当前位置: 首页 > 一级建造师 > 一级建造师模拟试题 > 2014年一级建造师工程法规实战模拟题五

2014年一级建造师工程法规实战模拟题五

更新时间:2015-09-17 11:29:20 来源:|0 浏览0收藏0

一级建造师报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要   【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2015年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关练习题,并附解析与参考答案,本文为《2014年一级建造师工程法规实战模拟题五》

  【摘要】环球网校一级建造师考试频道,为方便各位一级建造师考生更好的备考2015年一级建造师考试,特地整理一级建造师考试相关练习题,并附解析与参考答案,本文为《2014年一级建造师工程法规实战模拟题五》,希望各位一级建造师考生通过自测练习题提高自己。更多试题和资料敬请关注环球网校一级建造师考试频道或【ctrl键+D】手动收藏此页面。

    最新推荐2014年一级建造师报名时间与方式专题    全国各地一级建造师QQ学习交流群

  一 、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

  1下列建设工程施工合同条款中,明确施工人施工要求的是( )条款。

  A. 工程范围

  B. 工程质量

  C. 拨款与结算

  D. 竣工验收

  参考答案:B

  2施工总承包单位承包建设工程后的下列行为中,除( )以外均是法律所禁止的。

  A. 将承包的工程全部转让给他人完成的

  B. 将有关专业工程发包给了业主推荐的分包人的

  C. 将承包的工程肢解后以分包的名义全部转让给他人完成的

  D. 将分包的工程发包后未设立项目管理机构进行组织管理的

  参考答案:B

  3某建筑工程在城市住宅区内,主体结构施工阶段建筑公司拟进行混凝土浇筑,使用的机械设备可能产生噪声污染,建筑公司必须在浇筑施工( )日以前向T程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的相关情况。

  A. 3

  B. 5

  C. 10

  D. 15

  参考答案:D

  4建设工程实行施工许可制度,主要是为了( )。

  A. 调控同期开工项目的数量

  B. 调控同期在建项目的规模

  C. 防止施工单位违法转包工程

  D. 确保工程项目符合法定的开工条件

  参考答案:D

  5甲公司向乙建材商订购了一批木料。乙按照约定将木料置于交付地点并告知了甲公司,但甲未按约定时间收取。这期间,木料堆放地失火,导致甲订购的部分木料被毁。

  此损失应由( )。

  A. 甲和乙各分担一半

  B. 乙全部承担

  C. 甲承担大部分责任

  D. 甲承担全部责任

  参考答案:D

  6下列选项中,属于建筑工程一切险承保的是( )。

  A. 大气变化引起的工程损毁

  B. 设计错误引起的损失

  C. 原材料缺陷引起的保险财产损失

  D. 地面下陷引起的工程损失

  参考答案:D

  解析:根据建筑工程一切险的保险责任范围及除外责任可知,A、B、C为建筑工程一切险的除外责任,D为建筑工程一切险的承保范围,因此正确答案为D。

  7某承包人与发包人以中标价签订了建设工程施工合同并履行备案手续后,发包人与承包人又签订了要求承包人在中标价格基础上让利10%的补充协议,结算时双方对工陧价款发生争议,则应当以( )作为结算工程价款的依据。

  A. 备案的建设工程合同

  B. 补充协议

  C. 重新商定合同

  D. 当地建设行政主管部门发布的计价方法

  参考答案:A

  8按照《建筑法》及相关法规的规定,大型建筑工程或结构复杂的建筑工程,可由两个以上承包单位结成联合体共同承包。对此,下列表述中正确的是( )。

  A. 联合体是法人

  B. 联合体中各单位资质等级不同时,应以资质等级高的单位的业务许可范围承包工程

  C. 联合体中标后,由各组成单位分别与建设单位签约

  D. 联合各方对承包合同的履行承担连带责任

  参考答案:D

  9职工参加工伤保险,应由( )缴纳工伤保险费。

  A. 用人单位

  B. 职工本人

  C. 劳动行政部门

  D. 用人单位和职工共同

  参考答案:A

  10在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由( )单位承担。

  A. 施工单位

  B. 出租单位

  C. 具有相应资质的

  D. 检验机构

  参考答案:C

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师频道考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

 

  11商标权的客体是( )。

  A. 商标

  B. 注册的商标

  C. 文字和图案

  D. 商标的图像

  参考答案:B

  12甲公司与某输送设备生产厂签订了一份非标准输送设备定制合同,并向该公司支付了预付款。输送设备公司按约定完成了定制任务,但甲公司却未向其支付合同额中剩余的款项,也未提出解除该合同。对此,这家输送设备公司对这些设备享有( )。

  A. 处置权

  B. 所有权

  C. 使用权

  D. 留置权

  参考答案:D

  13根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定,除招标投标违法行为外,建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的( )日内。

  A. 30

  B. 20

  C. 15

  D. 7

  参考答案:D

  14以下关于审判监督程序的表述中.不正确的是( )。

  A. 当事人对生效的判决、裁定,认为有错误的,向原审法院申请再审

  B. 申请再审不停止判决、裁定的执行

  C. 申请再审应当提交再审申请书等材料

  D. 申请再审,一般应当在判决、裁定生效后2年内提出

  参考答案:A

  15某开发商将一项目的策划任务委托给乙公司。由于乙对此类项目策划工作经验不足,便以自己的名义与丙签订了协议。丙按其要求完成了策划任务,后因开发商拒付酬金,导致乙无法向丙支付酬金。对此,下列说法中错误的是( )。

  A. 丙无权要求开发商履行合同

  B. 丙可以要求乙履行合同

  C. 乙可以要求开发商履行合同

  D. 乙应向丙披露委托人

  参考答案:A

  16下列关于注册建造师信用档案的表述中,错误的是( )。

  A. 信用档案信息,主要由本人及其聘用单位向资质许可机关提供

  B. 信用档案的内容包括其基本情况、业绩、良好行为、不良行为等

  C. 信用档案中的不良行为记录,以建设单位和监理单位提供的信息为准

  D. 信用档案信息按有关规定向社会公示

  参考答案:C

  17根据《节约能源法》规定,以下不属于用能单位能源消费方式的是( )。

  A. 分类计量

  B. 包费制

  C. 分类统计

  D. 利用状况分析

  参考答案:B

  18财产抵押权设置后,将限制的是财产的( )。

  A. 占有权

  B. 使用权

  C. 收益权

  D. 处分权

  参考答案:D

  19甲建筑公司向乙材料供应商订购了一批材料。当这批材料被按期送到指定地点时,项目部工作人员验收发现,除了订购合同约定的材料外,还多出了一部分材料,经了解属于供应商疏忽所致。双方协商后决定,暂时由甲方代为保管这部分多出的材料,并向乙方收取合理费用。代管期间当地气候出现异常,尽管甲方采取了正确的保护措施,但仍有部分材料发生变形,由此给乙方造成了损失。对此,下列选项中正确的是( )

  A. 该损失应由甲公司承担

  B. 该损失应由甲乙双方共同承担

  C. 乙公司可以不支付代管费用

  D. 乙公司应负担代管费并承担其损失

  参考答案:D

  20仲裁机构对受理的仲裁案件进行的调解,调解达成协议的,仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书,调解书与裁决书()。

  A. 具有同等法律效力

  B. 调解书不具有强制执行效力

  C. 都不具有强制执行效力

  D. 只有裁决书可以申请撤销

  参考答案:A

  21甲公司的总经理张三到乙公司的董事长李四的办公室,看到丙公司向乙公司发出的一分要约,很感兴趣,就向李四要了这份要约,并按照要约上的要求回复了丙公司,甲公司发出的文件属于( )。

  A. 要约邀请

  B. 新要约

  C. 承诺

  D. 承诺意向

  参考答案:B

  22下列属于著作权中人身权的是( )。

  A. 保护作品完整权

  B. 使用权

  C. 许可使用权

  D. 转让权

  参考答案:A

  23《招标投标法》属于( )。

  A. 民商法

  B. 行政法

  C. 经济法

  D. 社会法

  参考答案:A

  24根据《招标投标法》有关规定,评标委员会中技术、经济等方面的老师不得少于成员总数的( )。

  A. 二分之一

  B. 三分之二

  C. 三分之一

  D. 四分之一

  参考答案:B

  25具有工程设计综合资质的某设计单位,为了增加收入,允许一家取得工程设计专项资质的设计事务所以自己的名义承揽设计业务,依照《建筑法》及相关法规的规定,应责令改正,没收违法所得,处以合同约定的设计费( )的罚款。

  A. 25%以上50%以下

  B. 1倍以上2倍以下

  C. 2%以上4%以下

  D. 0.5%以上1%以下

  参考答案:B

  26根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》的规定,对于接受转包、违法分包和利用他人名义承揽工程的单位,处以( )的罚款。

  A. 1万元以上3万元以下

  B. 合同金额2%以上4%以下

  C. 合同金额0.5%以上1%以下

  D. 50万元以上100万元以下

  参考答案:A

  27甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服,欲直接向人民法院提起诉讼的,则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起( )内提出。

  A. 3个月

  B. 6个月

  C. 2年

  D. 5年

  参考答案:A

  28甲公司委托乙公司代购其产品线上的2台设备,并在委托合同中明确了设备的生产厂家(为BIN公司)、规格型号、价款、到货时间、地点以及对乙公司的受托权限和酬金及其支付方式等事宜。随后,乙公司以自己的名义与BIN公司签订了设备买卖合同。然而,交货时BIN公司仅提供了1台与合同约定的质量完全一致的设备M,同时还提供了另1台使用功能、技术参数等与设备M相近、价格比较优惠的设备N。为了如期履行委托合约,乙公司便自作主张将这2台设备一并按期交付甲方使用,但并未就此事向甲方报告和说明。在设备试运行期间,设备N不能正常运转,导致甲公司产品线未能按期正式投产。对此,下列选项中错误的是( )。

  A. 甲可以向乙提出索赔要求

  B. 应由BIN公司承担全部赔偿责任

  C. 乙的行为超越了代理权限

  D. 乙有委托事务报告义务

  参考答案:B

  29关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员配备,说法正确的是( )。

  A. 无须配备

  B. 不少于2人

  C. 每个项目不少于2人

  D. 可以由其他人员兼任

  参考答案:B

  30用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的,劳动者可以依法向当地人民法院申请( )。

  A. 法律援助

  B. 支付令

  C. 社会救济

  D. 依法制裁用人单位

  参考答案:B

  31某施工现场发生触电事故,导致2人死亡,1人受伤,事故调查组经仔细调查后提交了事故调查报告并附有关证据资料,则负责事故调查的人民政府应自收到报告后( )日内作出批复。

  A. 15

  B. 20

  C. 30

  D. 45

  参考答案:A

  32关于无资质承揽工程的法律规定,下列表述中正确的是( )。

  A. 无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同

  B. 当作为无资质的“实际施工人”的利益受到损害时.不能向合同相对人主张权利

  C. 当无资质的“实际施工人”以合同相对方为被告起诉时,法院不应受理

  D. 无资质的“实际施工人”不能以发包人为被告主张权利

  参考答案:A

  33某施工单位在土方挖掘施工作业过程中,发现了近代古墓葬,但考虑到发掘会影响工程正常工期,因此没有向文物主管部门报告,造成部分文物损害,则应对施工单位采取的处罚措施是( )。

  A. 处以罚款

  B. 吊销资质证书

  C. 追究项目经理刑事责任

  D. 要求恢复文物原状

  参考答案:A

  34当事人对仲裁协议的效力有异议,一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由( )裁定。

  A. 仲裁委员会

  B. 合同履行地中级人民法院

  C. 被告所在地中级人民法院

  D. 仲裁委员会所在地中级人民法院

  参考答案:D

  35王某在某建筑工程公司工作2年,缴纳失业保险满2年,失业4个月中领取了失业保险金,随后找到新的工作重新上岗,工作2年并继续缴纳失业保险满2年后再次失业,则其二次失业后领取失业保险金的期限为( )个月。

  A. 12

  B. 8

  C. 6

  D. 0

  参考答案:B

  36某人以其居住的商品住宅作为向银行贷款的担保,这种担保方式属于( )。

  A. 保证

  B. 质押

  C. 抵押

  D. 留置

  参考答案:C

  37商贸公司为建筑公司供应建材,建筑公司认为建材质量不合格,未按合同约定支付材料款。商贸公司向法院起诉,下列证据中,证明力要大于其他证据的是( )。

  A. 送货单

  B. 合格证

  C. 合同书

  D. 专业机构出具的质量鉴定报告

  参考答案:D

  38失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的,领取失业保险金的期限最长为( )。

  A. 12个月

  B. 16个月

  C. 18个月

  D. 24个月

  参考答案:D

  39某建筑企业在安全生产许可证有效期内,未发生死亡事故的,则安全生产许可证届满时( )。

  A. 必须再次审查,审查合格延期3年

  B. 不再审查,有效期直至发生死亡事故时终止

  C. 按照初始条件重新申请办理

  D. 经原安全生产许可证颁发管理机关同意,不再审查,有效期延期3年

  参考答案:

  40商事仲裁具有许多特点,其中最突出的是( )。

  A. 专业性

  B. 自愿性

  C. 独立性

  D. 灵活性

  参考答案:B

  41某工程施工过程中,总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用,导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故,则应由( )负主要责任。

  A. 总承包单位

  B. 分包单位

  C. 建设单位

  D. 总承包单位和分包单位共同

  参考答案:A

  42某工程项目实行施工总承包的,则该项目的建设工程生产安全事故应急救援预案由( )统一组织编制。

  A. 建设单位

  B. 总承包单位

  C. 监理单位

  D. 总承包单位和专业分包单位

  参考答案:B

  43实行开工报告制度的建设工程,其开工报告是指( )。

  A. 施工单位向监理工.程师提交的开工报告

  B. 建设单位向政府主管部门提交的开工报告

  C. 限额以下可以不办理施工许可证的工程由施工单位向建设单位提交的开工报告

  D. 施]二单位项目部向公司总部提交的报告

  参考答案:B

  44施工方甲单位由于建设需要,需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是,甲、乙双方订立合同,约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用,甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中,施工单位甲拥有的权利是( )。

  A. 相邻权

  B. 地役权

  C. 土地租赁权

  D. 建设用地使用权

  参考答案:B

  解析:根据《物权法》对地役权的规定,地役权是为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利,施工方甲为了自己的方便与乙厂签订合同,从而被允许通行,显然是取得了地役权,因此,正确答案为B。

  45招标人的下列行为中,除( )以外均属于与投标人串通投标。

  A. 在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息

  B. 向投标人泄露标底

  C. 接受投标人贿赂

  D. 授意投标人修改投标文件

  参考答案:C

  46建设工程应当自领取施工许可证之日起( )个月内开工。

  A. 1

  B. 2

  C. 3

  D. 6

  参考答案:C

  47注册建造师需要增加执业专业时,应按规定申请专业增项注册。增项注册应提交拟增项专业的( )。

  A. 学历证明

  B. 经考核认定的相应能力证明

  C. 考试合格后核发的国家统一的专业合格证明

  D. 业绩证明

  参考答案:C

  48代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的,属于( )。

  A. 有权代理

  B. 无权代理

  C. 表见代理

  D. 滥用代理权

  参考答案:B

  49对采用虚假证明文件骗取施工许可证尚未构成犯罪的,应由发证机关( )。

  A. 责令停止施工,对建设单位和施工单位分别处以罚款

  B. 收回施工许可证法,责令停止施工。对责任单位处以罚款

  C. 宣布该施工许可证无效.责令停止施工,没收非法所得

  D. 责令停止施丁,有违法所得的,处以5000元以上10000元以下的罚款

  参考答案:B

  50涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量的( )。

  A. 20%

  B. 25%

  C. 30%

  D. 50%

  参考答案:C

  51物权和债权的性质分别可以表述为( )。

  A. 相对权,绝对权

  B. 相对权,相对权

  C. 绝对权,相对权

  D. 绝对权,绝对权

  参考答案:C

  52甲向某出版社乙去函,询问该出版社是否出版了《现行建筑施工规范大全》资料,乙立即向甲邮寄了《现行建筑施工规范大全》两套,共380元,甲认为该书不符合其需要,拒绝接受,双方因此发生了争议。从本案来看甲乙之间( )。

  A. 合同已经成立

  B. 合同未成立

  C. 已经完成要约和承诺阶段

  D. 合同是否成立无法确定

  参考答案:B

  53王某自1995年1月至2012年10月一直在某安装工程公司工作,2012年10月公司提出解除劳动合同并与王某协商一致后解除劳动合同,王某离职前月工资8000元,所在城市上年度职工月平均工资2000元,该公司应向王某支付( )元的经济补偿。

  A. 12万

  B. 9万

  C. 4万

  D. 3万

  参考答案:D

  54按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》,下列选项中属于施工单位承揽业务不良行为的是( )。

  A. 串通投标

  B. 偷工减料

  C. 未取得资质证书承揽工程

  D. 出借、转让资质证书

  参考答案:A

  55根据《安全生产许可证条例》,建筑施工企业未取得安全生产许可证的,不得( )。

  A. 项目开工

  B. 从事建筑施工活动

  C. 参与项目投标

  D. 办理工程竣工验收

  参考答案:B

  56某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续,由于周边关系协调问题一直没有开工,同年12月7日准备开工时,建设单位应当( )。

  A. 向批准机关申请延续

  B. 报批准机关核验开工报告

  C. 重新办理开工报告审批手续

  D. 改办开工报告

  参考答案:C

  57施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同,数量10万块,总价款j万元。后来,砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙,并通知了施r『[企业甲。依据《合同法》的规定,施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向( )主张。

  A. 乙

  B. 丙

  C. 乙或丙均可

  D. 乙或丙均不可

  参考答案:B

  58某开发商将已出租的写字楼抵押给银行,以获得借款。当借款期限届满时,因无力偿还,便将该写字楼折价抵给银行。银行获得该写字楼的所有权后,准备自己使用。按照《物权法》的规定,下列说法中正确的是( )。

  A. 银行有权解除租赁合同

  B. 银行无权解除租赁合同

  C. 出租的写字楼不能抵押

  D. 开发商应承担违约责任

  参考答案:B

  59关于施工图报审和审查合格的时间,应为( )。

  A. 基础及结构部分在开工前报审及完成审核

  B. 建筑部分开始施工前完成报审

  C. 根据工程进度可以边报审边施工

  D. 设计文件应在开工前完成报审和审核

  参考答案:D

  60下列关于建造师注册的表述中,正确的是( )。

  A. 取得建造师资格证书的人员,如果没能在三年内申请注册,其资格证书将失效

  B. 申请初始注册的人员,应受聘于一个相关单位

  C. 注册建造师增加执业专业的,需办理变更注册

  D. 因工作需要,取得建造师资格证书的人员可申请在两个单位注册

  参考答案:B

  61下列法律中,属于经济法的是( )。

  A. 《标准化法》

  B. 《招标投标法》

  C. 《物权法》

  D. 《合同法》

  参考答案:A解析:答案A

  根据经济法的概念,上述法律中只有《标准化法》属于经济法,显然,A项为正确选项。

  62甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同,乙与甲指定的丙厂商签订设备买卖合同。丙按照与乙签订的合同及时向甲交付了该设备。使用过程中,因设备自身故障造成两名工人受伤。此责任应由( )。

  A. 甲承担

  B. 乙承担

  C. 丙承担

  D. 乙和丙分担

  参考答案:C

  632010年4月20日甲与某开发公司签订商品房买卖合同,购买一套120平方米的期房,并赠送停车位一个,2010年12月26日开发商依据合同规定的时间交房时,通知甲:该房面积太小不符合该公司赠送停车位的规定,因此不能赠送甲停车位,当时合同约定的赠送停车位事项属于销售人员乙的错误,公司已经将乙处分了。甲接到该通知后,不可以选择以下行为中的( )。

  A. 继续履行合同

  B. 和开发商协商将停车位的费用折价返还给甲

  C. 向法院申请撤销该合同

  D. 向乙要求赔偿

  参考答案:D

  64施工合同履行过程中出现以下情况,当事人一方可以免除违约责任的是( )。

  A. 因为三通一平工期拖延,发包方不能在合同约定的时间内给承包商提供施工场地

  B. 因为发包方拖延提供图纸,导致工期拖延

  C. 因为发生洪灾,承包方无法在合同约定的工期内竣工

  D. 因为承包方自有设备损坏,导致工期拖延

  参考答案:C

  65建筑市场诚信行为信息中的良好行为记录,是指企业因严格遵守建设法规,行为规范,诚信经营而受到( )表彰、奖励所形成的记录。

  A. 建设单位

  B. 行政主管部门或相关专业部门

  C. 监理单位

  D. 公众评价

  参考答案:B

  66有名合同和无名合同的区别主要在于两者( )不同。

  A. 成立的条件

  B. 适用的法律规则

  C. 履行的原则

  D. 承担违约责任的方式

  参考答案:B

  67甲装饰公司将部分工程剩余材料储存在乙的仓库。由于缺乏流动资金,甲将这部分材料出售给了丙,把仓单背书后交予丙,并在事后通知了乙。在仓储期满2个月后,丙持这份仓单提货,则此仓储合同及履行的下列情形中错误的是( )。

  A. 乙公司可以拒绝交货

  B. 乙可以加收仓储费

  C. 甲有转让提取材料的权利

  D. 乙加收仓储费后将材料交给丙

  参考答案:D

  68甲建筑公司承建一住宅项目,采用租赁方式向乙建筑机械租赁公司租赁一物料提升机,以降低成本。该物料提升机为乙建筑机械租赁公司刚刚购买,但缺少产品合格证明,下列说法正确的是( )。

  A. 不能出租使用

  B. 可以出租使用

  C. 经建设单位批准后可以出租使用

  D. 经建设行政管理部门批准后可以出租使用

  参考答案:A

  69评标委员会收受投标人钱财的,没收非法所得,取消评标资格,处以( )罚款。

  A. 3000元以上5000元以下

  B. 3000元以上10000元以下

  C. 3000元以上30000元以下

  D. 3000元以上50000元以下

  参考答案:D

  70梁某陷入经商困境时,李某借给梁某60万元以助其渡过难关。双方约定了还款期限,但未约定借款利息。借款期满后梁某并未将60万元还给李某。李认为除了应归还本金外还应偿还借款期间和逾期的利息,而梁则不以为然。李就此事向法院起诉。对此,下列选项中错误的说法是( )。

  A. 法院对偿还借款期限内利息的主张不予支持

  B. 法院对偿还借款期限内利息的主张予以支持

  C. 借款合同可以是无偿合同

  D. 法院对偿还逾期利息的主张予以支持

  参考答案:B

  二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

  71按照标准的级别,我国将标准划分为( )。

  A. 国家标准

  B. 行业标准

  C. 地方标准

  D. 企业标准

  E. 推荐性标准

  参考答案:A,B,C,D

  72人民调解委员会是群众性自治组织,工作在()指导下进行。

  A. 人民政府

  B. 基层人民法院

  C. 仲裁机构

  D. 居委会

  E. 上级调解委员会

  参考答案:A,B

  73下列关于劳动争议仲裁委员会的设置和职能的表述中,正确的有( )。

  A. 县、市、市辖区应当设立劳动争议仲裁委员会

  B. 仲裁委员会主任由劳动行政主管部门的代表担任

  C. 劳动争议仲裁委员会是依法成立、通过仲裁方式处理劳动争议的专门机构

  D. 劳动争议由劳动合同履行地或者用人单位所在地的劳动争议仲裁委员会管辖

  E. 仲裁庭只能由一名首席仲裁员和两名仲裁员组成

  参考答案:A,B,C,D

  74依照《建设工程质量管理条例》的规定,下列情形中属于违法分包的有( )。

  A. 总承包单位将部分工程分包给了不具有相应资质的单位

  B. 未经建设单位认可,承包单位将部分工程交由他人完成

  C. 分包单位将其承包的工程再分包

  D. 未经建设单位的认可,施工总承包人将劳务作业任务分包给了有相应资质的劳务分包企业

  E. 施工总承包人将承包工程的关键性工作分包给了具有先进技术的其他单位

  参考答案:A,B,C,E

  75建设工程领域常见的刑事法律责任包括( )。

  A. 工程重大安全事故罪

  B. 重大劳动安全事故罪

  C. 串通招标罪

  D. 重大责任事故罪

  E. 环境污染罪

  参考答案:A,B,C,D

  76下列合同行为中,属于违背诚实信用原则的有( )。

  A. 合同签订时,施工企业对建设单位要求的业绩证明造假

  B. 合同履行时,现场发生不可抗力,施工企业没有通知甲方,并任由损失扩大

  C. 合同履行时,施工企业偷工减料,导致工程质量不合格

  D. 合同履行时,施工企业工人安排不够,导致工期拖延

  E. 合同结束时,施工企业泄露本项目要求保密的资料和技术

  参考答案:A,B,E

  77甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同,约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型彩印机,并以融资租赁方式供甲公司使用。丙公司履行的义务应包括( )。

  A. 向乙公司交付彩印机

  B. 向甲公司交付彩印机

  C. 向乙公司履行瑕疵担保义务

  D. 向甲公司履行瑕疵担保义务

  E. 履行维修义务

  参考答案:B,D

  78按照《建设工程质量保证金管理暂行办法》中关于工程建设缺陷责任期的规定,下列说法中正确的是( )。

  A. 缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月

  B. 缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计

  C. 承包人导致竣工迟延的,缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计

  D. 发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期

  E. 发包人导致竣工迟延的,在承包人提交竣工验收报告后60天,自动迸入缺陷责任期

  参考答案:A,B,C

  79下列情况中,不影响劳动合同履行的有( )。

  A. 劳动者开始依法享受基本养老保险待遇

  B. 用人单位名称发生变更

  C. 用人单位法定代表人变更

  D. 用人单位投资人变更

  E. 用人单位被依法宣告破产

  参考答案:B,C,D

  80下列权利中,属于用益物权的有( )。

  A. 地役权

  B. 留置权

  C. 土地承包经营权

  D. 宅基地使用权

  E. 建设用地使用权

  参考答案:A,C,D,E

  解析:根据《物权法>的规定,用益物权是权利人对他人所有的不动产或者动产,依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权;而留置权属于担保物权。故正确答案为A、C、D、E。

  81在下列情形中,注册机关依据职权或根据利害关系人的请求.可以撤销注册建造师注册的有( )。

  A. 注册机关工作人员滥用职权作出注册许可的

  B. 超越法定权限作出注册许可的

  C. 违反法定程序准予注册的

  D. 采用弄虚作假手段取得继续教育证书的

  E. 向不符合条件的申请人颁发注册证书的

  参考答案:A,B,C,E

  82甲建筑公司与乙清运公司达成口头协议,由乙清运甲建筑工地的废弃物。按《合同法》规定,乙公司的权利包括( )。

  A. 循环利用废弃物

  B. 拒绝超载运输废弃物

  C. 要求甲支付清运费

  D. 合理控制装载量

  E. 将废弃物运往指定消纳点

  参考答案:B,C

  83某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊,依照《建设工程安全生产管理条例》,租赁公司应当出具塔吊的( )。

  A. 发票

  B. 原始合同

  C. 检测合格证明

  D. 生产许可证

  E. 产品合格证

  参考答案:C,D,E

  84下列关于企业资质条件的表述中,符合一级企业资质法定条件的有( )。

  A. 企业具有一级建造师50人以上

  B. 具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备

  C. 企业近5年来承担过25层以上的房屋建筑工程,质量合格

  D. 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于300人

  E. 注册资本金5000万元以上,净资产6000万元以上

  参考答案:B,C,D,E

  85下列建筑施工企业作业人员中,属于特种作业人员的是( )。

  A. 安全员

  B. 起重机械拆卸工

  C. 高处吊篮安装工

  D. 建筑拆除工

  E. 建筑起重信号工

  参考答案:B,C,E

  86下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是( )。

  A. 旁站

  B. 巡查

  C. 巡视

  D. 重点抽查

  E. 平行检验

  参考答案:A,C,E

  87在工程实践中,建设单位应当向施工单位提供原始资料,这些资料主要包括( )。

  A. 可行性研究报告

  B. 概算批准文件

  C. 建设用地的征用资料

  D. 建设项目所在地规划部门批准文件

  E. 项目规划总平面图、地下管线、地形地貌等在内的基础资料

  参考答案:B,C,D

  88具有工程勘察、设计或施工总承包资质的单位可以受建设单位委托承担工程项目全过程管理业务,但不应( )。

  A. 在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务

  B. 既从事工程项目管理服务业务,又从事工程总承包业务

  C. 与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系

  D. 同时承担该工程项目的勘察、设计、施工业务

  E. 超越企业自身的工程总承包资质等级许可范围从事该业务

  参考答案:A,C,D

  89某政府投资的工程项目向社会公开招标,并成立了评标委员会.该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有( )。

  A. 评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

  B. 评标委员会成员的名单在开标时予以公布

  C. 评标委员会由9人组成,其中技术、经济等方面的老师为6人

  D. 评标委员会的老师成员可以由招标人直接确定

  E. 招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

  参考答案:C,D,E

  90下列关于行政许可的说法,不正确的是( )。

  A. 行政许可是由国家行政机关和司法机关作出

  B. 行政许可依当事人的申请而作出

  C. 行政许可依行政机关的职权而作出

  D. 行政许可事项可以口头作出批准或认可

  E. 行政许可是赋予当事人一定收益的权利

  参考答案:A,C,D,E

  91通常所说的矿山、建筑施工单位和危险物品生产、经营、储存等高危行业企业(以下简称高危企业)“三项岗位”人员包括( )。

  A. 企业法人

  B. 企业主要负责人

  C. 项目负责人

  D. 安全管理人员

  E. 特种作业人员

  参考答案:B,D,E

  92根据施工现场固体废物的减量化和回收再利用的要求,施工单位应采取的有效措施包括( )。

  A. 生活垃圾袋装化

  B. 建筑垃圾分类化

  C. 建筑垃圾及时清运

  D. 设置封闭式垃圾容器

  E. 建筑垃圾集中化

  参考答案:A,B,C,D

  93下列情形中,不得撤销的要约包括( )。

  A. 要约人确定了承诺期限

  B. 要约人明确表示要约不可以撤销

  C. 撤销的通知在要约到达后才到达受要约人

  D. 撤销的通知在承诺通知发出之后到达受要约人

  E. 受要约人有理由认为要约不可撤销,并已经为履行合同做了准备工作

  参考答案:A,B,E

  94某施工单位在建筑垃圾清运过程中沿途发生道路遗撒,则其可能面临的行政处罚是( )。

  A. 限期改正

  B. 处5000元以上5万元以下的罚款

  C. 扣押车辆

  D. 处1万元以上10万元以下的罚款

  E. 暂扣驾驶及运输证件

  参考答案:A,B

  95合同当事人承担违约责任的形式有( )。

  A. 合同继续履行

  B. 采取补救措施

  C. 支付赔偿金

  D. 返还财产恢复原状

  E. 支付违约金

  参考答案:A,B,C,E

  96某施工企业下列做法中,不符合《劳动法》规定的有( )。

  A. 某女工因休产假过长,5个月仍未上班,企业将其除名

  B. 郑某试用期被证明与录用条件不符,企业当即与其解除合同

  C. 孙某因患职业病就医,不能继续工作,企业将其辞退

  D. 李某出差期间交通事故受伤,伤愈后不能胜任原岗位工作,企业将其调至传达室收发信件

  E. 王某因盗窃罪被判处3年有期徒刑,企业单方与其解除劳动合同

  参考答案:A,C

  97建设单位将工程抵押给银行后,因其经营状况不佳而无力偿还贷款和支付施工位的工程款,下列关于施工单位权利的说法正确的有( )。

  A. 施工单位可以申请人民法院将该工程拍卖

  B. 施工单位申请工程价款优先受偿的权利,须按照诉讼时效的规定提出

  C. 施工单位无权就该工程的拍卖款优先于银行受偿

  D. 施工单位可不申请拍卖,而直接与建设单位协商将工程折价

  E. 施工单位工程欠款的利息,可在工程拍卖所得中优先扣除

  参考答案:A,B,D

  98下列选项中属于保证担保范围的有( )。

  A. 主债权

  B. 抵押权

  C. 主债权的利息

  D. 违约金

  E. 损害赔偿金

  参考答案:A,C,D,E

  99下列工程建设项目中,经批准可以进行邀请招标的项目有( )。

  A. 国家和地方人民政府确定的重点项目不宜公开招标的项目

  B. 因技术复杂只有少数几家潜在投标人可供选择的项目

  C. 国有企业使用自有资金的项目

  D. 采用公开招标的费用占项目合同金额比重过大的项目

  E. 纳入财政管理的各种政府性专项建设基金项目

  参考答案:A,B,D

  100下列不属于施工单位承担工程质量保修责任情形的是( )。

  A. 施工单位采购的材料质量不合格造成墙面脱落

  B. 住户装修过程中破坏防水层造成渗漏

  C. 地震造成墙体裂缝

  D. 建设单位采购材料不合格

  E. 设计承载力不足造成柱体弯曲

  参考答案:B,C,D,E

  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校一级建造师频道考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!


分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

一级建造师资格查询

一级建造师历年真题下载 更多

一级建造师每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

一级建造师各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部