2016年造价工程师建设工程计价真题及答案

一、单项选择题(共72题，每题I分，每题的备选选顶中，只有I个是符合题意)

1.【题干】关于我国建设项目投资，下列说法中正确的是(　)

【选项】

A.非生产性建设项目总投资由固定资产投资和铺底流动资金组成

B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成

C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内投入且形成现金流出的全部费用

D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成

【答案】C

【解析】A错误，不包含流动资金;B错误，应该包含流动资金;D错误，固定资产投资包含建设投资和建设期利息。

【考点】我国建设项目投资及工程造价的构成。

2.【题干】已知生产某非标准设备所需材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费合计为30万元，废品损失率为10%，外购配套件费为5万，包装费率为2%，利润率为10%，用成本估算法计算该设备的利润值为(　)元。

【选项】

A.3.366

B.3.370

C.3.376

D.3.876

【答案】C

【解析】{[30×(1+10%)+5]×(1+2%)-5｝×10%=3.376

【考点】国产非标准设备原价的计算。

3.【题干】进□设备的原价是指进口设备的(　)

【选项】

A.到岸价

B.抵岸价

C.离岸价

D.运费在内价

【答案】B

【解析】进口设备的原价就指进口设备的抵岸价。

【考点】

4.【题干】某县城建筑公司承建市区某建筑工程，2015年8月编制估算的税前造价为，已知6000万元，已知营业税率为3%，市、县城市维护建设税税率分别为7%、5%，教育附加率和地方费附加率分别为3%、2%。该工程的结算造价为(　)万元

【选项】

A.6198.0

B.6201.2

C.6204.8

D.6208.6

【答案】D

【解析】6000/(1-3%-3%×7%-3%×3%-3%×2%)=6208.6

【考点】税金的计算.

5.【题干】根据我国现行建筑安装工程费用项目构成的规定，下列费用中属于安全文明施工费的(　)

【选项】

A.夜间施工时，临时可移动照明灯具的设置、拆除费用

B.工人安全防护用品的购置费用

C.地下室施工时采用的照明设施拆除费

D.建筑物的临时保护设施费

【答案】B

【解析】A属于夜间施工增加费;C属于非夜间施工照明费;D选项属于建筑物的临时保护设施费。

【考点】措施费的构成。

6.【题干】关于国外建筑安装工程费用的计算，下列说法正确的是(　)

【选项】

A.分包工程费不包括分包工程的管理费和利润

B.材料的预涨费计入管理费

C.开办费一般包括了工地清理费及完工后清理费

D.*

【答案】C

【解析】A错误，分包工程费包括：分包报价、总包管理费和利润。材料预涨费属于材料费的一部分，B错误。

【考点】

7.【题干】下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是(　)

【选项】

A.土地补偿费

B.青苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金

【答案】A

【解析】B选项青苗补偿费归青苗所有者;C拆迁补偿费归被拆迁人;D选项新菜地开发建设基金归政府。

【考点】建设用地费的构成。

8.【题干】关于工程建设其他费用，下列说法中正确的是(　)

【选项】

A.建设单位管理费一般按建筑安装工程费乘以相应费率计算

B.研究实验费包括新产品试制费

C.改扩建项目的场地准备及临时设施费一般只计拆除清理费

D.不拥有产权的专用通信设施投资，列入市政公用设施费

【答案】C

【解析】A选项建设单位管理费的计算基础为工程费用;B选项研究实验费不包括新产品试制费;D选项不拥有产权的专用通信设施投资列入专利及专有技术使用费。

【考点】工程建设其他费用。

9.【题干】某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为(　)万元。

【选项】

A.666.3

B.981.6

C.1306.2

D.1640.5

【答案】C

【解析】10000×40%×[(1+6%)1+1-0.5-1]+10000×60%×[(1+6%)1+2-0.5-1]=1306.2

【考点】价差预备费的计算。

10.【题干】某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款2000万元，贷款年均衡发放，年利率为8%，建设期内只计息不付息。则建设期利息为(　)

【选项】

A.366.4

B.449.6

C.572.8

D.659.2

【答案】B

【解析】第一年利息为3000/2×8%=120万;第二年利息为(3000+120+2000/2)×8%=329.6 两年合计利息为449.6万

【考点】建设期利息计算。

11.【题干】下列说法中，符合工程计价基本原理的是(　)

【选项】

A.工程计价的基本原理在于项目划分与工程量计算

B.工程计价分为项目的分解与组合两个阶段

C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算

D.工程单价包括生产要素单价、工料单价和综合单价

【答案】C

【解析】A错误，工程计价的基本原理在于项目的分解与组成;B错误，工程计价分为工程计量和工程计价两个环节;D错误，工程单价包括工料单价和综合单价。

【考点】工程计价的基本原理。

12.【题干】关于工程定额，下列说法正确的是(　)

【选项】

A.劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为产量定额

B.企业定额是企业内部使用的预算定额

C.补充定额只能在指定范围内使用

D.地区统一定额应依据地区工程技术特点、施工生产和管理水平独立编制

【答案】C

【解析】A错误，劳动定额主要表现形式为时间定额，机械消耗定额主要表现形式为时间定额;B错误，企业定额是企业内部使用的施工定额;D错误，地区统一定额主要是考虑地区性特点和全国统一定额水平做适当调整和补充编制的。

【考点】工程定额体系。

13.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GGB505-2013)下列关于工程量清单项目编码的说法中，正确的是(　)

【选项】

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】B

【解析】A错误，第三级编码由二位数字表示;C错误，特征相同的工程不得有重码;D错误，补充项目编码以上计量规范代码加“B”和三位数字表示。

【考点】分部分项工程量清单。

14.【题干】对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则(　)

【选项】

A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率计算金额

B.以"定额人工费+定额机械费"为计算基础，以国家、行业、地区定额中相辦计算金额相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】C

【解析】对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时，若无“计算基础”和“费率”数值，则只填写“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。

【考点】措施项目清单的编制。

15.【题干】采用工程量清单计价的总承包服务费计价表中，应甶投标人填写的内容是(　)

【选项】

A.项目价值

B.服务内容

C.计算基础

D.费率金额

【答案】D

【解析】投标时，总承包服务费的费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

【考点】总承包服务费。

16.【题干】下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是(　)

【选项】

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

c.机械在工作地点之前的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

【答案】B

【解析】B选项为有根据的降低负荷下的工作时间。

【考点】工作时间分类。

17.【题干】若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为(　)工日/m3。

【选项】

A.0.581

B.0.608

C.0.629

D.0.659

【答案】D

【解析】0.5/(1-4%)/(1-6%-3%-12%)=0.659工日/ m3

【考点】人工定额消耗量的计算方法.

18.【题干】某出料容量750L的砂浆揽拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40S、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为(　)m3/台班。

【选项】

A.29.79

B.32.6

C.36.00

D.39.27

【答案】C

【解析】一次循环的时间为480S，台班产量定额为

3600/480×8×0.75×0.8=36.

【考点】机械台班定额消耗量的确定方法。

19.【题干】从甲、乙两地采购某工程材料，采购量及有关费用如下表所示。该工程材料的材料单价为(　)元/t。

【选项】

A.262.08

B.262.16

C.262.42

D.262.50

【答案】B

【解析】材料单价=(原价+运杂费)×(1+运输损耗率)×(1+采购及保管费率)

【考点】

20.【题干】某大型施工企业机械预算价格为5万元，机械耐用台班数为1250台班，大修理周期数为4，一次大修理费为2000元，经常修理费系数为60%，机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残值和其他有关费用，则该机械台班单价为(　)元/台班。

【选项】

A.107.68

B.110.24

C.112.80

D.52.80

【答案】A

【解析】台班折旧费=50000/1250=40元;大修理费=(4-1)×2000/1250=4.8;经常修理费=4.8×60%=2.88,合计40+4.8+2.88+60=107.68

【考点】机械台班单价的计算.

21.【题干】完成某分部分项工程1m³需基本用工0.5工日，超运距用工0.05工日，辅助用工0.1工日，如人工幅度差系数为10%，则该工程预算定额人工工日消耗量为(　)工日/10m³。

【选项】

A.6.05

B.5.85

C.7.00

D.7.15

【答案】D

【解析】(0.5+0.05+0.1)×(1+10%)×10=7.15工日/10m³

22.【题干】下列材料损耗，应计入预算定额材料损耗量的是(　)

【选项】

A.场外运输损耗

B.工地仓储损耗

C.一般性检验鉴定损耗

D.施工加工损耗

【答案】D

【解析】施工加工损耗属于不可避免的材料损耗，应列入材料定额消耗量中。

23.【题干】下列施工机械中，在计算预算定额机械台班消耗量时，不另增加机械幅度差的是(　)

【选项】

A.打桩机械

B.混凝土搅拌机

C.水磨石机

D.吊装机械

【答案】B

【解析】砂浆、混凝土搅拌机由于按小组配用，以小组产量计算机械台班产量，不另增加机械幅度差。

24.【题干】下列工程造价指数，既属于总指数又可用于综合指数形式表示的是(　)

【选项】

A.设备、工器具价格指数

B.建筑安装工程造价指数

C.单项工程造价指数

D.建设项目造价指数

【答案】A

【解析】BCD三个选项均是用平均数指数形式表示的。

【考点】工程造价指数的类别。

25.【题干】某建筑工程报告期各项目费用构成和各单项价格指数如下表所示，则该工程的建筑安装工程造价指数为(　)

【选项】

A.0.995

B.0.996

C.0.997

D.0.998

【答案】A

【解析】(1520+3200+580+600+700)/(1520/1.08+3200/0.95+580/1.01+600/1.03+700)=0.995

【考点】工程造价指数的计算

26.【题干】建设项目投资决策阶段，在技术方案中选择生产方法时应重点关注(　)

【选项】

A.是否选择了合理的物料消耗定额

B.是否符合工艺流程的柔性安排

C.是否使工艺流程中的工序合理衔接

D.是否符合节能清洁要求

【答案】D

【解析】生产方法选择时，研究拟采用生产方法是否符合节能和清洁的要求，应尽量选择节能环保的生活方法。

【考点】技术方案选择的内容。

27.【题干】某地2016年拟建一年产50万吨产品的工业项目，预计建设期为3年，该地区2013年已建年产40万吨的类似项目投资为2亿元。已知生产能力指数为0.9，该地区2013、2016年同类工程造价指数分别为108、112，预计拟建项目建设期内工程造价年上涨率为5%。用生产能力指数法估算的拟建项目静态投资为(　)亿元。

【选项】

A.2.54

B.2.74

C.2.75

D.2.94

【答案】A

【解析】(50/40)0.9×112/108×2=2.54

【考点】生产能力指数法.

28.【题干】下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的是(　)

【选项】

A.设备原价×设备安装费率(%)

B.重量(体积、面积)总量×单位重量(体积、面积)安装费指标

C.设备原件×材料费占设备费百分比×材料安装费率(%)

D.安装工程功能总量×功能单位安装工程费标准

【答案】B

【解析】工业炉窑砌筑和工艺保温或绝热工程安装工程费的估算,采用的公式为:

重量(体积、面积)总量×单位重量(体积、面积)安装费指标。

【考点】设备及工器具购置费估算。

29.【题干】按照形成资产法编制建设项目投资估算表，下列费用中可计入固定资产其他费用的是(　)

【选项】

A.开办费

B.非专利技术使用费

C.土地使用权取得费

D.生产准备费

【答案】C

【解析】A选项和D选项为其他资产费用;B选项为无形资产费用。土地使用权取得费一般列入固定资产费用。

【考点】建设投资估算表的编制。

30.【题干】关于住宅建筑设计中的结构面积系数，下列说法中正确的是(　)

【选项】

A.结构面积系数越大，设计方案越经济

B.房间平均面积越大，结构面积系数越小

C.结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度无关

D.结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形无关

【答案】B

【解析】A选项错误，结构面积系数越小，设计方案越经济;C、D选项错误，结构面积系数与房间户型组成有关，与房屋长度、宽度有关，与结构面积系数与房屋结构有关，与房屋外形有关。

【考点】民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素。

31.【题干】下列原因中，不能据以调整设计概算的是(　)

【选项】

A.超出原设计范围的重大变更

B.超出承包人预期的货币贬值和汇率变化

C.超出基本预备费规定范围的不可抗拒重大自然灾害引起的工程变动和费用增加

D.超出价差预备费的国家重大政策性调整

【答案】B

【解析】ACD选项都可以。

【考点】设计概算的作用。

32.【题干】某地拟建一办公楼，当地类似工程的单位工程概算指标为3600元/m2，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为复合木地板，每100m2该类建筑中铺贴地面面积为50m2.当地预算定额中瓷砖地面和复合木地板的预算单价分别为128元/m2，190元/m2。假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。则用概算指标法计算的拟建工程概算指标为(　)元/m2。

【选项】

A.2918.75

B.3413.75

C.3631.00

D.3638.75

【答案】D

【解析】3600+(190-128)×50/100×(1+25%)=3638.75

【考点】概算指标法

33.【题干】某地拟建一工程，与其类似的已完工程单方工程造价为4500元/m2，其中人工、材料、施工机具使用费分别占工程造价的15%、55%和10%，拟建工程地区与类似工程地区人工、材料、施工机具使用费差异系数分别为1.05、1.03和0.98假定以人、材、机费用之和为基数取费，综合费率为25%。用类似工程预算法计算的拟建工程造价指标为(　)元/m2。

【选项】

A.3699.00

B.4590.75

C.4599.00

D.4623.75

【答案】C

【解析】4500×(0.15×1.05+0.55×1.03+0.1×0.98+0.2)=4599.00

【考点】类似工程预算法

34.【题干】关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是(　)

【选项】

A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算

B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分

C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算

D.其价格性质为预期，不具有市场性质

【答案】C

【解析】A错误,是设计阶段对工程建设的需资金较精确的计算;B错误，其成果文件属于设计文件的组成部分;D错误，具有市场性质。

【考点】施工图预算的说法。

35【选项】实物量法与定额单价法编制施工图，编制步骤的主要差别在于(　)

A.列项

B.计算工程量

C.计算工料机费用

D.计算利润与管理费

【答案】C

【解析】A、B、D选项两者都有。

【考点】施工图预算的编制方法。

36.【题干】某单项工程的单位建筑工程预算为1000万元，单位安装工程预算为500万元，设备购置预算为600万元，未达到固定资产标准的工器具购置预算为60万元，若预备费费率为5%，则该单项工程施工图预算为(　)

【选项】

A.1500

B.2100

C.2160

D.2268

【答案】C

【解析】单项工程施工图预算包括单位建筑工程预算、单位安装工程预算、设备购置预算和未达到固定资产标准的工器具购置预算。

【考点】施工图预算的费用组成。

37.【题干】根据《标准施工招标文件》(2007年版)，关于“分包和偏离问题处理”的内容应包括于(　)之中。

【选项】

A.招标公告

B.投标人须知

C.评标办法

D.合同条款与格式

【答案】B

【解析】投标人须知中总则包括分包和偏离问题的处理。

【考点】施工招标文件的编制内容。

38.【题干】关于暂列金额，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目

B.由承包人支配，按签证价格结算

C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付

D.不同专业预留的暂列金额应分别列项

【答案】D

【解析】A错误，暂列金额用于尚未确定或不可预见费用;B错误，暂列金额由招标人支配;C错误，可用于因工程变更而发生的索赔支付。

【考点】其他项目清单的编制。

39.【题干】关于工程量清单编制总说明的内容，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.建设规模是指工程投资总额

B.工程特征是指结构类型及主要施工方案

C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求

D.施工现场实际情况是指自然地理条件

【答案】C

【解析】A错误，建设规模是指建筑面积;B错误，工程特征应说明基础及结构类型、建筑层数、高度、门窗类型及各部位做法;D错误，施工现场实际情况是指施工场地的地表状况。

【考点】工程量清单总说明的编制。

40.【题干】关于招标控制价的相关规定，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.国有资金投资的工程建设项目，应编制招标控制价

B.招标控制价应在招标文件中公布，仅需公布总价

C.招标控制价超过标准概算3%以内时，招标人不必将其报原概算审批部门审核

D.当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价3%以内时，应责成招标人改正

【答案】A

【解析】B错误，招标控制价应在招标文件中公布，需公布总价和详细组成;C错误，招标控制价超过标准概算时，招标人应将其报原概算审批部门审核;D选项错误，当招标控制价复查结论超过原公布的招标控制价大于±3%时，应责成招标人改正。

【考点】招标控制价的编制规定。

41.【题干】关于依法必须招标工程的标底和招标控制价，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.招标人有权自行决定是否采用设标底招标、无标底招标以及招标控制价招标

B.采用设标底招标的，招标人有权决定是否在招标文件中公开

C.采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，也可以规定最低投标限价

D.公布招标控制价时，还应公布各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

【答案】D

【解析】A错误，若是国有资金投资的，应编制招标控制价;B错误，采用设标底招标的，标底应该保密;C错误，采用招标控制价招标的，招标人应在招标文件中明确最高投标限价，但不能规定最低投标限价。

【考点】招标控制价的编制规定。

42.【题干】招标人要求总承包人对专业工程进行统一管理和协调的，总承包人可计取总承包服务费，其取费基数为(　)。

【选项】

A.专业工程估算造价

B.投标报价总额

C.分布分析那个工程费用

D.分部分项工程费与措施费之和

【答案】A

【解析】招标人仅要求总承包人对分包的专业工程进行统一管理和协调的，按分包的专业工程估算造价的1.5%计算。

【考点】其他项目费的编制要求。

43.【题干】施工项目投标报价的工作包括：①收集投标信息;②选择投标报价策略;③组装投标班子;④确定基础报价;⑤确定投标报价;⑥研究招标文件，以上工作正确的先后顺序是(　)。

【选项】

A.⑥①③②④⑤

B.③⑥①④②⑤

C.③①⑥②④⑤

D.⑥③①④②⑤

【答案】B

【解析】考核的是投标报价的工程流程。

【考点】施工报价流程。

44.【题干】投标人在投标前期研究招标文件时，对合同形式进行分析的主要内容为(　)。

【选项】

A.承包商任务

B.计价方式

C.付款方法

D.合同价款调整

【答案】B

【解析】A、C、D选项为合同条款分析。

【考点】

45.【题干】投标人在投标报价时，应优先被采用综合单价编制依据的是(　)。

【选项】

A.企业定额

B.地区定额

C.行业定额

D.国家定额

【答案】A

【解析】企业定额是企业在投标报价编制时首先采用的。

【考点】投标报价的计算。

46.【题干】根据《建造工程工程量清单计价规范》(GB50500--2013)，允许投标人根据具体情况对招标工程量清单进行修正或增加的内容是(　)。

【选项】

A.分部分项工程量清单

B.措施项目清单

C.暂列金额

D.计日工

【答案】B

【解析】分部分项工程量清单不能修改;暂列金额和计日工也不能修改;措施项目清单在投标人投标时，除安全文明施工费以外，可由投标人自行确定。

【考点】投标报价的计算。

47.【题干】下列评标时所遇情形中，评标委员会应当否决其投标的是(　)。

【选项】

A.投标文件中大写金额与小写金额不一致

B.投标文件中总价金额与依据单价计算出的结果不一致

C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字

D.对不同文字文本投标文件的解释有异议的

【答案】C

【解析】C选项属于投标文件中实质性不响应招标文件要求的。

【考点】初步评审及标准。

48.【题干】关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.评标委员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出澄清

C.评标委员会可以要求投标人澄清投标文件疑问直至满足评标委员会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】C

【解析】A错误，评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则评标;B错误，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清;D错误，招标人可以授权评标委员会直接确定中标人。

【考点】建设项目评标。

49.【题干】某招标项目采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为5%，投标人四同时投标1#、2#标段，报价分别为5000万元，4000万元。若四在1#标段中标，则其在2#标段的评标价为(　)。

【选项】

A.3750

B.3800

C.4200

D.4250

【答案】B

【解析】2#标段的评标价为4000×(1-5%)=3800

【考点】经评审的最低投标价法。

50.【题干】关于工程总承包投标报价中的标高金，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.标高金分析首先应对风险进行评估

B.标高金分析应进行价值增值分析

C.标高金中不包括利润和风险费

D.标高金中的管理费主要指公司本部费用

【答案】A

【解析】标高金是总承包商投标报价时考虑到预期收益和根据约定应承担的风险而计算的成本以外的金额。

【考点】工程总承包投标报价分析。

51.【题干】国际工程投标报价中，若将分包费列入直接费，则对分包商的管理费通常应列入(　)。

【选项】

A.直接费

B.分包费

C.间接费

D.暂定金额

【答案】C

【解析】将分包费列入直接费中，即考虑间接费时包含了对分包的管理费。

【考点】承揽国际工程时投标报价的计算。

52.【题干】工程延误期间，因国家法律、行政法规发生变化引起工程造价变化的，则(　)。

【选项】

A.承包人导致的工程延误，合同价款应予调整

B.发包人导致的工程延误，合同价款均应予调整

C.不可抗力导致的工程延误，合同价款均应予调整

D.无论何种情况，合同价款均应予调整

【答案】C

【解析】因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加，发承包双方应按原则分别承担并调整合伺价款和工期。

【考点】

53.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB　50500——2013)，当实际增加的工程量超过清单工程量15%以上，且造成按总价方式施工的措施项目发生变化的，应将(　)。

【选项】

A.综合单价调高，措施项目费调增

B.综合单价调高，措施项目费调减

C.综合单价调低，措施项目费调增

D.综合单价调低，措施项目费调减

【答案】C

【解析】工程量增加超过15%以上时，按总价方式计算的措施项目费调增，综合计算下来综合单价调低。

【考点】工程量偏差的价款调整。

54.【题干】施工合同中约定，承包人承担的钢筋价格风险幅度为±5%，超出部分依据《建设工程工程清清单规范》(GB——2013)造价信息法调差。已知承包人投标报价格、基准期发布价格分别为2400元/t、2200元/t、2015年12月、2016年7月造价信息发布价为2000元/t、2600元/t。则该两月钢筋的实际结算价格应分别为(　)。

【选项】

A.2280，2520

B.2310，2690

C.2310，2480

D.2280，2480

【答案】C

【解析】投标价高于基准价，跌的时候以基准价为基准超过约定的幅度值按实调整，所以2015年12月的价格为2400-(2200×95%-2000)=2310;投标价高于基准价，涨的时候以投标价为基准超过约定的幅度值按实调整，所以2016年7月的价格为2600-2400×5%=2480。

【考点】造价信息调整价格差额。

55.【题干】根据《建设工程工程量清单规范》(GB——2013)，下列关于计日工的说法中正确的是(　)。

【选项】

A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行

C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润

D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付

【答案】C

【解析】A选项错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价;B选项错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行;D错误，计日工金额与进度款同期支付。

【考点】计日工费用调整。

56.【题干】根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，承包人最有可能同时获得工期、费用和利润补偿的索赔事件是(　)。

【选项】

A.基准日后法律的变化

B.发包人更换其提供的不合格材料

C.发包人提前向承包人提供工程设备

D.发包人在竣工前占用工程

【答案】D

【解析】A只能获得费用;B可以获得工期和费用;C可以获得费用。

【考点】标准施工招标文件中关于索赔的规定。

57.【选项】当施工机械停工导致费用索赔成立时，台班停滞费用正确的计算方式是(　)。

A.按照机械设备台班费计算

B.按照台班费中的设备使用费计算

C.自有设备按照台班折旧费计算

D.租赁设备按照台班费租金计算

【答案】C

【解析】在计算机械设备台班停滞费时，不能按机械设备台班费计算，因为台班费中包括设备使用费。如果机械设备是承包人自有设备，一般按台班折旧费计算;如果是承包人租赁的设备，一般按台班租金加上每台班分摊的施工机械进出场费计算。

【考点】费用索赔的计算。

58.【题干】某工程施工过程中发生如下事件：①应恶劣气候条件导致工程停工2天，人员窝工20个工作日;②遇到不利地质条件导致工程停工1天，人员窝工10个工作日，处理不利地质条件用工15个工作日。若人工工资为200元/工日，窝工补贴为100元/工日，不考虑其他因素。根据《招标施工招标文件》(2007年版)通用合同条款，施工企业主索赔的工期和费用分别是(　)。

【选项】

A.3天，6000元

B.1天，3000元

C.3天，4000元

D.*****

【答案】C

【解析】恶劣气候条件只能过索赔工期，2天，不利地质条件可以索赔工期和费用，费用为10×100+200×15=4000，工期为1天，合计工期可以索赔3天。

【考点】索赔的计算。

59.【题干】采用网络图分析法处理可原谅延期，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.只有在关键线路上的工作延误，才能索赔工期

B.非关键线路上的工作延误，不应索赔工期

C.如延误的工作为关键工作，则延误的时间为工期索赔值

D.该方法不适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔

【答案】C

【解析】A错误，在非关键线路上的工作延误，也可以索赔工期;B错误，非关键线路上的工作延误，若导致变成关键线路，也可索赔工期;D该方法适用于多种干扰事件共同作用说引起的工期索赔。

【考点】工期索赔的计算。

60.【题干】已知某建筑工程施工合同总额为8000万元，工程预付款按合同金额的20%计取，主要材料及构件造价占合同额的50%。预付款起扣点为(　)。

【选项】

A.1600

B.4000

C.4800

D.6400

【答案】C

【解析】预付款起扣点=8000-8000×20%/50%=4800

【考点】预付款起扣点的计算。

61.【题干】由发包人提供的工程材料、工程设备的金额，应在合同价款的期中支付和结算中予以扣除，具体的扣除标准是(　)。

【选项】

A.按签约单价和签约数量

B.按实际采购单价和实际数量

C.按签约单价和实际数量

D.按实际采购单价和签约数量

【答案】A

【解析】本题考查的是预付款及期中支付。由发包人提供的材料、工程设备金额，应按照发包人签约提供的单价和数量从进度款支付中扣除，列入本周期应扣减的金额中。

【考点】

62.【题干】关于工程量清单计价方式下竣工结算的编制原则，下列说法中正确的是(　)。

【选项】

A.措施项目费按双方确认的工程量乘以已标价工程量清单的综合单价计算

B.总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

C.暂列金额应减去工程价款调整的金额，余额归承包人

D.工程实施过程中发承包双方已经确定的工程计量结果和合同价款，应直接进入结算

【答案】D

【解析】本题考查的是竣工结算。选项A属措施项目中的单价项目;选项B，总承包服务费应依据合同约定额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;选项C，有余额归发承包人。

【考点】

63.【题干】建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单;②签发最终结清支付证书;③签发缺陷责任期终止证书;④最终结清付款;⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是(　)。

【选项】

A.⑤③①②④

B.①②④⑤③

C.③①②④⑤

D.①③②⑤④

【答案】A

【解析】本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩下工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最总支付证书、最终结清付款。

【考点】

64.【题干】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是(　)。

【选项】

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书

【答案】D

【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

【考点】

65.【题干】建设工程已实际交付，但施工合同没有约定付款时间，则拖欠工程款利息的起算日期为(　)。

【选项】

A.提交竣工结算文件之日

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工验收合格之日

D.工程实际交付之日

【答案】D

【解析】本题考查的是合同价款纠纷的处理。利息从应付工程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：建设工程已实际交付的，为交付之日;建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

【考点】

66.【题干】根据《建设项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)，下列变更事项中属于设计变更的是(　)。

【选项】

A.基准控制点的调整

B.备品备件采购数量的调整

C.新增加的施工障碍处理

D.增加的附加试验

【答案】A

【解析】本题考查的是工程总承包合同价款的结算。选项B属于采购变更;选项CD属于施工变更。

【考点】

67.【题干】根据《建筑项目工程总承包合同示范文本》(GF-2011-0216)，下列变更程序的说法中正确的是(　)。

【选项】

A.发包人要求的变更，应事先以书面或口头形式通知承包人

B.承包人接到发包人变更通知后，有义务在规定时间内向发包人提交书面建议报告

C.承包人有义务接受发包人要求的变更，无须通过建议报告表达不支持的观点

D.承包人在提交变更建议报告后，在等待发包人回复的时间内，可停止相关工作

【答案】B

【解析】A错误，应以书面形式;C错误，需通过建设报告表达不支持的观点;D错误，在等待答复期间，不应停止相关工作。

【考点】工程总承包的变更。

68.【题干】FIDIC施工合同条件规定，如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额收取延误支付期间的融资费。融资费计息方式是(　)。

【选项】

A.按星期计算单利

B.按星期计算复利

C.按月计算单利

D.按月计算复利

【答案】D

【解析】如果承包商不能按时收到业主的付款，承包商有权就未付款额从业主应当支付之日起，按月计算复利，收取延误支付期间的融资费。

【考点】FIDIC中进度款的支付。

69.【题干】竣工财务决算的基本建设项目概况表中，应列入非经营性项目转出投资支出的项目是(　)。

【选项】

A.产权属于本单位的城市

B.不能形成资产的城市绿化

C.产权属于本单位的专用通道

D.产权不属于本单位的专用通道

【答案】D

【解析】非经营性项目转出投资支出是指非经营项目为项目配套的专用设施投资，包括专用道路、专用通讯设施、送变电站、地下管道等，其产权不属于本单位的投资支出，对于产权归属本单位的，应计入交付使用资产价值。

【考点】竣工财务决算报表。

70.【题干】关于建设工程竣工图的绘制和形成，下列说法正确的是(　)。

【选项】

A.凡按图竣工没有变动的，由发包人在原施工图上加盖“竣工图”标志

B.凡在施工过程中发生设计变更的，一律重新绘制竣工图

C.平面布置发生重大改变的，一律由设计单位负责重新绘制竣工图

D.重新绘制的新图，应加盖“竣工图”标志

【答案】D

【解析】A错误，凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图上加盖“竣工图”标志;B错误，凡在施工过程中，虽有一般性设计变更，但能将原施工图加以修改补充作为竣工图的，可不重新绘制，由承包人负责在原施工图(必须是新蓝图)上注明修改的部分，并附以设计变更通知单和施工说明，加盖“竣工图”标志后，作为竣工图。C错误，由原设计原因造成的，由设计单位负责重新绘制;由施工原因造成的，由承包人负责重新绘图;由其他原因造成的，由建设单位自行绘制或委托设计单位绘制。承包人负责在新图上加盖“竣工图”标志，并附以有关记录和说明，作为竣工图。

【考点】建设工程竣工图的绘制。

71.【题干】某建筑项目由两个单项工程组成，其竣工结算的有关费用如下表所示。已知该项目建设单位管理费、土地征用费、建筑设计费、工艺设计费分别为100、120、60、40万元，则单项工程B的新增固定资产价值是(　)万元。

【选项】

A.3132.5

B.3135

C.3137.5

D.3165

【答案】B

【解析】建设单位管理费的分摊额=100×(1000+800+1200)/(1000+800+1200+3000)=50

土地征用费和建筑设计费的分摊=(120+60)×1000/(1000+3000)=45

工艺设计费的分摊额=40

则单项工程B的新增固定资产=1000+800+1200+50+45+40=3135

【考点】新增固定资产价值的确定。

72.【题干】建设工程在缺陷责任期内，由第三方原因造成的缺陷(　)。

【选项】

A.应由承包人负责维修，费用从质量保证金中扣除

B.应由承包人负责维修，费用由发包人承担

C.发包人委托承包人维修的，费用由第三方支付

D.发包人委托承包人维修的，费用由发包人支付

【答案】D

【解析】第三方原因造成的缺陷责任由发包人承担，费用由发包人承担。

【考点】缺陷责任期的说法。

二、多项选择题

73.【题干】下列费用中应计入到设备运杂费的有(　)。

【选项】

A.设备保管人员工资

B.设备采购人员工资

C.设备自生产厂家运至工地仓库的运费、装卸费

D.运输中的设备包装支出

E.设备仓库所占用的固定资产使用费

【答案】ABCE

【解析】D选项错误，应为设备原价中没有包含的为运输而进行包装支出的费用列入包装费。

【考点】设备运杂费的说法。

74.【题干】根据我国现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列施工企业发生的费用中，计入企业管理费的是(　)。

【选项】

A.建筑材料、构件一般性鉴定检查费

B.支付给企业离休干部的经费

C.施工现场工程排污费

D.履约担保所发生的费用

E.施工生产用仪器仪表使用费

【答案】ABD

【解析】C选项为规费;E选项为施工机械使用费。

【考点】企业管理费的组成。

75.【题干】应予计量的措施项目费包括(　)。

【选项】

A.垂直运输费

B.排水、降水费

C.冬雨季施工增加费

D.临时设施费

E.超高施工增加费

【答案】ABE

【解析】C、D选项均不能计量。

【考点】措施费的组成。

76.【题干】关于生产准备及开办费、下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.包括自行组织培训和委托其他单位培训的相关费用

B.包括正常生产所需的生产办公家具用具的购置费用

C.包括正常生产所需的生活家具用具的购置费用

D.包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费

E.可按设计定员乘以人均生产费标准计算

【答案】ABC

【解析】D错误，不包括含备品备件在内的第一套不够固定资产标准的生产工具购置费;E错误，可按设计定员乘以生产准备费指标计算

【考点】生产准备及开办费

77.【题干】关于工程量清单计价和定额计价，下列计价公式中正确的有(　)。

【选项】

A.单位工程直接费=∑(假定建筑安装产品工程量*工料单价)+措施费

B.单位工程概预算费=单位工程直接费+企业管理费+利润+税金

C.分部分项工程费=∑(分部分项工程量*分部分项工程综合单价)

D.措施项目费=∑按“项”计算的措施项目费+∑(措施项目工程量*措施项目综合单价)

E.单位工程报价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金

【答案】CDE

【解析】A错误，单位工程直接费=∑(假定建筑产品工程量×直接工程费单价)+措施费;B错误，单位工程概预算费=单位工程直接费+间接费+利润+税金。

【考点】定额计价和清单计价。

78.【题干】关于分部分项工程量清单的编制，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.以清单计算规范附录中的名称为基础，结合具体工作内容补充细化项目名称

B.清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中加以描述

C.有两个或以上计量单位时，选择最适宜表现项目特征并方便计量的单位

D.除另有说明外，清单项目的工程量应以实体工程量为准，各种施工中的损耗和需要增加的工程量应在单价中考虑

E.在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量

【答案】ACD

【解析】B错误，清单项目的工作内容在招标工程量清单的项目特征中通常无须描述;E错误，在工程量清单中应附补充项目名称、项目特征、计量单位和工程量计算规则和工作内容。

【考点】分部分项工程量清单的编制。

79.【题干】关于暂估价的计算和填写，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.暂估价数量和拟用项目应结合工程量清单中的“暂估价表”予以补充说明

B.材料暂估价应由招标人填写暂估单价，无须指出拟用于哪些清单项目

C.工程设备暂估价不应纳入分部分项工程综合单价

D.专业工程暂估价应分不同专业，列出明细表

E.专业工程暂估价由招标人填写，并计入投标总价

【答案】ADE

【解析】B错误，材料暂估价应由招标人填写暂估单价，并指出拟用于哪些清单项目上;C错误，工程设备暂估价应纳入分部分项工程综合单价。

【考点】其他项目清单中的暂估价。

80.【题干】下列定额测定方法中，主要用于材料净用量的有(　)。

【选项】

A.现场技术测定法

B.实验室试验法

C.现场统计法

D.理论计算法

E.写实记录法

【答案】BD

【解析】A可以用于材料损耗量的确定;C用于材料消耗量的确定;E不属于材料测定方法。

【考点】材料定额消耗量的确定方法。

81.【题干】关于材料单价的构成和计算，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价

B.运输耗材指材料在场外运输装卸及施工现场内搬运发生的不可避免损耗

C.采购及保管费包括组织材料检验、供应过程中发生的费用

D.材料单价中包括材料仓储费和工地管理费

E.材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动

【答案】CDE

【解析】A错误，还包括仓库管理费;B错误，运输损耗包括场外运输损耗。

【考点】材料单价的组成和计算。

82.【题干】关于投资估算指标反映的费用内容和计价单位，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.单位工程指标反映建筑安装工程费，以每m2、m³、m、座等单位投资表示

B.单项工程指标反映工程费用，以每m2、m³、m、座等单位投资表示

C.单项工程指标反映建筑安装工程费，以单项工程生产能力投资表示

D.建设项目综合指标反映项目固定资产投资，以项目综合生产能力单位投资表示

E.建设项目综合指标反映项目总投资，以项目综合生产能力单位投资表示

【答案】AE

【解析】B错误，单项工程指标一般以单项工程生产能力单位投资，如“元/t”或其他单位表示。如：变配电站：“元/(KV·A)”;锅炉房：“元/蒸汽吨”;供水站：“元/m3”;办公室、仓库、宿舍、住宅等房屋则区别不同结构形式以“元/m2”表示。C错误，单项工程投资指按规定应列入能独立发挥生产能力或使用效益的单项工程内的全部投资额，包括建筑工程费、安装工程费、设备、工器具及生产家具购置费和可能包含的其他费用。D错误，建设项目综合指标指按规定应列入建设项目总投资的从立项筹建开始至竣工验收交付使用的全部投资额，包括单项工程投资、工程建设其他费用和预备费等。

【考点】投资估算指标。

83.【题干】关于工程造价指数，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.平均数是综合指数的变形

B.设备、工器具价格指数属于总指数

C.建筑安装工程造价指数用拉氏指数变形后的加权平均数表示

D.单项工程造价指数用派氏公式计算的综合指数表示

E.建设项目造价指数是质量指标指数

【答案】ABE

【解析】C错误，建筑安装工程造价指数用派氏指数变形后的加权平均数表示;D错误，单项工程造价指数用派氏公式计算的平均数指数表示。

【考点】工程造价指数的说法。

84.【题干】关于投资决策阶段流动资金的估算，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.流动资金周转额的大小与生产规模及周转速度直接相关

B.分项详细估算时，需要计算各类流动资产和流动负债的年周转次数

C.当年发生的流动资金借款应按半年利息

D.流动资金借款利息应计入建设期贷款利息

E.不同生产负荷下的资金流动按100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比计算

【答案】AB

【解析】C错误，当年发生的流动资金借款按全年计息;D错误，流动资金利息应计入生产期间财务费用;E错误，在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得。

【考点】流动资金估算方法。

85.【题干】下列文件中，属于建设项目总概算文件中的有(　)。

【选项】

A.总概算表

B.单项工程综合概算表

C.工程建设其他费用概算表

D.主要建筑安装材料汇总表

E.分年投资计划表

【答案】ABCD

【解析】E错误，不属于。

【考点】设计概算文件的组成。

86.【题干】施工图预算对投资方、施工企业都具有十分重要的作用。下列选项中仅属于施工企业作用的有(　)。

【选项】

A.确定合同价款的依据

B.控制资金合理使用的依据

C.控制工程施工成本的依据

D.调配施工力量的依据

E.办理工程结算的依据

【答案】CD

【解析】A、B、E选项均属于施工图预算对投资方的作用。

【考点】施工图预算的作用。

87.【题干】《招标施工招标文件》(2007版)，下列有关施工招标的说法中正确的有(　)。

【选项】

A.当进行资格预审时，招标文件中应包括招标邀请书

B.资格预审的方法可分为合同制或有限数量制

C.投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电话、电报等方式要求招标人澄清

D.按照规定应编制招标控制价的项目，其控制价应在开标时一并公布

E.初步评审可选择最低投标价法和综合评估法

【答案】BD

【解析】A错误，当进行资格预审时，招标文件中应包括投标邀请书;C错误，投标人对招标文件有疑问时，应在规定时间内以电报等有形方式要求招标人澄清;

E错误，招标文件中应说明拟采用的评标方法。

【考点】施工招标文件的编制内容。

88.【题干】关于招标分项工程量清单的项目特征描述，应遵循的编制原则有(　)。

【选项】

A.按专业工程量计算规范附录的规定，结合拟建工程实际描述

B.其他独有特征，由清单编制人视项目具体情况而定

C.要满足确定综合单价的需要

D.应详细描述分部分项工程的施工工艺和方法

E.对于采用标准图集的项目，可直接描述为“详见##图集”

【答案】ACE

【解析】BD选项不属于应遵循的原则。

【考点】

89.【题干】投标文件应当对招标文件作出实质性响应的内容有(　)。

【选项】

A.报价

B.工期

C.投标有效期

D.质量要求

E.招标范围

【答案】ABCD

【解析】E选项不属于招标文件的实质性要求。

【考点】初步评审及标准。

90.【题干】根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.应公示中标候选人

B.公示对象是全部中标候选人

C.公示期不得少于3日

D.公示在开标后的第二天发布

E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示

【答案】ABCE

【解析】D错误，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候稀选人。

【考点】公示中标候选人。

91.【题干】根据《标准施工招标文件》(2007版)通用合同条款，承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有(　)。

【选项】

A.迟延提供施工场地

B.发包人更换其提供的不合格设备

C.发包人负责的材料推迟提供

D.监理人指令错误

E.施工中发现文物

【答案】BDE

【解析】A和C选项均能获得工期、费用和利润。

【考点】索赔的相关规定。

92.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)，关于单价合同措施项目费的调整，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.设计变更引起措施项目发生变化的，可以调整措施项目费

B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起的措施项目发生变化的，可以调整措施项目费

C.招标工程量清单措施项目缺项的，不应调整措施项目费

D.承包人提出调整措施项目费的，应事先将实施方案报发包人批准

E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同

【答案】ABDE

【解析】C错误，招标工程量清单措施项目缺项的，可以调整措施项目费。

【考点】工程变更的合同价款调整。

93.【题干】支持承包人工程索赔成立的基本条件有(　)。

【选项】

A.合同履行过程中承包人没有违约行为

B.索赔事件已造成承包人直接经济损失或工期延误

C.索赔事件是因非承包人的原因引起的

D.承包人已按合同规定提交了索赔意向通知、索赔报告及相关证明材料

E.发包人已按合同规定给予了承包人答复

【答案】BCD

【解析】A错误，承包人没有违约行为不代表可以索赔;E选项不属于基本条件。

【考点】索赔的依据和前提条件。

94.【题干】承包人应在每个计量周期到期后，向发包人提交已完工程进度款申请支付申请，支付申请包括的内容有(　)。

【选项】

A.累计已完成的合同价款

B.本期合计完成的合同价款

C.本期合计应扣减的合同价款

D.累计已调整的合同金额

E.预计下期将完成的合同价款

【答案】ABC

【解析】DE选项不属于支付申请的内容。

【考点】期中支付的规定。

95.【题干】工程造价咨询人开展工程造价司法鉴定工作时，正确的做法有(　)。

【选项】

A.应按仲裁、诉讼程序和要求进行鉴定

B.应依法出庭接受鉴定项目当事人对鉴定意见书的质询

C.应自行收集适用于鉴定项目的工程造价信息

D.应自行对现场进行勘验

E.是鉴定项目一方当事人、代理人的，应自行回避

【答案】ABE

【解析】D错误，适用于鉴定项目的工程造价信息要求委托人提供;D错误，应提请鉴定委托人组织当事人进行现场勘验。

【考点】工程造价鉴定。

96.【题干】关于新增固定资产价值的确定，下列说法中正确的有(　)。

【选项】

A.以单位工程为对象计算

B.以验收合格、正式移交生产或使用为前提

C.分期分批交付生产的工程，按最后一批交付时间统一计算

D.包括达到固定资产标准不需要安装的设备和工器具的价值

E.是建设项目竣工投产后所增加的固定资产价值

【答案】BDE

【解析】A错误，以单项工程为对象计算;C错误，分期分批将、交付生产的工程，分批分期计算新增固定资产价值。

【考点】新增固定资产价值的确定。