2019年中级经济师考试建筑经济考点：施工索赔的分类
浏览
收藏
相关推荐：2019年中级经济师考试建筑经济考点汇总
2019年中级经济师报考将于7-8月进行，小伙伴们可以“ 免费预约短信提醒”及时获取各地区经济师报名时间，避免错过报名时间!
施工索赔的分类
2. 工程项目索赔的证据与程序
2.1 索赔事件
■概念
◇又称干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的事件
■承包商可以提出索赔的事件
◇未按时交付图纸，未按时达到施工条件造成延期与费用增加
◇地质条件与合同不一致
◇业主变更施工顺序，打乱施工计划
◇设计变更或指令错误造成返工停工窝工
◇实际工程量变更
◇业主提高质量标准
◇业主增加额外工程量
◇业主指令工程加速
◇不可抗力因素
◇业主未及时支付工程款
◇合同缺陷而产生争议
◇物价上涨
◇政策法令修改
◇货币贬值
【记忆要点】
■承包商只对自己的行为承担责任
2.2 索赔证据的含义
■是当事人用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料
2.3 索赔证据的种类
■合同文件
■施工记录
■照片及声像资料
■来往信件、电话记录
■会谈纪要
■气象报告和资料
■工程进度计划
■投标前业主提供的参考资料和现场资料
■工程备忘录及各种签证
■工程结算资料和有关财务报告
■检查验收报告和技术鉴定报告
■其它
2.4 索赔程序(五步)
■承包人提出索赔要求(一通知一报告)
-发出索赔意向通知在索赔事件发生后的 28 天内向工程师递交
-递交索赔报告在发出索赔意向通知后 28 天内，或工程师可能同意的其他合理时间
◇工程师有不立即处理索赔的权力
■工程师审核索赔报告(判定索赔成立的原则)
◇工程师审核承包人的索赔申请(三步)
→在不确认责任归属的情况下，客观地分析事件发生的原因，检查各项纪录，分析索赔证据
→依合同条款划清责任界限，看承包人提出的补偿是否合理
→拟定自己计算的合理索赔款额和工期顺延天数
◇判定索赔成立的原则(三项)
→与合同对照，事件确实造成了承包人成本的额外支出与工期的延误
→造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任
→承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告
◇工程师对索赔报告的审查(五步)
→事行事态调查，分析了解事件经过与前因后果
→对损害事件原因进行分析
→分析索赔事由
→对实际损失进行分析
→对证据资料进行分析
■工程师确定合理的补偿额
◇工程师与承包人协商补偿
→工程师核查后确定应予补偿的额度
→与承包人要求有差距时进行协商
◇工程师做出索赔处理决定
→工程师在收到索赔报告和有关资料后，于 28 天内给予答复，如未答复视为已认可索赔
→索赔事件持续进行，应当阶段性地向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了后 28 天内，进行最终索赔报告
→工程师的处理不是终局决定，对发包人和承包人不具有强制约束力，承包人不满意，可以提请仲裁或诉讼处理
■发包人审查索赔处理
◇工程师确定的索赔额超过其权限时，报请发包人批准
◇发包人决定是否同意工程师处理意见
◇发包人同意后，工程师可签发证书
■承包人是否接受索赔处理
◇承包人接受处理决定，索赔事件处理结束
◇承包人不同意，即引起合同争议，可以协商、仲裁、诉讼
【2008 年真题·单选题】按我国《建设工程施工合同(示范文本)》的约定，工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于( )天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
A.7
B.14
C.2l
D.28
[答案]D
[解析]工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，应于 28 天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据，否则视为该项索赔已经认可。
【2005 年真题·单选题】按索赔程序，工程中索赔事件发生后，承包商应中( )天内向工程师发出索赔意向通知。
A.7
B.28
C.30
D.42
[答案]B
小编分享的“2019年中级经济师考试建筑经济考点：施工索赔的分类”供大家参考，以下小编整理了中级经济师备考资料、历年真题供大家免费下载，点击以下“资料下载”注册即可免费得哦……
最新资讯
- 年终知识盛宴：考过24年中级经济师才敢说的大实话！2024-12-14
- 2024中级经济师《经济基础》第3场考查知识点汇总2024-11-19
- 考生回忆版：2024中级经济师《经济基础》第1场考查知识点汇总2024-11-19
- 2024年中级经济师各专业考试真题解析课程，火爆来袭2024-11-18
- 2024年11月16日中级经济师经济基础第一批次真题考点已出2024-11-16
- 速看！2024年中级经济师考试真题考点！后边几场有重合考点2024-11-16
- 专项提高！2024年中级经济师经济基础精选高频错题（第13期）2024-11-12
- 专项提高！2024年中级经济师经济基础精选高频错题（第12期）2024-11-12
- 考前请背诵！2024年中级经济师极简知识点汇总2024-11-12
- 2024年中级经济师经济基础科目考点预测（11月9日）2024-11-09
打卡人数
