)《民事诉讼法》规定,人民法院应裁定中止执行的情形有(  )。

  A. 申请人表示可以延期执行的

  B. 案外人对执行标的提出确有理由异议的

  C. 被执行人隐匿可执行财产的

  D. 作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或承担义务的

  E. 作为一方当事人的法人或其他组织终止,尚未确定权利义务承受人的

  (11) 属于国务院建设主管部门负责实施的建筑业企业的资质许可的是(  )。

  A. 施工总承包序列特级资质、一级资质

  B. 水利、交通、信息产业方面的专业承包序列一级资质

  C. 铁路、民航方面的专业承包序列特级、一级资质

  D. 公路交通工程专业承包不分等级资质、城市轨道交通专业承包不分等级资质

  E. 国务院国有资产管理部门直接监管的企业及其下属一层级的企业

  (12)当事人承担违约责任应具备的条件不包括(  )。

  A. 合同当事人发生了违约行为,即有违反合同义务的行为

  B. 违约责任主要具有补偿性

  C. 违约责任是民事责任的一种形式

  D. 非违约方只需证明违约方的行为不符合合同约定,便可以要求其承担违约责任、而不需要证明其主观上是否具有过错

  E. 违约方若想免于承担违约责任,必须举证证明其存在法定的或约定的免责事由

  (13)承揽合同当事人的义务包括(  )。

  A. 按照合同约定完成承揽工作的义务

  B. 材料检验的义务 C. 验收工作成果的义务

  D. 接受监督检查和妥善保管工作成果等的义务

  E. 通知和保密的义务

  (14)下列选项中,仲裁的基本特点包括(  )等。

  A. 快捷性 B. 完整性 C. 保密性 D. 程序性 E. 独立性

  (15)对知识产权法律特征的表述中,正确的有(  )。

  A. 知识产权在空间上的效力并不是无限的,而要受到地域的限制

  B. 知识产权同其他财产所有权一样,具有绝对的排他性

  C. 只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性

  D. 知识产权没有时间限制,只要财产存在,权利就必然存在

  E. 知识产权仅在法律规定的期限内受到法律的保护,一旦超过法定期限,这一权利就自行消灭

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  (16) 《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑,其中主刑包括(  )。

  A. 拘役 B. 有期徒刑 C. 管制 D. 剥夺政治权利 E. 没收财产

  (17) 所谓噪声敏感建筑物,是指(  )、住宅等需要保持安静的建筑物。

  A. 医院 B. 学校 C. 体育馆 D. 机关 E. 科研单位

  (18)建设工程保险的索赔证据一般包括(  )。

  A. 法院的判决书 B. 建设工程合同 C. 事故照片

  D. 鉴定报告 E. 保单以及保单中规定的证明文件

  (19)《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则是(  )。

  A. 建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期

  B. 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以竣工验收合格之日为竣工日期

  C. 承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期

  D. 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以竣工验收合格之日为竣工日期

  E. 建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期

  (20) 根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定,(  )等施工招标项目应当公开招标。

  A. 国务院发展计划部门确定的国家重点建设项目

  B. 省、自治区、直辖市人民政府确定的各项建设项目

  C. 省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点建设项目

  D. 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目

  E. 全部使用国外资金投资或者国外资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目

  (21)《合同法》规定,导致合同无效的情形包括(  )。

  A. 损害社会公共利益 B. 违反法律、行政法规的推荐性规定

  C. 过失损害国家、集体或者第三人利益

  D. 一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益

  E. 以合法形式掩盖非法目的

  (22)下列可以作为抵押物的有(  )。

  A. 土地所有权

  B. 耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权

  C. 抵押人所有的房屋和其他地上定着物

  D. 抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产

  E. 抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物

  (23)发明应当具备的条件有(  )。

  A. 必须是具体的技术方案 B. 必须是利用自然规律的结果 C. 富有美感

  D. 适合于在工业上应用 E. 必须是一种能够解决特定技术问题做出的创造性构思

  (24)作为行政法调整对象的行政关系,主要包括(  )。

  A. 内部行政关系 B. 外部行政关系 C. 行政管理关系 D. 行政救济关系 E. 行政法制监督关系

  (25)根据《合同法》的规定,合同成立需具备的条件包括(  )。

  A. 存在两方以上的订约当事人

  B. 不得扰乱社会经济秩序,损害社会公共利益

  C. 当事人依法享有昏愿订立合同的权利,任何单位和个人不得非法干预

  D. 当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则

  E. 订约当事人对合同主要条款达成一致意见

  (26)根据《劳动合同法》的规定,劳动合同终止的情形包括(  )。

  A. 劳动者死亡 B. 被人民法院宣告失踪 C. 用人单位被依法宣告破产

  D. 劳动者严重违反公司章程 E. 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的

  (27)事故报告的内容应包括(  )。

  A. 事故发生单位概况 B. 事故的简要经过 C. 已经采取的措施

  D. 事故发生的时间、地点以及事故现场情况

  E. 事故已经造成或者可能造成的伤亡人数,不包括下落不明的人数

  (28)建设部《绿色施工导则》规定,水污染控制要点包括(  )。

  A. 保护地下水环境

  B. 在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施

  C. 采用隔水性能好的边坡支护技术

  D. 污水排放应委托有资质的单位进行废水水质检测,提供相应的污水检测报告

  E. 当基坑开挖抽水量大于30万立方米时,应进行地下水回灌

  (29)在人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内,禁止焚烧(  )以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

  A. 沥青、油毡 B. 橡胶、塑料 C. 皮革 D. 垃圾 E. 木材

  (30)某电力局在A、B两地同时建设两个变电站,分别签订了设计合同和设备供应合同。设计合同采用标准化范本,规定合同担保方式为定金担保,则该定金合同生效必须满足的条件包括(  )。

  A. 建设单位与设计单位书面的定金担保 B. 设计院将定金支付给建设单位

  C. 建设单位将定金支付给设计院 D. 建设单位将设计依据材料移交给设计院

  E. 设计院已开始设计工作

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2016年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关模拟试题,并附解析与参考答案,本文为2016年一级建造师《工程法规》阶段测试及答案(4),希望各位考生通过练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

  答案和解析

  一 、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  (1) :B (2) :C (3) :A (4) :C (5) :B (6) :C (7) :D (8) :C (9) :D (10) :B

  (11) :A (12) :A (13) :A (14) :C (15) :A (16) :A (17) :C (18) :D (19) :C (20) :B

  (21) :D (22) :C (23) :A (24) :C (25) :A (26) :B (27) :B (28) :C (29) :D (30) :B

  (31) :A (32) :D (33) :C (34) :A (35) :B (36) :C (37) :B (38) :D (39) :B (40) :D

  (41) :C (42) :B (43) :A (44) :A (45) :D (46) :B (47) :D (48) :B (49) :B (50) :A

  (51) :A (52) :D (53) :A (54) :C (55) :B (56) :C (57) :C (58) :B (59) :A (60) :D

  (61) :B (62) :A (63) :A (64) :A (65) :D (66) :C (67) :A (68) :D (69) :B (70) :A

  二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  (1) :B,C,D,E (2) :A,B,C,E (3) :A,B,E (4) :B,C,D,E (5) :A,C,D

  (6) :A,B,C,D (7) :A,C,E (8) :A,D,E (9) :A,B,D,E (10) :A,B,D,E

  (11) :A,B,D,E (12) :A,D,E (13) :A,B,D,E (14) :A,C,E (15) :A,B,C,E

  (16) :A,B,C (17) :A,B,D,E (18) :B,C,D,E (19) :A,C,E (20) :A,C,D

  (21) :A,D,E (22) :C,D,E (23) :A,B,E (24) :A,C,D,E (25) :A,E

  (26) :A,B,C,E (27) :A,B,C,D (28) :A,B,C,D (29) :A,B,C,D (30) :A,C

  编辑推荐:

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷一汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷二与答案汇总

  2016年一级建造师考试各科目备考练习卷第三套汇总

  环球网校小编友情提示:本文为:一级建造师论坛,可以与更多考生朋友学习、交流、互动!各位一级建造师考生,关注环球网校一级建造师考试频道,可获取更多免费试题与资料。小编持续更新相关资讯,欢迎关注。

分享到: 编辑:yangman

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

一级建造师资格查询

一级建造师历年真题下载 更多

一级建造师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

一级建造师各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部