2013年一级建造师《法规及相关知识》全真模拟测评(1)
浏览
收藏
1、地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致( )。
A、由制定机关裁决
B、地方人民代表大会常务委员会裁决
C、由国务院裁决
D、由国务院提出意见
答案：D
2、乙未经甲授权，却以甲代理人的名义与丙签订了买卖合同。根据《民法通则》，该合同的效力是( )。
A.效力待定
B.无效
C.有效
D.经过乙催告甲后生效
答案：A
3.在《民法通则》对民事权利的分类中，只有( A )具有财产权和人身权的双重属性。
A.知识产权 B.劳动权
C.债权 D.物权
【答案】A
【试题解析】在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。
4.某采石场将本应发给建筑公司的200t碎石发给了某路桥公司，但采石场向路桥公司要求返还时路桥公司要求采石场支付保管费用。针对这一法律事实，下列说法正确的是()。
A.路桥公司与采石场之间没有债权债务关系，不用返还
B.路桥公司因不当得利形成了债务关系，应当返还石料，并且无权要求支付保管费用
C.路桥公司的无因管理使建筑公司受益，应当由建筑公司支付保管费用
D.基于不当得利和无因管理，路桥公司应当返还石料并要求采石场支付保管费用
【答案】D
【试题解析】无因管理，是指管理人员和服务人员没有法律上的特定义务，也没有受到他人委托，自觉为他人管理事务或提供服务。无因管理在管理人员或服务人员与受益人之间形成了债的关系。无因管理产生的债被称为无因管理之债。故采石场应支付保管费用。
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债。故路桥公司应当返还石料。
5、下列权利中属于用益物权的是( )。
A、抵押权
B、质权
C、建设用地使用权
D、留置权
答案：C
6、在引起债发生的原因中，最常见、最多见的原因是( )。
A、合同
B、不当得利
C、无因管理
D、侵权
答案：A
【考点来源】该考点来自教材的第二章《施工许可法律制度》的第一节：建设工程施工许可制度。
7.下列工程承发包行为中，违反《建筑法》规定的是()。
A.两个不同资质等级的承包单位共同承包某建筑工程
B.建设单位将某工程的设计和施工分别发包给两家承包单位
C.分包单位将其承包工程的劳务部分分包给了某劳务公司
D.总承包单位经建设单位同意将其主体工程的施工分包给了其他施工单位
【答案】D
8.根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，建筑业企业申请多项建筑业企业资质的，应当选择()为企业主项资质。
A.等级最高的一项资质 B.比最高等级低一级的资质
C.等级最低的一项资质 D.比最低等级高一级的资质
【答案】A
【试题解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资质;申请多项建筑业企业资质的，应当选择等级最高的一项资质为企业主项资质。
9、甲发包人与乙承包人订立建设工程合同，并由丙公司为甲出具工程款支付担保，担保方式为一般保证。现甲到期未能支付工程款，则下列关于该工程款清偿的说法，正确的是( )。
A.丙公司应代甲清偿
B.乙可要求甲或丙清偿
C.只能由甲先行清偿
D.不可能由甲或丙共同清偿
答案：.C
解析：本题考点是一般保证。《担保法》第l 7条规定：“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。”
10.甲、乙、丙3家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标。该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下面关于联合体承担赔偿责任的说法，正确的有()。
A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金
B.投标保证金超过实际损失的，超过部分应当退还
C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任
【答案】D
【试题解析】中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。因不可抗力不能履行合同的，不适用以上规定。
《招标投标法》规定，联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
11.根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，不属于投标文件内容的是()。
A.投标报价 B.投标代理机构
C.施工组织设计 D.商务和技术偏差表
【答案】B
【试题解析】《工程建设项目施工招标投标办法》规定，投标文件一般包括下列内容：(1)投标函;(2)投标报价;(3)施工组织设计;(4)商务和技术偏差表。投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
12、我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，建筑工程一切险的投保人应当是( )。
A.施工合同的发包人
B.施工合同的承包人
C.施工合同发包人和承包人
D.工程项目的代建方和施工合同的发包人
答案：A
解析：我国《建设工程施工合同(示范文本)》规定，工程开工前，发包人应当为建设工程办理保险，支付保险费用。
13.某政府投资项目的招标人于4月1日向中标人发出了中标通知书，则其应在()前与中标人签订书面合同。
A.4月10日 B.4月15日 C.5月1日 D.5月15日
【答案】C
【试题解析】《招标投标法》规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
为了防止出现“阴阳合同”，建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》中规定：“订立书面合同后7日内，中标人应当将合同送工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。”《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第21条规定：“当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。”招标人与中标人另行签订合同的行为属违法行为，所签订的合同是无效合同。
14.某施工人员进入工作岗位前要求施工单位告知其作业场所存在的危险因素及事故应急措施，这是《安全生产法》赋予从业人员所具有的()。
A.知情权 B.建议权 C.拒绝权 D.紧急避险权
【答案】A
【试题解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。《建筑法》则规定，作业人员有权对影响人身健康的作业程序和作业条件提出改进意见。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。
15、房屋建筑工程施工总承包一级企业法定的专业技术人员中，应具有一级资质项目经理( )人以上。
A、12
B、15
C、18
D、20
答案：A
16、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师初始注册者，自资格证书签发之日起3年内提出申请，逾期未申请者，须符合( )后方可申请初始注册。
A、本专业继续教育的要求
B、注册一个单位的要求
C、具备完全民事行为能力
D、具有工程业绩的要求
答案：A
17.某建设工程实行施工总承包，某专业分包工程施工现场发生安全事故。根据规定，应当由()负责上报。
A.建设单位 B.监理单位
C.分包单位 D.总承包单位
【答案】D
【试题解析】《建筑法》规定，施工中发生事故时，建筑施工企业应当采取紧急措施减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。
《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
18.根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位项目负责人的安全职责包括()。
A.建立健全安全生产责任制
B.制定安全生产规章制度和操作规程
C.确保安全生产费用的有效使用
D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入
【答案】C
【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程。确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。
19、下列对于联合投标的叙述，正确的是( )。
A、招标过程中，不允许投标人进行联合投标
B、招标人可以要求投标人组成联合体投标
C、投标人既可以单独投标，同时还可以作为联合体成员与其他人共同投标
D、投标人可以选择单独投标，也可以作为联合体成员与其他人共同投标，但不允许既参加联合体又单独投标
答案：D
20、两个以上不同资质等级的单位实行联合承包，其承揽工程的业务许可范围取决于( )。
A、联合成员中较高的资质等级
B、联合各方平均资质等级
C、联合成员中较低的资质等级
D、联合各方商定的资质等级
答案：C
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
21.某工程的总承包商甲在例行的安全生产检查中，发现某分包工程的施工存在严重的安全隐患，于是要求分包商乙限期整改。但乙拒不执行，最后该隐患酿成大祸，给建设单位丙造成了50万元的经济损失。关于该安全生产责任的划分，下列说法错误的是()。
A.丙有权要求甲承担全部50万元的损失
B.丙有权要求乙承担全部50万元的损失
C.丙有权要求甲承担30万元的损失，乙承担20万元的损失
D.丙只能要求乙承担主要责任，赔偿40万元的损失，剩余部分由甲承担
【答案】D
【试题解析】《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。
《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责;建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。
据此，不论是工程总承包还是施工总承包，由于承包合同的双方主体是建设单位和总承包单位，总承包单位均应按照承包合同约定的权利义务向建设单位负责。如果分包工程发生问题，总承包单位不得以分包工程已分包为由推卸自己的总承包责任，而应与分包单位就分包工程承担连带责任。
22.某工程项目于11月8日通过竣工验收，根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设单位应当在()前将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
A.11月13日 B.11月18日
C.12月23日 D.12月28日
【答案】C
【试题解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。
23、甲施工单位由于施工需要大量钢材，逐向乙供应商发出要约，要求其在一个月内供货，但数量待定，乙回函表示一个月内可供货2000吨，甲未作表示，下列表述正确的是( )。
A.该供货合同成立
B.该供货合同已生效
C.该供货合同效力特定
D.该供货合同未成立
答案：D
解析：乙的回函对标的数量做出了表示，应视为要约，甲未作表示，即没有发出承诺，故合同不成立。
24、某钢铁厂用偷梁换柱的方法与建筑公司签订了钢材购销合同，将劣质钢材以优质价格出售给建筑公司使其蒙受损失，则该建筑公司()
A. 只能申请法院或仲裁机构变更该合同
B. 可申请法院或仲裁机构撤销该合同
C. 可申请法院确认该合同无效
D. 应当继续认可该合同
答案：B
25.某工程公司承包施工的项目，在竣工交付后的第4年由于屋面防水工程施工质量缺陷，导致工程的直接损失15万元，维修恢复费用20万元。按照《建设工程质量管理条例》的规定，该工程公司应当()。
A.不承担任何费用
B.承担直接损失费用15万元
C.承担维修恢复费用20万元
D.承担直接损失费用15万元及维修恢复费用20万元
【答案】D
26.根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是()。
A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水
B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土
C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%
D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料
【答案】C
【试题解析】根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。故A选项错误。
《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖。故排除B选项。
根据《绿色施工导则》的规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。故C选项正确。
根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。故D选项错误。
27、标的物提存后，在提存期间发生提存物的灭失、损毁的，其后果由( )承担。
A、提存人
B、债权人
C、提存机关
D、债务人
答案：B
28、合同的权利义务终止，不影响合同中( )条款的效力。
A.履行时间
B.履行地点
C.争议解决
D.质量检验
答案：C
解析：合同权利义务的终止，不影响合同中结算、清理条款和独立存在的解决争议方法的条款(如仲裁条款)的效力。
29.某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援预案应由()编制。
A.建设单位统一组织 B.监理单位统一组织
C.总承包单位统一组织 D.总承包单位和分包单位各自
【答案】C
【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练。
建设工程施工属于高风险的工作，在施工现场上很易发生事故。因此，高度重视并认真编制好安全事故应急救援预案，有助于加强对突发事故的处理，提高应急救援快速反应能力。因为，建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责。所以，总承包单位要统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案。
30.下列损失中，不属于建筑工程一切险保险责任范围的是()。
A.地震造成工程倒塌 B.山上岩石滚落造成工程受损
C.台风导致工程倒塌 D.机械设备电器元件老化导致损坏
【答案】D
【试题解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：(1)自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象;(2)意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。D选项为非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失属建筑工程一切险的除外责任。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
31、甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，同时约定如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是( )。
A、请求甲双倍返还定金8万元
B、请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
C、请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元
D、请求甲支付违约金4万元
答案：C
解析：根据《合同法》的规定，违约金和定金只能选择适用，而不能同时合并适用，选择权属于未违约的一方。如果双倍返还定金，只能返还8万元;如果适用违约金，则可以得到6万元的违约金，加上返还的定金4万元，共计10万元，这样可以最大限度保护自己的利益。此题的关键是如果不适用定金条款，而适用违约金条款的，交付的定金还是要予以返还。
32、甲公司与乙公司(建筑企业)于2008年4月签订了一份买卖合同，约定2008年8月30日由甲向乙提供建筑用水泥100t。同年5月初，甲公司所在地发生洪水灾害，甲公司未将灾情之事通知乙公司。同年8月底，乙公司催促交货，甲公司未交。同年9月30日，甲公司发货，同时致函乙公司，表明因受水灾迟延交货事实。乙公司因延期收到水泥而影响工程进度，被发包方扣罚工程款1万元。有关该案的正确表达是( )
A.甲公司因不可抗力而延迟交货，对乙公司被扣罚的1万元损失不承担赔偿责任
B. 甲公司因不可抗力而延迟交货，只对乙公司被扣罚的1万元承担赔偿责任
C.甲公司在取得主管机关有关灾情的证明后，免于承担赔偿乙公司1万元损失的责任
D.由于甲公司未能及时通知乙公司不能按时交货，故应向乙公司承担1万元损失的赔偿责任
答案：D
解析：该题考点是不可抗力免责时遭受不可抗力一方的通知义务。
33.下列属于用人单位可以解除劳动合同，但应提前30天以书面形式通知劳动者本人的情形是，劳动者()。
A.因工负伤，在规定的医疗期内
B.因工负伤并被确认丧失劳动能力
C.因患职业病并破确认丧失劳动能力
D.非因工负伤、医疗期满后，不能从事原工作和用人单位另行安排的工作
【答案】D
【试题解析】《劳动合同法》第40条规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：(1)劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的;(2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的;(3)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
为了保护一些特殊群体劳动者的权益，《劳动合同法》第42条规定，劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：(1)从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;(2)在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;(3)患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的;(4)女职工在孕期、产期、哺乳期的;(5)在本单位连续工作满15年，且距法定退休年龄不足5年的;(6)法律、行政法规规定的其他情形。
34.关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。
A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动
B.应当对未成年工定期进行健康检查
C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动
D.不得安排未成年工从事高处、低温、冷水作业
【答案】D
【试题解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进行健康检查。
35、某建设工程施工合同按市场价格对合同价格进行了约定，在履行合同时，发现某分项工程价款约定不明，则应( )。
A、按照订立合同时，承包人所在地的市场价格履行
B、按照订立合同时，工程所在地的市场价格履行
C、按照履行合同时，工程所在地的市场价格履行
D、按照履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付
答案：B
解析：该题涉及两个考点。首先确定该合同的履行地为工程所在地;其次再确定合同的价格按照订立合同时的合同履行地(工程所在地)的价格履行。
36.2011年11月，某用人单位由于生产经营发生严重困难，与王某解除了劳动合同。截止到解除劳动合同时，王某已在该单位工作了1年零5个月。根据劳动合同法的规定，施工单位应当给予王某()个月工资的经济补偿。
A.1 B.1.5 C.2 D.3
【答案】B
【试题解析】根据《劳动合同法》的规定，有下列情形之一的，用人单位应当向劳动者支付经济补偿：(1)劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的;(2)用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的;(3)用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的;(4)用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的;(5)除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的;(6)依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动合同的;(7)法律、行政法规规定的其他情形。
经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算;不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
37.根据《消防法》的规定，对于大型人员密集场所建设工程的消防验收，下列说法正确的是()。
A.建设单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
B.施工单位在验收后应当报公安机关消防机构备案
C.建设单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
D.施工单位应当向公安机关消防机构申请消防验收
【答案】C
38.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，节能分项工程验收应由()主持。
A.监理工程师 B.施工项目负责人
C.总监理工程师 D.施工单位技术负责人
【答案】A
【试题解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300)的要求，并符合下列规定：(1)节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;(2)节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;(3)节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加，施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节能设计人员应参加。
39、某施工企业在与其聘用的员工签订的劳动合同中约定，工伤事故导致人员死亡时最大赔偿额度为5万元。按照合同法的规定，此合同应为( )。
A. 有效合同
B. 无效合同
C. 部分无效合同
D.效力待定合同
答案：C
40、某施工单位与魏先生签订了为期3年的劳动合同，按照劳动合同法的规定，魏先生的试用期不得超过( )个月。
A.1
B.2
C.3
D.6
答案：D
解析：《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
41.在工程质量保修期内，由于设计问题造成的质量缺陷。关于该质量缺陷的维修义务及赔偿责任，下列说法正确的是()。
A.应当由施工单位负责维修，然后向设计单位索赔
B.应当由施工单位负责维修，然后向建设单位索赔
C.应当由建设单位负责维修，然后向设计单位索赔
D.应当由设计单位负责维修，然后向建设单位索赔
【答案】B
【试题解析】建设工程保修的质量问题是指在保修范围和保修期限内的质量问题。由于设计问题造成的质量缺陷，先由施工单位负责维修，其经济责任按有关规定通过建设单位向设计单位索赔。
42.设备生产厂家甲公司与施工企业乙公司签订了一份大型设备买卖合同，合同约定由甲公司负责托运。随后，甲公司与丙公司签订了货物运输合同，合同中载明乙为收货人。运输途中，因山体滑坡车辆侧翻导致该设备受损，无法向乙按约交货。根据《合同法》的规定，下列说法正确的是()。
A.甲可以向丙要求赔偿损失 B.乙可以向丙要求赔偿损失
C.丙有权要求乙支付运输费用 D.丙无权要求甲支付运输费用
【答案】D
【试题解析】根据《合同法》的规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。故排除A、B两个选项。
根据《合同法》的规定，货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费;已收取运费的，托运人可以要求返还。故排除C选项，D选项为正确答案。
43、根据《循环经济促进法》规定，不属于国家鼓励推广使用的工程建筑材料的是( )。
A.预拌混凝土
B.袋装水泥
C.预拌砂浆
D.散装水泥
答案：B
44、《中华人民共和国固体废物污染防治法》对于固体废物污染环境问题做了有关规定，下列选项叙述不正确的是( )。
A. 禁止境外废物进境倾倒、堆放
B. 禁止将危险物与旅客用同一运输工具运载
C.禁止向水体排放油类、酸类废液
D..禁止经中华人民共和国过境转移危险废物
答案： C
45.施工项目招投标过程中，某投标单位在投标截止日期前提交了投标文件和投标保证金。该投标单位中标后拒绝与业主签订施工合同，业主没收了其投标保证金，该行为说明()。
A.要约不能撤回 B.要约具有法律效力
C.承诺不能撤销 D.要约邀请具有法律效力
【答案】B
【试题解析】投标人的投标是一种要约行为。投标人作为要约人，向招标人(受要约人)递交投标文件之后，即意味着向招标人发出了要约。在投标文件递交截止时间至招标人确定中标人的时间段内，投标人不能要求退出竞标或者修改投标文件。而且，一旦招标人发出中标通知书，作出承诺，则合同即告成立，中标的投标人必须接受并受到约束。否则，投标人就要承担合同订立过程中的缔约过失责任，承担投标保证金被招标人没收的法律后果。
46.根据《合同法》，下列合同为无效合同的是()。
A.12岁的小学生肖某自己决定购买一款新式旅行包
B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案
C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同
D.公民李某将自己拾得的电脑赠给了孙某
【答案】D
【试题解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益;(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
47、某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至( )届满。
A、2006年3月1日
B、2007年3月1日
C、2008年3月1日
D、2009年3月1日
答案：B
48、工程实行总承包的，分包单位作业人员的意外伤害保险费由( )支付
A.建设单位
B.总承包单位
C.分包单位
D.总承包和分包单位共同
答案：B
解析:意外伤害保险费由施工单位支付，实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费，分包单位的从事危险作业人员的意外伤害保险的保险费是由总承包单位支付的。
49.供货合同内对某部分工作内容的报酬未予约定，在其后达成的补充协议中也无相关条款，则合同履行期间对该部分工作的支付应按()执行。
A.订立合同时订立地的价格 B.订立合同时履行地的价格
C.履行合同时履行地的价格 D.履行合同时订立地的价格
【答案】B
【试题解析】《合同法》规定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。
如果按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，《合同法》规定，价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行;依法应当执行政府定价或者政府指导价的，按照规定履行;履行期限不明确的，债务人可以随时履行，债权人也可以随时要求履行，但应当给对方必要的准备时间。
50.杨某是某施工单位的材料采购员，一直负责本单位与甲公司的钢材采购业务。后来由于经济问题杨某被单位开除，但甲公司并不知情。杨某被单位开除，又用盖有原单位公章的空白合同书与甲公司签订了一份钢材采购合同。根据《合同法》，则该合同为()合同。
A.有效 B.无效 C.可撤销 D.可变更
【答案】A
【试题解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意第三人相信其有代理权的表象，而与善意第三人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。《合同法》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后以被代理人名义订立合同，相对人有理由相信行为人有代理权的，该代理行为有效。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
51、根据《消防法》，对于( )或特殊工程外的一般工程，其消防验收方式是在验收后应当报公安消防机构备案。.
A、噪声敏感地带
B、大型人员密集场所
C、仓库
D、引用水源区
答案： B
52、对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督的机构是( )。
A、规划审查机关
B、施工图设计审查单位
C、安全监督管理机构
D、工程质量监督机构
答案：D
53.甲、乙双方于2005年3月10日签订一份施工合同。2005年3月20日，乙方发现甲方隐瞒了施工现场周边的真实地质条件，如果按合同施工，将增加将近30%的施工费用，遂与甲方协商但遭到拒绝。根据《合同法》的规定，乙公司若要行使其撤销权，必须在()之前向法院或仲裁机构申请。
A.2005年3月10日 B.2005年3月20日
C.2006年3月10日 D.2006年3月20日
【答案】D
【试题解析】《合同法》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭：(1)具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权;(2)具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为放弃撤销权。
需要注意的是，行使撤销权应当在知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，并应当向人民法院或者仲裁机构申请。
54.工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后( A )内提出书面处理意见。
A.48h B.3d
C.5d D.7d
【答案】A
【试题解析】工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48h内提出书面处理意见。承包人应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。承包人实施工程师作出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，工程师应当在48h内给予答复。工程师未能在规定时间内提出处理意见，或收到承包人复工要求后48h内未予答复，承包人可自行复工。
55、根据我国《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期，自( )起计算。
A、竣工验收合格之日
B、交付使用之日
C、发包方支付全部价款之日
C、发包方与承包方约定的日期
答案：A
56、根据我国《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，下列关于建设工程最低保修期限正确的表达是( )。
A.基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
B.屋面防水工程、有防水要求的卫生间保修期为5年
C.电器管线、给排水管、设备安装和装修工程为5年
D.基础设施工程为100年，房屋建筑的地基基础和主体结构工程为70年
答案： B
解析：本题主要考察质量保修的具体规定。根据我国《建设工程质量管理条例》规定，正常使用条件下的最低保修期限为：基础设施工程、房屋建筑的地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限;屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外面墙的防漏，为5年;供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
57.王某与某银行签订一份贷款合同，银行要求王某提供抵押担保。依照我国《担保法》规定，下列财产可以抵押的是()。
A.土地所有权 B.城市房地产权
C.集体土地使用权 D.公立医院的医疗设施
【答案】B
【试题解析】按照《担保法》、《物权法》的规定，下列财产可以作为抵押物：(1)抵押人所有的房屋和其他地上定着物;(2)抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产;(3)抵押人依法有权处置的国有土地使用权、房屋和其他地上定着物;(4)抵押人依法有权处置的国有机器、交通运输工具和其他财产;(5)抵押人依法承包并经发包方同意抵押的荒山、荒沟、荒丘、荒滩等荒地的土地使用权;(6)依法可以抵押的其他财产。
按照《担保法》、《物权法》的规定，下列财产不得抵押：(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
58.下列关于建设工程纠纷解决方式的说法，正确的是()。
A.和解是纠纷解决的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解的方式解决
B.如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，纠纷发生后就不能通过仲裁的方式解决纠纷
C.和解与仲裁是相互排斥的，一旦选择了仲裁，在仲裁过程中不能再采用和解的方式解决纠纷
D.诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦进入了仲裁程序，就不能再通过诉讼的方式解决纠纷
【答案】D
【试题解析】和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的一种方式。并非纠纷解决的必经程序。
《仲裁法》规定，“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和其他以书面形式在纠纷发生前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议。”故排除B选项。
和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解。故排除C选项。
仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。《仲裁法》规定，“当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，但仲裁协议无效的除外。”因此，有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。故D选项正确。
59、某宾馆对其客房进行装修，施工单位下列行为中，属于被法律禁止的是( )。
A. 按照设计图纸的要求对电源位置进行布置
B. 按照宾馆的要求将承重墙打掉，以扩大房间面积
C.按照设计单位的要求对结构梁进行加固
D.按照建设单位的要求，对建筑进行遮阳改造
答案：B
60、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使( )。
A、知情权
B、拒绝权
C、紧急避险权
D、检举权
答案：C
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
61.A公司承建B公司的居民住宅工程，后来双方因工程质量问题导致纠纷，A公司决定起诉B公司。A公司的注册登记地在甲市，B公司的注册登记地在乙市，该工程位于丙市，双方的合同是在丁市签订的。根据我国民事诉讼法的规定，A公司应当向()起诉。
A.甲 B.乙
C.丙 D.丁
【答案】C
【试题解析】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的规定，建设工程施工合同纠纷不适用专属管辖，而应当按照《民事诉讼法》第24条的规定，适用合同纠纷的地域管辖原则，即由被告住所地或合同履行地人民法院管辖。发包人和承包人也可根据《民事诉讼法》的规定，在发包人住所地、承包人住所地、合同签订地、施工行为地(工程所在地)的范围内，通过协议确定管辖法院。
62.与起诉的条件相比，当事人提请仲裁还应当具备的条件是()。
A.有明确的被申请人 B.存在有效的仲裁协议
C.双方当事人有直接的利害关系 D.有具体的事实和理由
【答案】B
【试题解析】《仲裁法》规定，当事人申请仲裁，应当符合下列条件：(1)有仲裁协议;(2)有具体的仲裁请求和事实、理由;(3)属于仲裁委员会的受理范围。
《民事诉讼法》规定，起诉必须符合下列条件：(1)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(2)有明确的被告;(3)有具体的诉讼请求、事实和理由;(4)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。
63、2004年12月3日，甲公司将其生产的已明示保质期的黄油卖给乙公司，乙公司验收时因疏忽而未发现黄油已过保质期。2005年12月26日，乙公司在使用该黄油时，发现黄油已变质。一个月后，乙公司向人民法院起诉。对于此案，下列关于诉讼时效和诉权问题的表述中，正确的是( )。
A、甲公司出售质量不合格的商品未声明，该案件已经超过《民法通则》规定的特殊诉讼时效期间，因此，乙公司的胜诉权丧失
B、乙公司可以该案件应适用4年时效为由主张实体权利
C、乙公司可以该案件应适用一般诉讼时效为由主张实体权利
D、该案件已经超过诉讼时效，乙公司不得起诉
答案：A
解析：本题考核短期诉讼时效以及诉讼时效的起算。出售质量不合格的商品未声明的，诉讼时效为1年。所以，本题已经超过诉讼时效，乙公司的胜诉权丧失。
64、下列关于诉讼时效的表述中，正确的是( )。
A、诉讼时效的期间从权利人权利被侵害之日起计算
B、权利人提起诉讼是诉讼时效中止的法定事由
C.只有在诉讼时效的最后6个月内发生诉讼时效中止的法定事由，才能中止时效的进行
D.诉讼时效中止的法定事由发生后，已经经过的时效期间统归无效
答案：C
65.甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于()之前书面通知当事人不予受理。
A.2011年9月3日 B.2011年9月5日
C.2011年9月7日 D.2011年9月10日
【答案】B
【试题解析】根据《仲裁法》的规定，仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内，认为符合受理条件的应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。
66.某业主和承包商签订了施工合同，承包商和分包商签订了分包合同。为保证施工合同的认真履行，业主要求承包商提供保证人，则保证合同的当事人是()。
A.承包商和分包商 B.承包商和保证人
C.业主和保证人 D.业主和承包商
【答案】C
【试题解析】在建设工程活动中，保证是最为常用的一种担保方式。所谓保证，是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。
67、对于不符合起诉条件的案件，人民法院应当在( )日内裁定不予受理。
A、3
B、5
C、7
D、9
答案：C
68、民事诉讼的举证期限( )。
A.可以由当事人协商一致，但必须经人民法院认可
B.不能由人民法院指定
C.由人民法院指定的，指定的期限不得超过30日
D.可以由当事人协商延长
答案：A
解析：本题考查民事诉讼举证期限的规定。举证期限可以由当事人协商一致，并经人民法院认可。由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算。所以A项是正确的。
69.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。请问，赔偿责任应当由()承担。
A.甲公司 B.乙公司
C.发包人 D.甲公司和乙公司连带
【答案】D
【试题解析】《建筑法》规定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任。
70.某施工单位的现场劳动安全设施不符合国家规定，监理工程师提出后，项目经理仍不采取措施，因而发生重大伤亡事故，则项目经理承担的刑事责任有()。
A.拘留 B.吊销资格证书
C.有期徒刑或者拘役 D.有期徒刑并处拘役、罚金
【答案】C
【试题解析】《刑法》第135条第1款规定，安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处3年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处3年以上7年以下有期徒刑(《刑法修正案(六)》)。
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)
71、与建设工程相关的法规表现形式多种多样，以下属于与工程建设相关的法规的形式有( )。
A、某省人大常委会通过的建筑市场管理条例
B、住房和城乡建设部发布的注册建造师管理办法
C、某省人民政府制定的招标投标管理办法
D、某省人民政府办公厅下发的外来工暂住规定的通知
E、某省建设行政主管部门下发的加强安全管理的通知
答案：ABC
72、甲租赁乙的建筑机械设备并已占有，后双方当事人达成协议，甲购买乙的该机械设备，下列表述中，正确的是( )。
A、甲自双方买卖协议成立之时取得该机械设备的所有权
B、甲自双方的买卖协议生效之时取得该机械设备的所有权
C、甲自双方办理登记之时取得该机械设备的所有权
D、交付方式是简易交付
E、交付方式是指示交付
答案：BD
解析：该题考点是物权法中的而简易交付。
73.下列属于委托代理关系终止原因的是()。
A.代理期限届满 B.代理实务完成
C.被代理人丧失民事行为能力 D.代理人超越代理权限范围进行代理活动
E.作为被代理人或代理人的法人组织终止
【答案】ABDE
【试题解析】《民法通则》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：(1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为被代理人或者代理人的法人终止。
74.根据《建筑法》的规定，申请施工许可证应当具备的条件包括()。
A.建设资金已经落实
B.已经确定建筑施工企业
C.已办理该建筑工程用地批准手续
D.城市规划区的建筑工程已经取得规划许可证
E.建筑工程按照规定的权限和程序已批准开工报告
【答案】ABCD
【试题解析】《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。
75、根据《物权法》和《担保法》规定，债务人可以用于抵押担保的财产有( )。
A.某农民自留地上种植的果树
B.某学校校办工厂的货车
C.某医院的医疗器械
D.某幼儿园小卖部的设备
E.某企业正在建造的厂房
答案：A、B、D、E
解析：医疗卫生设施不得抵押。
76、根据《工程建设施工招标管理办法》，必须招标的工程建设项目应当具备( )条件时才能进行施工招标。
A、招标人已经依法成立
B、概算已获批准
C、招标范围、方式等应当履行核准手续的，已经核准
D、有招标所需的施工图纸及技术资料
E、资金融资方案已确定
答案：ABCD
77.根据《工伤保险条例》的规定，下列职工的伤害应当认定为工伤的有()。
A.赵某在上班途中被电动车撞伤
B.钱某工作岗位上突发心脏病死亡
C.孙某在抗洪抢险救灾工作中受伤
D.李某因精神不集中被机器轧伤手指
E.周某上班期间与他人发生争斗被打成重伤
【答案】ABCD
【试题解析】国务院《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的：(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。
78.对于达到一定规模且危险性较大的基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，下列做法中正确的有()。
A.施工单位在施工组织设计中编制专项施工方案
B.施工方案中应附具安全验算结果
C.施工方案应经施工单位项目经理签字后实施
D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督
E.施工方案应经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施
【答案】ABE
【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织老师进行论证、审查。
79、下列关于承诺的表述中，正确的有( )。
A.受要约人发出承诺，表示价格再降一成即可成交
B.承诺超期的后果是承诺不可能发生法律效力
C.承诺一经送达要约人即发生法律效力
D.撤销承诺的通知应当在双方签订书面合同前到达要约人
E.承诺可以由受要约人的代理人向要约人授权的代理人作出
答案：CE
解析：本题的考点是承诺。选项A是对要约的实质性变更，是新要约，不是承诺，因此，不正确;超期的承诺除要约人及时通知受要约人该承诺有效的以外，为新要约，也即只要要约人及时通知受要约人该承诺有效，则改承诺发生法律效力，因此，B不正确;撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人，因此，D 不正确。正确答案为CE。
80、下列关于格式条款的说法错误的是( )。
A.提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利与义务
B.提供格式条款的一方可以采取合理的方式提请对方注意免除或限制其责任的条款
C.格式条款是当事人为了重复使用而预先拟定的条款
D.对格式条款的理解发生争议的，应当按照接受格式条款一方的理解
E.对格式有两种以上理解的，应当根据公平原则进行解释
答案：BCDE
环球网校友情提示：如果您在此过程中遇到任何疑问，请登录环球网校一级建造师考试论坛，随时与广大考生朋友们一起交流！
编辑推荐：
81.施工单位在施工时，应在()等危险部位，设置明显的、符合国家标准的安全警示标志。
A.施工现场入口处 B.楼梯口
C.电梯井口 D.现场办公室
E.基坑边沿
【答案】ABCE
【试题解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志。安全警示标志必须符合国家标准。
82.建设部《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的()，可以制定行业标准。
A.工程建设行业专用的信息技术要求
B.工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法
C.工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法
D.工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求
E.工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求
【答案】ABCE
【试题解析】建设部《工程建设行业标准管理办法》规定，对没有国家标准而需要在全国某个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准：(1)工程建设勘察、规划、设计、施工(包括安装)及验收等行业专用的质量要求;(2)工程建设行业专用的有关安全、卫生和环境保护的技术要求;(3)工程建设行业专用的术语、符号、代号、量与单位和制图方法;(4)工程建设行业专用的试验、检验和评定等方法;(5)工程建设行业专用的信息技术要求;(6)其他工程建设行业专用的技术要求。
83、 下列合同中，无效的有( )。
A、欺诈
B、胁迫
C、恶意串通损害国家利益
D、违反法律的强制性规定
E、显失公平
答案：CD
84、在买卖合同中，出卖人的主要义务包括( )。
A、交付标的物
B、将标的物的使用权转移给买受人
C、
最新资讯
- 2024年一级建造师市政实务每日一练（5月27日）2024-05-27
- 2024年一级建造师项目管理每日一练（10月18日）2023-10-18
- 2023年一级建造师工程法规每日一练（7月18日）2023-07-18
- 2022年一级建造师考试题库免费2022-08-02
- 2022年一级建造师试题及答案免费2022-08-01
- 2022年一建考试试题2022-07-29
- 2022年一建考试试题题库2022-07-29
- 2022年一建考试题库及答案解析2022-07-28
- 2022年一级建造师考试试题题库及答案2022-07-27
- 2022年一级建造师考试试题题库免费2022-07-26
打卡人数
