2020一级造价工程师《工程计价》章节习题：第五章第二节

相关推荐：2020一级造价工程师《工程计价》章节习题汇总(二)

考生“ 免费预约短信提醒”，能及时获得2020年一级造价工程师报名时间、资格审核时间、准考证打印时间等考试时间节点的短信提醒。点击查看>>2020年全国一级造价工程师考试报名时间及入口(汇总)

第五章第二节　工程合同价款支付与结算

一、单项选择题

1、通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照(　)的计量规定进行计量。

A、设计合同

B、施工合同

C、总价合同

D、单价合同

2、招标工程量清单中所列的数量，通常是根据(　)计算的数量，是对合同工程的估计工程量。

A、工程定额

B、设计指标

C、设计图纸

D、施工组织设计

3、在施工合同履行期间，下列属于工程计量范围的是(　)。

A、工程变更修订的工程定额内容

B、合同文件中规定的各种费用支付项目

C、承包人原因造成的返工工程量

D、擅自超出施工图纸施工的工程

4、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于工程计量，下列说法中正确的是( )。

A、合同文件中规定的各种费用支付项目应予计量

B、因异常恶劣天气造成的返工工程量不予计量

C、成本加酬金合同应按照总价合同的计量规定进行计量

D、总价合同应按实际完成的工程量计算

5、在施工过程中，发包单位付给承包单位的备料款应随着工程所需的主要材料贮备的逐步减少，以(　　)方式扣回。

A、抵充工程款

B、变更合同价

C、索赔

D、保修金

6、工程预付款起扣点表示(　)。

A、未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

B、已施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额

C、未施工工程尚需工程款相当于预付款数额

D、已施工工程尚需工程款相当于预付款数额

7、某工程合同总价为 5000 万元，合同工期 100 天，材料费占合同总价的 50%，材料储备定额天数为 40天，材料供应在途天数为 5 天。用公式计算法求得该工程的预付款应为(　)万元。

A、417

B、694

C、833

D、1000

8、某工厂年度承包工程总价为 2000 万元，其中材料所占比例为 40%，材料在途、加工、整理和供应间隔天数为 25 天，保险天数 5 天，则按公式法计算的预付款金额为(　)万元。

A、54.79

B、55.56

C、65.75

D、66.67

9、已知某工程承包合同价款总额为 6000 万元，其主要材料及构件所占比重为 60%，预付款总金额为工程价款总额的 20%，则预付款起扣点是(　)万元。

A、2000

B、2400

C、3600

D、4000

10、采用起扣点计算法扣回预付款的正确做法是(　)。

A、从已完工程的累计合同额相当于工程预付款数额时起扣

B、从已完工程所用的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

C、从未完工程所需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣

D、从未完工程的剩余合同额相当于工程预付款数额时起扣

11、发包人应在开工后的(　)天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的(　)。

A、7，50%

B、14，50%

C、14，60%

D、28，60%

12、下列不属于承包人提交的进度款支付申请内容的是(　)。

A、累计已完成的合同价款

B、累计已实际支付的合同价款

C、本周期应支付的安全文明施工费

D、实际应支付的竣工结算款

13、下列关于期中支付价款的表述，错误的是(　)。

A、已标价工程量清单中的单价项目，承包人应按工程计量确认的工程量与综合单价计算

B、已标价工程量清单中的总价项目，承包人应按合同约定的进度款支付分解

C、承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应扣减的金额

D、进度款的支付比例，按期中结算价款总额计，不低于 60%，不高于 90%

14、发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的(　) ，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

A、10%

B、30%

C、50%

D、60%

15、关于施工合同工程预付款，下列说法中正确的是(　)。

A、承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B、采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C、预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D、预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关

16、工程完工后，(　)应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。

A、发包人

B、监理人

C、承包人

D、分包人

17、在工程竣工结算的计价原则中，下列有关其他项目计价规定的描述，正确的是(　)。

A、计日工应按承包人实际完成的工程量计算

B、暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归承包人

C、施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算

D、总承包服务费按已标价工程量清单的金额计算，不应调整

18、关于建设工程竣工结算审核，下列说法中正确的是(　)。

A、接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段、竣工阶段四个阶段

B、非国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核

C、承包人不同意造价咨询机构的结算审核结论时，造价咨询机构不得出具审核报告

D、工程造价咨询机构的核对结论与承包人竣工结算文件不一致的，应提交给承包人审核

19、下列各项中属于竣工结算款支付申请的内容是(　)。

A、本周期合计完成的合同价款

B、本周期实际应支付的合同价款

C、应扣留的质量保证金

D、本周期合计应扣减的金额

20、发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人正确的做法是(　)。

A、将该工程自主拍卖

B、将该工程折价出售

C、将该工程抵押贷款

D、催告发包人支付，并索要延迟付款利息

21、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是(　)。

A、临时工程拆除费

B、承包人未交付材料的货款

C、已实施的措施项目应付价款

D、承包人施工设备运离现场的费用

22、下列关于缺陷责任期的说法，正确的是(　)。

A、由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从提交竣工验收报告之日起计

B、缺陷责任期一般为 6 个月，最长不超过 12 个月，由发、承包双方在合同中约定

C、缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算

D、因发包人原因导致工程无法按约定竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 60 天后，工程自动进入缺陷责任期

23、社会投资项目采用预留保证金方式的，通常质量保证金的管理方式为(　)。

A、预留在财政部门

B、预留在发包方

C、发承包双方可以约定将保证金交由金融机构托管

D、移交给使用单位管理

24、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，关于其缺陷责任期的起点，说法正确的是(　)。

A、自工程实际竣工之日算起

B、自承包人提交竣工验收报告之日算起

C、自承包人提交竣工验收申请之日算起

D、自承包人提交竣工验收报告 90 天后，自动进入缺陷责任期

25、发承包人进行最终结清活动的时间通常是(　)。

A、试运行结束后

B、接收证书颁发后

C、竣工验收备案后

D、合同约定的缺陷责任期终止后

26、建设工程最终结清的工作事项和时间节点包括：①提交最终结清申请单;②签发最终结清支付证书;③签发缺陷责任期终止证书;④最终结清付款;⑤缺陷责任期终止。按时间先后顺序排列正确的是(　　)。

A、⑤③①②④

B、①②④⑤③

C、③①②④⑤

D、①③②⑤④

27、关于建设项目竣工结清阶段承包人索赔的权利和期限，下列说法中正确的是(　)。

A、承包人接受竣工结算支付证书后再无权提出任何索赔

B、承包人只能提出工程接收证书颁发前的索赔

C、承包人提出索赔的期限自缺陷责任期满时终止

D、承包人提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止

28、对质量保证金返还期限没有约定，发包人应当在接到承包人返还质量保证金申请，核实情况(　)天内，将质量保证金返还给承包人。

A、7

B、14

C、28

D、56

29、施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是(　　)。

A、和解协议书

B、造价认定书

C、行政调解书

D、仲裁调解书

30、工程造价管理机构应在收到申请的(　)内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。

A、10 日

B、10 个工作日

C、5 日

D、5 个工作日

31、调解是解决工程合同价款纠纷一种途径，下列关于调解的说法中正确的是(　)。

A、承包人对调解书有异议时，可以停止施工

B、发承包双方签字认可的调解书不能作为合同的补充文件

C、发承包双方可在合同履行期间协议调换或终止合同约定的调解人

D、调解人的任期在竣工结算经发承包双方确认时终止

32、当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由(　)承担。

A、发包人

B、承包人

C、发包人和承包人

D、败诉方

33、建设工程合同无效，建设工程竣工后，承包人请求参照合同约定支付工程价款时，下列判断错误的是(　)。

A、竣工验收合格，应予支持

B、竣工验收不合格，修复后合格，应予支持

C、竣工验收不合格，修复后仍不合格，不予支持

D、竣工验收不合格，修复后仍不合格，再予修复，再判断

34、由于垫资而导致的合同价款纠纷，下列处理原则错误的是(　)。

A、当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

B、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持

C、当事人对垫资有约定，承包人请求按照约定返还垫资的，应予支持

D、当事人对垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资利息的，应予支持

35、下列承包商发生的行为中，发包人可以请求解除施工合同，应予支持的是(　)。

A、明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的

B、合同约定的期限内没有完工

C、已经完成的建设工程质量不合格

D、将承包的建设工程分包的

36、下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷，法院不予支持的是(　)。

A、工程竣工验收合格，承包人请求按合同支付工程价款

B、工程竣工验收不合格、但修复后合格，发包人要求承包人承担修复费用

C、工程竣工验收不合格、修复后仍不合格，承包人请求支付工程价款

D、承包人超越资质等级签订施工合同，但竣工前取得相应资质等级，请求按照有效合同处理

37、鉴定机构应在确定受理鉴定委托之日起，根据纠纷项目工程造价金额，在规定的时限内完成鉴定工作。某工程项目造价金额是 1000 万，则期限为(　)天。

A、40

B、60

C、80

D、100

38、经与委托人协商，鉴定期限每次延长一般不得超过 30 个工作日，一般不得超过(　)次。

A、1

B、2

C、3

D、4

二、多项选择题

1、下列关于工程计量的叙述，正确的有(　)。

A、工程计量可选择按月或按工程形象进度分段计量

B、对承包人已经完成的质量合格的工程实体数量进行测量与计算，应以自然计量单位进行表示确认

C、单价合同工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定

D、除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目的工程量是承包人用于结算的最终工程量

E、总价合同约定的项目计量应以合同工程经审定批准的施工图纸为依据， 发承包双方应在合同中约定工程计量的形象目标或时间节点进行计量

2、对承包人已经完成的合格工程进行计量并予以确认，是发包人支付工程价款的前提工作，工程计量的原则包括(　)。

A、采用先进适用的计量方法

B、不符合合同文件要求的工程不予计量

C、按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量

D、因承包人原因造成的超出合同工程范围施工的工程量，不予计量

E、因承包人原因造成的返工的工程量，不予计量

3、采用公式计算法计算预付款额度时，材料储备定额天数的确定因素有(　)。

A、材料供应在途天数

B、加工天数

C、入库天数

D、供应间隔天数

E、保险天数

4、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，应计入本周期完成合同价款中的有(　)。

A、本周期已完成单价项目的金额

B、本周期应支付的总价项目的金题

C、本周期应扣回的预付款

D、本周期应支付的安全文明施工费

E、本周期完成的计日工价款

5、下列属于竣工结算内容的有(　)。

A、单位工程竣工结算

B、单项工程竣工结算

C、单项工程综合竣工结算

D、建设项目竣工总结算

E、新增固定资产结算

6、采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算编制时应注意的计价原则包括(　)。

A、分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算

B、措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算

C、暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归承包人

D、规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入

E、发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)，关于工程竣工结算的计价原则，下列说法正确的有(　)。

A、计日工按发包人实际签证确认的事项计算

B、总承包服务费依据合同约定金额计算，不得调整

C、暂列金额应减去工程价款调整金额计算，余额归发包人

D、规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

E、总价措施项目应依据合同约定的项目和金额计算，不得调整

8、接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段三个阶段。下列属于审定阶段工作内容的有(　)。

A、与发承包就竣工结算审核意见进行沟通

B、完成初步审核报告

C、现场踏勘核实

D、形成竣工结算审核成果文件

E、提交竣工结算审核报告

9、竣工结算审核的成果文件应包括(　)。

A、竣工结算审定签署表

B、最终结清支付对比表

C、竣工结算审核汇总对比表

D、单项工程竣工结算审核汇总对比表

E、单位工程竣工结算审核汇总对比表

10、建设工程合同价款纠纷的解决途径主要包括(　)。

A、和解

B、调解

C、仲裁

D、仲断

E、诉讼

11、采用双方约定争议调解人方式解决合同价款纠纷，下列说法正确的有(　)。

A、发承包双方可以在合同签订后共同约定争议调解人

B、发生争议，由承包人将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送发包人

C、调解人收到调解委托后 28 天内提出调解书

D、发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件

E、若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书 14 天内向另一方发出异议通知

12、下列情形中，当事人提出解除合同，人民法院应于支持的有(　)。

A、发包人提供的建筑材料不满足承包人要求，承包人请求解除合同

B、发包人延期 28 天支付工程款，承包人请求解除合间

C、承包人以行为表明不履行合同主要义务，发包人请求解除合同

D、承包人拒绝修复已完不合格工程，发包人请求解除合同

E、承包人将工程违法分包，发包人请求解除合同

13、关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有(　)。

A、承包人非法转包、违法分包的建设工程施工合同的行为无效

B、当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付的，应予支持

C、当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款

D、当事人约定按照固定价结算工程价款，一方请求人民法院对建设工程造价进行鉴定的，不予支持

E、建设工程未交付，则工程欠款的计息日为当事人的起诉之日

14、下列关于合同价款纠纷的处理原则，表述正确的有(　)。

A、当事人就同一建设工程订立数份无效合同，建设工程质量合格，应按最后签订的合同结算价款

B、当事人签订的施工合同与招标文件载明的工程范围不一致，应以施工合同载明的内容为准

C、因建设工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼

D、实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人

E、发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任

15、下列关于合同价款纠纷的处理原则中，表述正确的有(　)。

A、建设工程施工合同无效，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持

B、对垫资施工合同，当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理

C、施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持

D、建设工程施工合同纠纷以施工行为地为合同履行地

E、建设工程未交付的，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算日为当事人的起诉之日

16、根据《建设工程造价鉴定规范》GB/T 51262-2017，下列关于工程造价鉴定的说法，正确的有(　　)。

A、工程造价鉴定是指鉴定机构接受建设单位委托，运用专业知识进行鉴定的、判断并提供鉴定意见的活动

B、鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起算

C、鉴定人经委托人通知，应当依法出庭作证，回答与工程建设有关的问题

D、鉴定意见可同时包括确定性意见、推断性意见或供选择性意见

E、鉴定意见书不得载有对案件性质和当事人责任进行认定的内容

【参考答案翻页查看】

一、单项选择题

1、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是工程计量。通常区分单价合同和总价合同规定不同的计量方法，成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量。

2、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是工程计量。招标工程量清单中所列的数量，通常是根据设计图纸计算的数量，是对合同工程的估计工程量。

3、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是工程计量。工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等。

4、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是工程计量。选项 A 正确，工程计量的范围包括：工程量清单及工程变更所修订的工程量清单的内容;合同文件中规定的各种费用支付项目，如费用索赔、各种预付款、价格调整、违约金等;选项 C 错误，成本加酬金合同按照单价合同的计量规定进行计量;选项 D 错误，采用工程量清单方式招标形成的总价合同，工程量应按照与单价合同相同的方式计算，即：以承包人完成合同工程应予计量的按照现行国家工程量计算规范规定的工程量计算规则计算得到的工程量确定;采用经审定批准的施工图纸及其预算方式发包形成的总价合同，除按照工程变更规定引起的工程量增减外，总价合同各项目'的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

5、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。发包单位拨付给承包单位的工程预付款属于预支性质，到了工程实施后，随着工程所需主要材料贮备的逐步减少，应以抵充工程价款的方式陆续扣回，抵扣方式必须在合同中约定。

6、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。工程预付款起扣点表示从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣。

7、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。公式计算法计算预付款：工程预付款数额=年度工程总价×材料比例×材料储备定额天数/年度施工天数=5000×0.5/100×40=1000(万元)。

8、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。工程预付款数额=2000×40%/365×30=65.75(万元)。

材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。

9、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。起扣点=6000-(6000×20%/60%)=4000(万元)。

10、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。起扣点计算法从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣。

11、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。发包人应在开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60%。

12、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。支付申请的内容包括：(1)累计已完成的合同价款;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)本周期合计完成的合同价款，其中包括：①本周期已完成单价项目的金额;②本周期应支付的总价项目的金额;③本周期已完成的计日工价款;④本周期应支付的安全文明施工费;⑤本周期应增加的金额;(4)本周期合计应扣减的金额，其中包括：①本周期应扣回的预付款;②本周期应扣减的金额。(5)本周期实际应支付的合同价款。

13、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。选项 C 错误，承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额列入本周期应增加的金额。若发、承包双方对有的清单项目的计量结果出现争议，发包人应对无争议部分的工程计量结果向承包人出具进度款支付证书。发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额，发包人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经发承包双方复核同意修正的，应在本次到期的进度款中支付或扣除。

14、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。发包人应在工程开工后的 28 天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的 60% ，其余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。

15、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。选项 A 错误，预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的;选项 B 错误，采用起扣点计算法对承包人比较有利，最大限度地占用了发包人的流动资金;选项 C 错误，预付款一般逐月从工程进度款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少;选项 D 正确，工程预付款额度一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工程费的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。

16、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。工程完工后，承包方应当在工程完工后的约定期限内提交竣工结算文件。

17、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。选项 A 错误，计日工应按发包人实际签证确认的事项计算。选项 B 错误，暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归发包人。选项D 错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算。

18、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。选项 A 错误，接受委托的工程造价咨询机构从事竣工结算审核工作通常应包括准备阶段、审核阶段、审定阶段三个阶段。国有资金投资的建设工程，应当委托工程造价咨询机构审核。竣工结算的审核(造价咨询机构核对的)：(1)在规定期限内核对完毕，不一致的，应提交给承包人复核;(2)承包人应提交同意结论或不同意见的说明;(3)工程造价咨询机构应再次复核：复核无异议的，签字确认，竣工结算办理完毕;复核后仍有异议的，无异议部分办理不完全竣工结算;有异议部分由发承包双方协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。

19、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。选项 ABD 属于期中支付申请的内容。承包人提交的竣工结算款支付申请的内容：(1)竣工结算合同价款总额;(2)累计已实际支付的合同价款;(3)应扣留的质量保证金(已缴纳履约保证金的或者提供其他工程质量担保方式的除外);(4)实际应支付的竣工结算款金额。

20、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。发包人未按照规定的程序支付竣工结算款的，承包人可催告发包人支付，并有权获得延迟支付的利息。

21、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。由于不可抗力解除合同的，发包人除应向承包人支付合同解除之日前已完成工程但尚未支付的合同价款，还应支付下列金额：(1)合同中约定应由发包人承担的费用。(2)已实施或部分实施的措施项目应付价款。(3)承包人为合同工程合理订购且已交付的材料和工程设备货款。发包人一经支付此项货款，该材料和工程设备即成为发包人的财产。(4)承包人撤离现场所需的合理费用，包括员工遣送费和临时工程拆除、施工设备运离现场的费用。(5)承包人为完成合同工程而预期开支的任何合理费用，且该项费用未包括在本款其他各项支付之内。

22、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是质量保证金的处理。选项 A 错误，由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。选项 B 错误，缺陷责任期一般为 1 年，最长不超过 2 年，由发、承包双方在合同中约定。选项 D 错误，因发包人原因导致工程无法按约定竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。

23、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是质量保证金的处理。(1)实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。(2)其他政府投资项目，可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位，由使用单位代行发包人职责。(3)社会投资项目，可将保留金交由金融机构托管。

24、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是质量保证金的处理。缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。由于承包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90 天后，工程自动进入缺陷责任期。

25、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格，发包人和承包人结清全部剩余款项的活动。

26、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是最终结清。所谓最终结清，是指合同约定的缺陷责任期终止后，承包人已按合同规定完成全部剩余工作且质量合格的，发包人与承包人结清全部剩余款项的活动。最终结清顺序：最终结清申请单、最终支付证书、最终结清付款。

27、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是最终结清。选项 A 错误，承包人按合同约定接受了竣工结算支付证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔;选项 B 错误，承包人在提交的最终结清申请中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔;选项 C 错误、选项 D 正确，提出索赔的期限自接受最终支付证书时终止。

28、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是质量保证金的处理。发包人在接到承包人返还质量保证金申请后，应于 14天内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当按照约定将质量保证金返还给承包人。对返还期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后 14 天内将质量保证金返还承包人。

29、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人应当履行发生法律效力的法院判决或裁定、仲裁裁决、法院或仲裁调解书;拒不履行的，对方当事人可以请求人民法院执行。

30、

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。工程造价管理机构应在收到申请的 10 个工作日内就发承包双方提请的争议问题进行解释或认定。

31、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 错误，如果发承包任一方对调解人的调解书有异议，应在收到调解书后 28 天内向另一方发出异议通知，并说明争议的事项和理由。但除非并直到调解书在协商和解或仲裁裁决、诉讼判决中做出修改，或合同已经解除，承包人应继续按照合同实施工程;选项 B 错误，调解人应在收到调解委托后 28 天内，或由调解人建议并经发承包双方认可的其他期限内，提出调解书，发承包双方接受调解书的，经双方签字后作为合同的补充文件，对发承包双方具有约束力，双方都应立即遵照执行;选项 C 正确，发承包双方应在合同中约定或在合同签订后共同约定争议调解人，负责双方在合同履行过程中发生争议的调解。合同履行期间，发承包双方可以协议调换或终止任何调解人，但发包人或承包人都不能单独采取行动;选项 D 错误，除非双方另有协议，在最终结清支付证书生效后，调解人的任期即终止。

32、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。

33、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程合同无效，且修复后建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。

34、

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。垫资施工合同的价款纠纷处理：(1)当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，应予支持，但是高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。(2)当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。(3)当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。

35、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人可解除施工合同：

(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

36、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 正确，建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持;选项 B 正确，建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持;选项 C 错误，修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持;选项 D 正确，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效合同处理的，不予支持。

37、

【正确答案】 A

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。工程项目造价 1000 万，期限是 40 天。

38、

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。经与委托人协商，每次延长一般不得超过 30 个工作日，一般不得超过 3 次。

二、多项选择题

1、

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是工程计量。选项 B 错误，所谓工程计量，就是发承包双方根据合同约定，对承包人完成合同工程的数量进行的计算和确认。具体地说，就是双方根据设计图纸、技术规范以及施工合同约定的计量方式和计算方法，对承包人已经完成的质量合格的工程实体数量进行测量与计算，并以物理计量单位或自然计量单位进行表示、确认的过程。

2、

【正确答案】 BCDE

【答案解析】 本题考查的是工程计量。工程计量的原则包括：不符合合同文件要求的工程不予计量;按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量;因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量，发包人不予计量。

3、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。材料储备定额天数由当地材料供应的在途天数、加工天数、整理天数、供应间隔天数、保险天数等因素决定。

4、

【正确答案】 ABDE

【答案解析】 本题考查的是预付款及期中支付。本周期合计完成的合同价款，其中包括：(1)本周期已完成单价项目的金额;(2)本周期应支付的总价项目的金额;(3)本周期已完成的计日工价款;(4)本周期应支付的安全文明施工费;(5)本周期应增加的金额。

5、

【正确答案】 ABD

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。。工程竣工结算分为单位工程竣工结算、单项工程竣工结算和建设项目竣工总结算。

6、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。在采用工程量清单计价的方式下，工程竣工结算的编制应当规定的计价原则如下：(1)分部分项工程和措施项目中的单价项目应依据双方确认的工程量与已标价工程量清单的综合单价计算;如发生调整的，以发承包双方确认调整的综合单价计算。(2)措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算;如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照同家或省级、行业建设主管部门的规定计算。(3)其他项目应按下列规定计价：计日工应按发包人实际签证确认的事项计算;暂估价应按发承包双方按照《建设工程工程量清单计价规范》的相关规定计算;总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;施工索赔费用应依据发承包双方确认的索赔事项和金额计算;现场签证费用应依据发承包双方签证资料确认的金额计算;暂列金额应减去工程价款调整(包括索赔、现场签证)金额计算，如有余额归发包人。(4)规费和税金应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。规费中的工程排污费应按工程所在地环境保护部门规定标准缴纳后按实列入。此外，发承包双方在合同工程实施过程中已经确认的工程计量结果和合同价款，在竣工结算办理中应直接进入结算。

7、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。选项 B 错误，总承包服务费应依据合同约定金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算;选项 E 错误，措施项目中的总价项目应依据合同约定的项目和金额计算，如发生调整的，以发承包双方确认调整的金额计算，其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。

8、

【正确答案】 ADE

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。审定阶段应包括就竣工结算审核意见与承包人和发包人进行沟通，召开协调会议，处理分歧事项，形成竣工结算审核成果文件，签认竣工结算审定签署表，提交竣工结算审核报告等工作。

9、

【正确答案】 ACDE

【答案解析】 本题考查的是竣工结算。竣工结算审核的成果文件应包括竣工结算审核书封面、签署页、竣工结算审核报告、竣工结算审定签署表、竣工结算审核汇总对比表、单项工程竣工结算审核汇总对比表、单位工程竣工结算审核汇总对比表等。

10、

【正确答案】 ABCE

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程合同价款纠纷的解决途径主要有 4 种：和解、调解、仲裁和诉讼。

11、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 B 错误，如果发承包双方发生争议，任何一方可以将该争议以书面形式提交调解人，并将副本抄送另一方，委托调解人调解。选项 E 错误，若发承包任一方对调解书有异议，应在收到调解书 28 天内向另一方发出异议通知。

12、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：(1)明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;(2)合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;(3)已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的;(4)将承包的建设工程非法转包、违法分包的。

13、

【正确答案】 ACD

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，不予支持。建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日。

14、

【正确答案】 CDE

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 错误，当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同结算建设工程价款的，人民法院应予支持。选项 B 错误，当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据的，人民法院应予支持。

15、

【正确答案】 BDE

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。建设工程施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人对完成工作要求支付价款的，应予以支持。施工合同解除后，已完成的建设工程质量不合格的，修复后合格的，承包人请求支付工程价款的，应予支持。对于阴阳合同的结算依据应以备案的中标合同作为结算工程价款的根据进行确定。计息日：从应付工程价款之日计付。对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。

16、

【正确答案】 DE

【答案解析】 本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项 A 错误，工程造价鉴定是指鉴定机构接受人民法院或仲裁机构委托，在诉讼或仲裁案件中，鉴定人运用工程造价方面的科学技术和专业知识，对工程造价争议中涉及的专门性问题进行鉴别、判断并提供鉴定意见的活动。选项 B 错误，鉴定期限从鉴定人接收委托人按照规定移交证据材料之日起的次日起算。选项 C 错误，鉴定人经委托人通知，应当依法出庭作证，接受当事人对工程造价鉴定意见书的质询，回答与鉴定事项有关的问题。

以上就是小编整理的“2020一级造价工程师《工程计价》章节习题：第五章第二节”，供考生参考。点击下方“免费下载”按钮，免费领取一级造价工程师历年真题、模拟试题、环球网校免费课程和复习资料，助力备考2020年一级造价工程师考试。