2014年一级建造师法规及相关知识套题十

2014年报名专题　

    编辑寄语：

     小伙伴们，2014年一级建造师考试考试很快就会开始，环球网校一级建造师频道已经严阵以待。小编给大家整理了相关模拟题供大家参考。2014年一级建造师考试，环球网校一级建造师频道与您一路同行，一起来迎接新一轮的挑战吧!

　　一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

　　1、因工程事故外的其他事由受到刑事处罚，其重新注册的条件是( )。

　　A、自刑事处罚执行完毕之日起3年后可以重新注册　B、终生不得从事工程建设相关活动

　　C、自刑事处罚执行完毕之日起5年后可以重新注册

　　D、自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止满5年不得注册

　　2、法律关系三要素不包括( )。　A、主体　B、客体　C、权利　D、内容

　　3、无国籍人的民事行为能力，一般适用( )法律。　A、我国　B、居住国　C、任何国家　D、定居国

　　4、民事行为可以转化为民事法律行为的是( )。

　　A、不具备法律规定的生效条件民事行为　B、自始不发生法律效力的民事行为

　　C、发生法律效力的民事行为　D、不符合法律规定的有效条件的民事行为

　　5、乙公司不知道甲公司总经理被取消了代理资格，依据信任与其签订有关供货合同，该合同( )。

　　A、无效　B、经法定代表人追认后有效　C、待定　D、有效

　　6、受我国法律保护的知识产权的种类不包括( )。

　　A、专利　B、商标权　C、商业秘密　D、著作权

　　7、在我国，对从事建筑活动的建设工程企业实行( )制度。

　　A、资质等级许可　B、级别划分制度　C、营业登记制度　D、政府审查制度

　　8、《建设工程监理范围和规模标准规定》规定的成片开发建设的住宅小区工程指的是建筑面积在( )平方米以上的工程。

　　A、2万　B、3万　C、5万　D、10万

　　9、招标文件出售收费应合理，其自招标文件出售之日起至停止出售之日止的法定时间是( )。

　　A、不得少于5日　B、不得少于20日　C、不得少于5个工作日　D、最多5个工作日

　　10、招标人采用邀请招标方式的，应当向具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。其邀请的名额为( )。

　　A、不少于2个　B、3个以上　C、1～3家　D、5人以上单数

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

    2014年一级建造师模拟训练题《全科》汇总

    2014年一级建造师考试《市政工程》案例【汇总】

    2014年一级建造师《机电工程》考点[汇总]

    一级建造师考试历年真题（专题汇总）

　　11、评标委员会由7人组成，其中技术、经济方面的老师人数应该是( )。

　　A、3人　B、4人　C、5人　D、7人

　　12、招标人和中标人应当自( )，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

　　A、确定中标人之日起30日内　B、中标通知书发出之日起15日内

　　C、确定中标人之日起15日内　D、中标通知书发出之日起30日内

　　13、关于评标委员会组成条件正确的是( )。

　　A、招标人代表可以是评标委员会成员　B、有关技术、经济老师人数不应超过评标委员会成员总数的2/3

　　C、评标委员会成员不得少于5人

　　D、从事相关领域工作满8年并具有高级职称者即是评标委员会老师

　　14、招标代理机构是“依法设立、从事招标代理业务许提供相关服务的( )。

　　A、其他组织　B、代理组织　C、社会中介组织　D、招标管理组织

　　15、如果招标人在评标委员会提交评标报告后15日确定中标人，则向有关行政监督部门提交招投标情况书面报告的时间是( )。

　　A、评标委员会提交评标报告后30日内　B、自确定中标人之日起30日内

　　C、自发出中标通知书之日起15日内　D、投标有效期截至日前30日内

　　16、危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员任职的条件是( )。

　　A、经上级主管部门批准任命　B、由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格

　　C、通过集中方式进行安全生产教育和培训　D、熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程

　　17、事故现场死亡5人，根据《安全生产法》有关规定，企业发生安全事故的报告制度正确的是( )。

　　A、事故现场死亡5人，从业人员林某立即报告本单位负责人伤亡2人

　　B、企业负责人接到林某报告后立即向上级主管部门报告现场死亡2人

　　C、地方人民政府安全生产主管部门负责人接到报告后派人到现场了解情况

　　D、地方人民政府安全生产主管部门对责任单位调查后报告现场死亡2人

　　18、建设工程安全生产规章制度的核心是( )。

　　A、安全生产责任制度　B、群防群治制度　C、安全生产报告制度　D、安全生产教育培训制度

　　19、施工总承包单位和分包单位对建设工程的基础和结构主体部分的工程质量所承担的责任是( )。

　　A、总承包单位和分包单位承担连带责任　B、分包单位承担主要责任

　　C、总承包单位和分包单位根据合同约定承担责任　D、总承包单位承担全部责任

　　20、施工单位进行爆破作业过程中应该采取的安全措施是( )。

　　A、保证安全设施所需要的资金　B、向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素

　　C、与员工宿舍保持安全距离　D、安排专门人员进行现场安全管理

　　21、工程监理单位依法应当对这些安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点是其( )。

　　A、是否符合工程建设单位要求　B、是否符合工程设计图纸要求

　　C、是否符合工程监理工程师的要求　D、是否符合工程建设强制性标准

　　22、需要施工单位组织老师对专项施工方案进行论证、审查的工程包括( )。

　　A、起重吊装工程　B、高大模板工程　C、土方开挖工程　D、模板工程

　　23、安全施工技术交底的签字人是( )。

　　A、负责项目管理的技术人员和从业人员　B、特种作业人员和质量员

　　C、安全管理人员和项目管理的技术人员　D、项目经理和从业人员

　　24、施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施向建设行政主管部门或者其他有关部门办理登记的时间是( )。

　　A、验收合格之日起15日内　B、验收合格之日起5日内

　　C、安装完毕之日起15日内　D、验收合格之日起30日内

　　25、安全生产许可证的有效期为( )。　A、1年　B、2年　C、3年　D、5年

　　26、设计单位应当根据( )文件进行建设工程设计。

　　A、可行性报告　B、试验资料　C、环境评价资料　D、勘察成果

　　27、在建设工程竣工验收合格后，施工单位应对质量问题履行( )。

　　A、保护义务　B、返修义务　C、保修义务　D、维修义务

　　28、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的保修，最低保修期限为( )。

　　A、保修合同约定的合理使用年限　B、50年　C、70年　D、设计文件规定的合理使用年限

　　29、如果质量缺陷是由于设计单位的原因造成的，施工单位仅负责保修，其有权对由此发生的保修费用向( )索赔。

　　A、设计单位　B、建设单位　C、设计图纸审查单位　D、设计人员

　　30、建设工程质量监督管理的特点是( )。　A、专业性　B、独立性　C、权威性　D、科学性

　　31、建设工程勘察、设计发包的方式有( )。

　　A、招标发包和直接发包　B、公开招标和邀请招标　C、协议发包和直接发包　D、招标发包和公开发包

　　32、已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影响项目功能配套性的项目的勘察设计任务( )。

　　A、必须公开招标　B、可以邀请招标　C、可以不招标　D、可以任意发包

　　33、保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的百分之二，最多不超过( )人民币。

　　A、五万元　B、十万元　C、三十万元　D、八十万元

　　34、勘察设计费用应当依据国家的有关规定，不得违反国家有关最低收费标准，具体取费( )。

　　A、根据政府指导价确定　B、根据签订合同时市场价确定

　　C、由委托方根据最低标准确定　D、由委托方和承接方在合同中约定

　　35、不得明示或者暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量是( )的质量责任。

　　A、建设单位　B、监理单位　C、设计单位　D、监督单位

　　36、应当编制环境影响报告书的可能造成重大环境影响的项目，对产生的环境影响应该( )。

　　A、进行专项评价　B、进行全面评价　C、进行全面分析　D、进行专项分析

　　37、建设项目需要配套建设的环境保护设施必须与( )同时设计、同时施工、同时投产使用。

　　A、主体工程　B、管线工程　C、配套工程　D、整体工程

　　38、外观设计专利权的期限是( )年。　A、5　B、10　C、15　D、20

　　39、进行施工招标必须具备的条件是( )。

　　A、有相应资金或者资金来源已经落实　B、概算应当履行审批手续已经申报

　　C、招标范围、招标方式和招标组织形式等已经确定　D、招标人已经成立组织

　　40、需要对产生的环境影响进行专项评价的是( )项目。

　　A、可能造成重大环境影响的　B、可能造成轻度环境影响的

　　C、可能造成很小环境影响的　D、可能不会造成环境影响的

　　41、含病原体的污水在无良好隔渗地层的地下储存规定是( )。

　　A、经消毒处理可以　B、禁止　C、允许　D、批准后可以

　　42、先履行抗辩权的成立条件包括( )。

　　A、由同一双务合同产生互负的对待给付债务

　　B、应当后履行的合同当事人没有履行合同债务或者没有正确履行债务

　　C、应当先履行的对待给付是不可能履行的义务 D、履行顺序在后的当事人未提供适当担保

　　43、李某在不知情的情况下购买了王某以低价出卖的房产，该行为侵害了王某的债权人秦某的利益，于是秦某申请人民法院请求撤销王某和李某的交易行为，则法院( )。

　　A、不支持秦某的请求　B、对秦某的请求予以支持　C、判定李某退回所构房产　D、判定李王交易违法

　　44、担保人只能是第三人的担保方式是( )。　A、保证　B、抵押　C、留置　D、定金

　　45、发包人不按约定支付预付款，承包人要求支付利息的时间是( )。

　　A、应付款之日　B、开工日　C、通知催告日　D、停止施工日

　　46、在民事诉讼中，被告住所地与经常居住地不一致的，由( )人民法院管辖。

　　A、被告住所地　B、经常居住地　C、户籍所在地　D、就医的地方

　　47、县级以上人民政府建设主管部门和有关部门履行监督检查职责时，可以要求被检查人员出示( )。

　　A、资格证书　B、上岗证书　C、注册证书　D、职业印章

　　48、不具有排他性的权利是( )。　A、债权　B、物权　C、著作权　D、知识产权

　　49、建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的前提条件不包括( )。

　　A、已经办理该建筑工程用地批准手续　B、已经取得规划许可证

　　C、已经取得拆迁许可证　D、有满足施工需要的施工图纸及技术资料

　　50、对基坑支护与降水工程的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经( )签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

　　A、项目经理、总监理工程师　B、施工单位技术负责人、总监理工程师

　　C、施工单位主要负责人、总监理工程师　D、施工单位技术负责人、监理工程师

　　51、检查项目档案时，抽查档案的数量不得少于( )卷。　A、50　B、70　C、100　D、200

　　52、李四办理了人身伤害险，一天被刘某的汽车碾压身亡，保险公司根据保险合同约定进行了赔付，则( )。

　　A、保险公司可以向刘某追偿权利　B、保险公司不可以向刘某追偿权利

　　C、受益人不可以向刘某追偿权利　D、被保险人的亲属不可以向刘某追偿权利

　　53、根据要约概念，下列属于有效要约的是( )。

　　A、发出信息的人没有订立合同的意思表示　B、要约的内容不明确的要约

　　C、以电子邮件形式发送的要约进入了收件人指定的特定系统

　　D、与撤回要约的通知同时到达受要约人的要约

　　54、下列合同有效的是( )。

　　A、12周岁的未成年人签订的设备采购合同　B、代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同

　　C、在相对人不知情时，法定代表人超越权限订立的合同

　　D、未经李某同意，张某将李某在外地的房产卖掉的合同

　　55、债权人可以依法代位行使债务人的债权包括( )。

　　A、人身权　B、继承权　C、债权　D、保险请求权

　　56、项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的( )内作出答复。

　　A、10日　B、10个工作日　C、7日　D、5个工作日

　　57、薪酬所得税税基应该是( )。

　　A、每月收入额减除费用一千六百元后的余额

　　B、每一纳税年度的收入总额，减除成本、费用以及损失后的余额

　　C、每一纳税年度的收入总额，减除必要费用后的余额　D、实际收入额

　　58、制订公司的年度财务预算方案、决算方案是( )职权。　A、股东大会　B、董事会　C、董事长　D、总经理

　　59、对企业的破产负有个人责任的高管( )不得担任高管。

　　A、企业破产之日起未逾三年　B、因波产被吊销营业执照之日起

　　C、企业破产清算完结之日起　D、企业破产清算完结之日起未逾三年

　　60、建设工程施工合同属于( )。

　　A、单务合同　B、要式合同　C、无名合同　D、无偿合同

　　61、合同的标的是指( )。

　　A、合同法律关系的客体　B、合同法律关系的内容　C、合同当事人的权利和义务　D、合同当事人指向的对象

　　62、在订立合同过程中，一方因违背诚实信用原则所要求的义务而致使另一方信赖利益遭受损失，依法应承担( )。

　　A、违约责任　B、侵权责任　C、缔约过失责任　D、行政责任

　　63、建设工程合同中的价款条款的内容包括( )。　A、记帐模式　B、调价期间　C、支付担保　D、调价安排

　　64、构成可撤销合同的法定原因不包括( )。　A、恶意串通　B、显失公平　C、欺诈胁迫　D、趁人之危

　　65、代位权的行使所发生的相关费用承担者是( )。A、债权人　B、债务人　C、第三人　D、原债务人

　　66、某施工单位与建设单位签订了一个施工承包合同，合同中约定了竣工期限，合同履行过程中该地区发生了地震，使得在建的工程损毁严重，导致施工单位未能按时交付工程，则( )。

　　A、施工单位构成违约，应承担全部违约责任　B、不可抗力可以免责，施工单位不够成违约

　　C、施工单位构成违约，应该与建设单位承担连带责任

　　D、施工单位构成违约，免责问题主要是看是否造成人身和财产损失

　　67、当事人无视因对方的过错导致的工程事故而造成损失进一步扩大，其扩大损失的部分当事人应该( )。

　　A、要求违约方承担　B、自行承担　C、连带承担　D、按比例承担

　　68、建设单位未组织竣工验收或者验收不合格，擅自交付使用的，责令改正，并处以工程合同价款( )的罚款。

　　A、2%以上4%以下　B、1%以上2%以下　C、2‰以上4‰以下　D、20万元以上50万元以下

　　69、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商以每套80万元的价格卖给王某等52人商品房各1套，且已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则( )。

　　A、银行的贷款在先，拍卖后所得款项由银行优先受偿　B、施工单位的工程款已经垫付，拍卖后应优先受偿

　　C、开发商卖给王某等商品房1套无效，应该拍卖

　　D、王某等购买的房屋有效，承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

　　70、我国《仲裁法》所调整的范围是( )。

　　A、加工承揽合同纠纷　B、继承纠纷　C、农业承包合同纠纷　D、监护权纠纷

　　二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

　　1、张某通过国家考试取得建筑工程专业国家一级建造师资格证书，可以注册的单位有( )。

　　A、受聘并注册于具有勘察资质的企业　B、受聘并注册于一个具有施工资质的企业

　　C、受聘并注册于一个具有设计资质的企业　D、受聘并注册于一个具有总承包资质的企业

　　E、受聘并注册于国家公务员

　　2、某建筑公司承揽了某开发公司开发的某住宅小区的施工项目，建筑面积300万平方米。2004年3月18日，在没有办理施工许可证的情况下擅自施工，经群众举报后，有关部门正确做法是( )。

　　A、责令停止施工，要求建设单位补办施工许可证　B、是否停工要取决于是否具备申请施工许可证的条件

　　C、即使符合申请施工许可证的条件，也要对建设单位和施工单位予以处罚

　　D、属于国务院规定的限额以下的小型工程，可以不申请施工许可证

　　E、如果不具备申请施工许可证的条件，就必须要对建设单位和施工单位予以处罚

　　3、肢解发包容易导致的弊端有( )。

　　A、肢解发包会不利于投资和进度目标的控制　B、肢解发包会不利于工程质量目标的控制

　　C、肢解发包也会增加发包的成本　D、肢解发包增加了承包人管理的成本

　　E、支解发包可能导致发包人变相规避招标

　　4、下列可以不进行招标的包括( )。

　　A、煤炭、石油、天然气、电力、新能源等能源项目

　　B、涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的项目

　　C、属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

　　D、部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

　　E、施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的项目

　　5、投标文件一般包括的内容有( )。

　　A、投标函　B、投标报价　C、商务偏差表　D、施工安全方案　E、施工组织设计

　　6、评标委员会提出书面评标报告后，招标人确定中标人的时间是( )。

　　A、投标有效期结束日三十个工作日前　B、不少于20日

　　C、提交投标文件截止日三十个工作日前　D、30日内　E、15日内

　　7、投标保证金的形式包括( )。

　　A、银行准备金　B、保兑支票　C、银行保函　D、银行汇票　E、银行贷款

　　8、李某担任生产经营单位的安全生产管理人员，通过培训考核合格后上岗，自己明确法律规定的职责包括( )。

　　A、制定安全生产检查制度和检查方法　B、对安全生产状况进行经常性抽查

　　C、对检查中发观的安全问题，应当立即处理　D、对不能处理的问题及时报告本单位有关负责人

　　E、对检查及处理情况应当记录在案

　　9、应当与员工宿舍保持安全距离的危险物品的车间、商店、仓库指的是( )。

　　A、经营场所　B、储存场所　C、使用地点　D、研究场所　E、生产场所

　　10、安全生产监督检查人员的义务包括( )。

　　A、坚持原则　B、执行监督检查任务时.必须出示有效的监督执法证件

　　C、发现的事故隐患　D、为被检查单位保密E、秉公执法

　　11、建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案的资料有( )。

　　A、施工单位资质等级证明　B、拟拆除建筑物可能危相邻关系的说明

　　C、拆除施工组织方案　D、堆放、清除废弃物的措施　E、保证安全施工的措施

　　12、施工单位需要组织老师进行论证、审查的专项施工方案包括( )。

　　A、地下暗挖工程　B、脚手架工程　C、拆除、爆破工程　D、高大模板工程　E、深基坑

　　13、对设计施工图的审查内容有( )。

　　A、涉及公共利益　B、涉及公众安全　C、涉及工程建设强制性标准

　　D、设计城市规划　E、工程建设规模

　　14、建设工程质量监督的主体包括( )。

　　A、国务院铁路部门　B、国务院信息管理部门　C、最高人民法院

　　D、各级传媒机构　E、各级政府建设行政主管部门

　　15、监督单位监督竣工验收的主要内容包括( )。

　　A、组织形式　B、验收程序　C、质量评定文件　D、验收方式　E、验收人员

　　16、建设单位申请领取施工许可证时，应有满足施工需要的施工图纸及技术资料，对于设计文件的要求是( )。

　　A、编制方案设计文件，应当满足编制初步设计文件的需要

　　B、编制初步设计文件，应当满足控制概算的需要

　　C、编制初步设计文件，应当满足编制招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的需要

　　D、编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要

　　E、编制施工图设计文件，应当注明建设工程合理使用年限

　　17、《工程建设项目施工招标投标办法》与《工程建设项目货物招标投标办法》包括的内容中共同点有( )。

　　A、投标邀请书　B、投标人须知　C、工程量清单　D、投标辅助材料　E、评标标准和方法

　　18、存放可溶性剧毒废渣的场所，必须采取( )的措施。

　　A、防水　B、防渗漏　C、防污染　D、防废气　E、防流失

　　19、进行工程档案的验收时，应重点验收的内容是( )。

　　A、竣工图盖有建造师执业印章　B、单位或个人签章的文件，其签章手续完备

　　C、档案能准确地反映工程建设活动状况　D、资料及时、可靠、明确

　　E、工程档案立卷符合规范的规定

　　20、建设工程施工合同有效，但建设工程经竣工验收不合格的，工程价款结算( )。处理。

　　A、承包人请求支付工程价款的，予以支持

　　B、修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持

　　C、修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，予以支持

　　D、修复后的建设工程经竣工验收合格，承包人请求发包人承担修复费用的，予以支持

　　E、发包人请求不支付价款的，予以支持

　　21、法院根据申请人的申请或依职权，对证据加以规定和保护的制度是证据保全，证据保全主要是指在( )情况下发生的。

　　A、证据可能灭失　B、证据难以发现　C、证据难以取得　D、证据可能被盗　E、证据缺少保护

　　22、公民、法人和其他组织对行政行为不服提起的诉讼人民法院应该受理的有( )。

　　A、行政机关侵犯法律规定的经营自主权　B、对保护人身权的请求行政机关拒绝履行或者不予答复

　　C、行政机关对工作人员的奖惩、任免等决定　D、行政机关拒绝颁发施工许可证

　　E、行政机关侵犯其他财产权

　　23、工程监理单位承揽的监理业务根据规定是不得转让，其理解正确的是( )。

　　A、出于对监理单位综合能力的信任　B、由于监理费的不同　C、建立在信赖关系的基础上

　　D、监理合同具有较强的人身性　E、要求监理单位应当自行完成工程监理工作

　　24、专属于《工程建设项目施工招标投标办法》规定的招标文件内容包括( )。

　　A、投标邀请书　B、投标文件格式　C、设计图纸　D、投标辅助材料　E、工程量清单

　　25、从业人员发现事故隐患应当( )。

　　A、立即向现场安全生产管理人员报告　B、及时、如实向本单位负责人报告

　　C、立即向本单位负责人报告　D、立即向有关主管部门报告

　　E、立即采取应急措施并撤离作业场所

　　26、房屋拆迁管理部门在发放房屋拆迁许可证的同时，应当将房屋拆迁许可证中载明的( )事项予以公告。

　　A、拆迁人　B、拆迁范围　C、拆迁补偿　D、拆迁安置　E、拆迁期限

　　27、国家对进口固体废物的政策是( )。

　　A、禁止进口不能用作原材料的固体废弃物　B、限制进口可以用作原材料的固体废弃物

　　C、允许进口可以用作原材料的固体废弃物　D、不得进口任何材料的固体废弃物

　　E、选择进口有价值的固体废弃物

　　28、根据《城市房屋拆迁管理条例》规定，拆迁人和被拆迁人就拆迁的房屋订立补偿安置协议的内容包括( )。

　　A、补偿方式　B、搬迁过渡方式　C、安置地点　D、房屋使用面积　E、过渡期限

　　29、在意外伤害保险中保险人可以免责的有( )。

　　A、投保人酒后驾车导致施工的被保险人死亡　B、被保险人拘捕

　　C、被保险人在居民区发生的意外伤害　D、因信号员的指令错误导致被保险人意外受伤

　　E、被保险人酒后上岗从高处坠落

　　30、监事会行使的职权包括( )。

　　A、检查公司财务　B、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督

　　C、对违反法律的董事、高级管理人员予以罢免　D、提议召开临时股东会

　　E、当高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求高级管理人员作出检查

　　答案：

　　1、A 2、C 3、D 4、C 5、D　6、A 7、A 8、C 9、C 10、B

　　11、C 12、D 13、A 14、C 15、A　16、B 17、A 18、A 19、D 20、D

　　21、D 22、B 23、A 24、D 25、C　26、D 27、C 28、D 29、B 30、C

　　31、A 32、C 33、B 34、D 35、A　36、B 37、A 38、B 39、A 40、B

　　41、B 42、A 43、A 44、A 45、A　46、B 47、C 48、A 49、C 50、B

　　51、C 52、B 53、C 54、C 55、C　56、B 57、A 58、B 59、D 60、B

　　61、A 62、C 63、D 64、A 65、B　66、D 67、B 68、A 69、D 70、A

　　1、ABCD 2、BE 3、ACE 4、BCE 5、ABCE

　　6、AE 7、BCD 8、CDE 9、ABCE 10、ABDE

　　11、ACD 12、ADE 13、ABC 14、AE 15、ABC

　　16、ACDE 17、ABE 18、ABE 19、BCE 20、BC

　　21、AC 22、ABE 23、ACDE 24、CDE 25、AC

　　26、ABE 27、AB 28、ABCE 29、BC 30、ABD

　　环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师频道及考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流!

　　编辑推荐：

　　2014年一级建造师备考全攻略

    2014年一级建造师模拟训练题《全科》汇总

    2014年一级建造师考试《市政工程》案例【汇总】

    2014年一级建造师《机电工程》考点[汇总]

    一级建造师考试历年真题（专题汇总）