当前位置: 首页 > 注册土木工程师(岩土) > 注册土木工程师(岩土)备考资料 > 岩土工程师考点:违约责任主要内容

岩土工程师考点:违约责任主要内容

更新时间:2013-04-07 14:21:31 来源:|0 浏览0收藏0

注册土木工程师(岩土)报名、考试、查分时间 免费短信提醒

地区

获取验证 立即预约

请填写图片验证码后获取短信验证码

看不清楚,换张图片

免费获取短信验证码

摘要 为方便广大考生朋友准备2013年的岩土工程师考试,环球网校特地对基础考点进行了汇总,希望能提高您的复习效率。

  违约责任

  1.岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量、工程物探合同违约责任见建设工程勘察合同(一)(示范文本)第六条:

  (1) 由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地,发包人除应付给勘察人停、窝工费(金额按预算的平均工日产值计算),工期按实际工日顺延外,还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。

  (2) 由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格,不能满足技术要求时,勘察费用由勘察人承担。

  (3) 合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50% 以内时,发包人应向勘察人支付预算额50%的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额100%的勘察费。

  例题:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,()。

  A.退还发包人已付定金;

  B.不退还发包人已付定金;

  C.退还发包人已付一半定金;

  D.发包人和勘察人协商解决。

  答案:B。

  例题:合同履行期间,由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时,勘察人未进行勘察工作的,不退还发包人已付定金;已进行勘察工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应向勘察人支付预算额()的勘察费;完成的工作量超过50%时,则应向勘察人支付预算额()的勘察费。

  A.50%,100%;

  B.实际,实际;

  C.30%;80%;

  D.100%,100%。

  答案:A。

  (4) 发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费,每超过一日,应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。

  (5) 由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费千分之一。

  例题:发包人未按合同规定时间(日期)拨付勘察费或由于勘察人原因未按合同规定时间(日期)提交勘察成果资料,每超过一日,应减收勘察费()。

  A.1%;

  B.0.1%;

  C.0.5%;

  D.0.2%

  答案:B。

  (6) 本合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,双倍返还定金。

  例题:合同签订后,发包人不履行合同时,无权要求退还定金;勘察人不履行合同时,()。

  A.发包人和勘察人协商已付定金事宜;

  B.可以不退还定金;

  C.双倍返还定金;

  D.全数返还定金。

  答案:C。

  2.岩土工程设计、治理、监测合同违约责任见建设工程勘察合同(二)(示范文本)

  第八条:

  (1) 由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应向承包人支付停工费或返工费,造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任和经济责任。

  例题:由于发包人提供的资料、文件错误、不准确,造成工期延误或返工时,除工期顺延外,发包人应()。

  A.向勘察人道歉;

  B.向承包人支付停工费或返工费;

  C.造成质量、安全事故时,由发包人承担法律责任;

  D.造成质量、安全事故时,由发包人承担经济责任;

  E.发包人和勘察人协商解决。

  答案:BCD。

  (2) 在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,承包人未开始工作的,不退还发包人已付的定金;已进行工作的,完成的工作量在50%以内时,发包人应支付承包人工程费的50%的费用;完成的工作量超过50%时,发包人应支付承包人工程费的100%的费用。

  (3) 发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权停工,工期顺延,发包人还应承担滞纳金。

  例题:发包人不按时支付工程费(进度款),承包人在约定支付时间10天后,向发包人发出书面催款的通知,发包人收到通知后仍不按要求付款,承包人有权()。

  A.停工;B.工期顺延;C.要求发包人承担滞纳金;D.要求仲裁;E.起诉。

  答案:ABC。

  (4) 由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件,每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

  (5) 交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分,发包人可要求承包人返工,承包人按发包人要求的时间返工,直到符合约定条件,因承包人原因达不到约定条件,由承包人承担返工费,返工后仍不能达到约定条件,承包人承担违约责任,并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金,赔偿金额最高不超过返工项目的收费。

环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校岩土工程师考试论坛,随时与广大考生朋友们一起交流!

编辑推荐:

2013年岩土工程师考试网络辅导招生简章

2013年岩土工程师考试报名时间汇总

2013年岩土工程师考试模拟试题集锦

分享到: 编辑:环球网校

资料下载 精选课程 老师直播 真题练习

注册土木工程师(岩土)资格查询

注册土木工程师(岩土)历年真题下载 更多

注册土木工程师(岩土)每日一练 打卡日历

0
累计打卡
0
打卡人数
去打卡

预计用时3分钟

注册土木工程师(岩土)各地入口
环球网校移动课堂APP 直播、听课。职达未来!

安卓版

下载

iPhone版

下载

返回顶部